湖南省安化县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）安法民二初字101号
原告湖南星宇机电设备有限公司（以下简称星宇机电公司）。
住所地：长沙市芙蓉区马王堆路雄踞都市东家****号。
法定代表人彭小光，该公司总经理。
委托代理人周念军，男，1962年7月7日出生，湖南星宇机电设备有限公司员工，代理权限为特别授权。
委托代理人刘小娇，湖南金州律师事务所律师。代理权限为一般代理。
被告安化县纯信房地产开发有限公司（以下简称纯信房地产公司）。
所在地：安化县东坪镇湾竹塘。
法定代表人夏建军，该公司董事长。
原告湖南星宇机电设备有限公司与被告安化县纯信房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月11日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年6月29日、12月23日公开开庭进行了审理。原告湖南星宇机电设备有限公司的委托代理人周念军、刘小娇，被告安化县纯信房地产开发有限公司的法定代表人夏建军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告湖南星宇机电设备有限公司诉称，2013年4月27日