贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔26民终1296号
上诉人（原审被告）黔东南州恒丰房地产有限责任公司。住所地：贵州省凯里市民族商贸街移动营业厅*楼。
法定代表人方加民，系公司总经理。
委托代理人张斌（特别授权），贵州兄弟律师事务所律师。
委托代理人何冠尧（特别授权），贵州兄弟律师事务所实习律师。
被上诉人（原审原告）张忠进，男，苗族，1984年3月17日出生，住贵州省凯里市，现住凯里市。
被上诉人（原审原告）杨秀红，女，苗族，1984年9月1日出生，住贵州省台江县，现住址同上。
上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司（以下称恒丰公司）因与被上诉人张忠进、杨秀红商品房预售合同纠纷一案，不服凯里市人民法院（2016）黔2601民初360号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年7月11日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
黔东南州恒丰房地产有限责任公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判减少或者免除上诉人违约金；二、本案一、二审案件受理费全部由被上诉人承担。事实和理由：1、一审法院未认定合同约定的违约金高于实际损失的30%，是认定事实错误。本案中，被上诉人主张的违约金为日万分之一，计算到2015年12月21日，就已经达到4、5万余元，被上诉人没有取得房屋所有权证的损失不可能有如此之巨。上诉人提出减少违约金的请求后，被上诉人也没有举证证明其损失大于“日万分之一”的百分之三十。上诉人请求减少违约金，符合《合同法》114条之规定，一审法院未予认定，是完全错误的。2、一审法院未适用情势变更原则，是适用法律错误。因与被上诉人签订《商品房买卖合同》之时，上诉人完全不可能预见到凯里市人民政府会作出建设单位办理房屋初始登记要以施工单位完税为前提的规定。凯里市人民政府错误作出的不合情、不合理、不合法的内部文件导致上诉人不能完成房屋初始登记，不能归责于上诉人和被上诉人任何一方，双方均无过错，完全符合我国《合同法》规定的情势变更要件，应当适用情势变更作出判决。综上，请二审人民法院根据本案客观存在的法律事实，支持上诉人的请求。
张忠进、杨秀红答辩称：1、根据最高人民法院关于商品房买卖合同司法解释的相关规定，出卖人逾期办理房屋所有权证书所承担的违约责任是法律规定的，故上诉人称被上诉人没有损失其并不承担法律责任的意见没有任何法律依据。2、根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，上诉人逾期办证应当承担违约责任，该条系格式条款，按法律规定，也应当作出不利于上诉人的解释，故上诉人应按照约定支付违约金。3、上诉人认为其逾期办证应适用情势变更原则，也是不符合情势变更条件的。4、上诉人在明知不能按期办理房产证的情况下，没有采取积极措施防止，应当承担违约责任。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
张忠进、杨秀红向一审法院起诉请求：一、判令被告按《商品房买卖合同》约定，提供商品房的建筑工程竣工合格证明文件、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》以及《住宅工程分户验收表》等给原告；二、被告协助原告办理商品房所有权初始登记及商品房转移登记有关文书；三、判令被告支付逾期办证违约金40789.4元；四、被告承担案件受理费。
一审认定事实：原告张忠进、杨秀红系夫妻关系。2012年7月20日，以原告张忠进、杨秀红为买受人，被告恒丰公司为出卖人就商品房买卖事宜签订《商品房买卖合同》。合同主要约定：“原告购买被告开发位于凯里市仰阿莎广场东侧金泉国际新城小区第20幢10层10-3号商品房一套，房屋建筑面积127.28平方米，总价款558496元。被告应当在2013年12月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告。约定日期起30日以后，被告仍不能交付办理商品房转移登记有关文书，原告不退房的，被告自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金”。合同签订后，原告根据房屋实际面积实际支付购房款558759元支付给被告，被告于2013年10月18日向原告张忠进出具《销售不动产统一发票》作为收款凭证。2016年1月22日，二原告以被告逾期办证为由向本院提起诉讼。庭审中，因双方意见分歧较大，案经本院调解未果。庭审中，原告认为其诉请的第一项要求判令被告按《商品房买卖合同》约定，提供商品房的建筑工程竣工合格证明文件、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》以及《住宅工程分户验收表》等给原告，在被告提交的证据中已体现，故当庭自愿放弃该项诉求。
一审法院认为，本案原、被告签订的《商品房买卖合同》是在平等自愿、协商一致的基础上订立的，系双方当事人的真实意思表示，对其真实性、合法性本院予以确认。《城市房地产经营管理条例》第三十三条规定：“预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。”不动产权属证书是享有不动产物权的证据，我国实行土地使用权和房屋所有权登记发证制度。房屋出卖人需交付房屋并保证房屋所有权转移给买受人，这是房屋出卖人最基本的义务。房屋的交付包含着实物交付和证件交付两项内容，证件交付就是指房屋出卖人将房屋产权证（包括所有权证和土地使用权证等）交付买受人，并协助实现房地产转移登记。本案中，根据双方所签合同第二十二条约定：出卖人承诺于2013年12月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人。因此，不论是依合同约定还是依法律规定，被告均应为原告办理房屋所有权登记。在约定的期限内，被告未按约定取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人，必然使原告不能在预期的时间对房屋及时享有物权并及时行使处分权，原告的利益受损是不争的事实，被告应依约支付违约金。原告按合同约定主张逾期办证违约金合法有据，本院予以支持。但原告主张从2013年12月31日起计算违约金有误，本院予以调整从2014年1月1日起计算至2015年12月31日，故被告应支付逾期办证违约金为40733.53元（558759元×0.0001×729日）。被告辩称合同关于办证违约金约定过高，且凯里市政府的内部规定导致未能办理商品房所有权初始登记属于情势变更，自己并无过错，故法院应免除被告的逾期办证违约责任或减少违约金。因本案所涉合同系房产购销合同，逾期办证违约金针对的是手续责任，被告对于逾期办证承担的是无过错责任，因此被告对于逾期办证是否存在主观过错均不影响其违约责任的承担，再结合本案所涉商品房买卖合同系被告提供的格式合同，故被告的上述辩解本院不予采纳。原告当庭自愿放弃其第一项诉讼请求，系其权利的自我处分，符合法律规定，本院予以准许。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：一、被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司在本判决生效之日起三十个工作日内协助原告张忠进、杨秀红办理位于凯里市仰阿莎广场东侧的金泉国际新城第20幢10层10-3号房屋所有权证。二、被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付原告张忠进、杨秀红逾期办证违约金??40733.53元。三、驳回原告张忠进、杨秀红的其他诉讼请求。案件受理费已减半收取410元，由被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担。
本院二审期间，张忠进、杨秀红未提交新的证据，黔东南州恒丰房地产有限责任公司围绕上诉请求提交了以下证据：1、《关于请求督促凯里市人民政府依法撤销不合法文件的紧急报告》复印件。2、《凯里市人民政府办公室文件》复印件。证据3、《黔东南州人民政府法制办公室关于终止规范性文件的异议审查的通知》复印件。证据4、《凯里市国家税务局关于清退砂石税保证金的函》复印件。拟证实上诉人未能办理房屋初始登记系凯里市政府征收“砂石税”的不当行为引起的，市政府的不当行为已被州政府废止，因此上诉人没有过错，应适用情势变更原则，不承担违约责任。本院组织当事人进行了证据交换和质证。被上诉人对上诉人二审提交的证据的质证意见为：1、对上诉人提交的四组证据的真实性无异议，但与本案无关。2、沙石税废止文件时间是在我们合同纠纷之后才作出，按照税法规定，上诉人在纠纷前就要缴纳，是上诉人没有交完税，才会造成无法办证，导致的过错由上诉人引起，应由上诉人承担。对上诉人提交的上述证据，本院认定如下：对证据1、2、3、4、的真实性无异议，但对其证明目的不予认可，“砂石税”合法与否，与本案无关，上诉人不能以此对抗本案应承担的合同义务，同时因市政府征收“砂石税”的文件在前，双方签订合同在后，也不符合合同履行过程中的情势变更的情形，故对上诉人提供的上述证据的证明目的，本院不予采信。
二审经审理查明：2010年12月1日，凯里市人民政府作出凯府发（2010）48号文件，文件规定“所有建筑行业纳税人、项目承包人在项目实施过程中必须严格按照相关法律法规，对所需的砂石、砖瓦水泥钢材等建材索取正式的发票（简称砂石税）”，同时还规定：项目施工单位凭《基础建设项目用材料发票审核报告单》到房产局办理房屋产权登记。黔东南温州商会对凯里市政府（2010）48号文件即征收“砂石税”提出异议，上诉人（原审被告）黔东南州恒丰房地产有限责任公司的法人作为温州商会会员，多次向相关部门反映，要求取消该文件，同时也未按时交纳“砂石税”导致无法为业主（原告）办证。2016年7月21日，黔东南州政府作出了黔东南府法异审（2016）1号文件对凯里市人民政府作出凯府发（2010）48号文件予以废止即取消“砂石税”，凯里市国税局向凯里市房管局发出函要求停止征收“砂石税”并清退的通知。其它查明事实与一审认定事实一致。
本院认为：上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，经双方确认并签字认可，对双方均具有法律约束力，该合同成立并生效，上诉人与被上诉人应诚实的履行合同。现上诉人违反《商品房买卖合同》第二十二条第三项即“出卖人承诺于2013年12月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人”的约定。未能按时提交相关办理商品房转移登记材料，导致被上诉人未能及时办理房产证。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”之规定，上诉人应对被上诉人承担违约责任。对上诉人认为是凯里市政府文件导致上诉人违约符合情势变更要件，不应承担责任的意见，本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十六条“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”关于情势变更的规定，本案中，上诉人与被上诉人签订《商品房买卖合同》之时，已存在市政府征收“砂石税”的文件，不属于不能预见，也不是合同成立以后发生的客观情况。而对该文件是否违法侵害上诉人的权益，如何维权或通过什么途径维权，是上诉人在经营中自己应当协调处理的事务，不能把在房地产开发中应当由上诉人自己处理的事务及应当承担的责任转嫁给被上诉人承担，故不适用情势变更原则，对上诉人该意见本院不予支持。
对上诉人要求对违约金进行调整的问题，本案中，因上诉人的违约行为，导致被上诉人未能及时取得房产证。在一、二审中，被上诉人未能就未及时取得房产证造成的损失进行举证。结合本案实际情况，首先，被上诉人是采取公积金按揭抵押的方式购买该房屋，办理房产证后，也是交银行进行抵押，故房产证取得的时间并不能改变其用于抵押的事实。其次，如果被上诉人买房是为了投资，结合近几年凯里商品房买卖的行情下滑的现实，也不一定给被上诉人带来预期收益。再次，如果被上诉人是进行房屋出租等投资，房产证办理与否并不影响房屋的出租价值。故根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”之规定，综合本案被上诉人未提供实际损失，本院兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则认定本案上诉人与被上诉人双方在《商品房买卖合同》中对违约金的约定即“买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付房价款万分之一的违约金”过高，本院依法酌情予以调整为按日向买受人支付房价款万分之零点五的违约金。本案上诉人应向被上诉人支付逾期办证违约金为2014年1月1日起至2015年12月31日的违约金为20366.77元（558759元×0.00005×729天=20366.77元）。综上所述，上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司的上诉请求部分成立，对成立部分，予以支持，对不成立部分，予以驳回；一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，导致判决结果不当，本院依法予以改判。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持凯里市人民法院（2016）黔2601民初360号民事判决第一项即被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司在本判决生效之日起三十个工作日内协助原告张忠进、杨秀红办理位于凯里市仰阿莎广场东侧的金泉国际新城第20幢10层10-3号房屋所有权证。
二、撤销凯里市人民法院（2016）黔2601民初360号民事判决第二项即被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付原告张忠进、杨秀红逾期办证违约金40733.53元。
三、变更凯里市人民法院（2016）黔2601民初360号民事判决第二项为上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付被上诉人张忠进、杨秀红2014年1月1日起至2015年12月31日的逾期办证违约金20366.77元。
一审案件受理费410元，二审案件受理费820元，由上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担1030元，由被上诉人张忠进、杨秀红负担200元。
本判决为终审判决。
审判长 刘 琴
审判员 王 珺
审判员 罗安松
二〇一六年九月十八日
书记员 赵艳萍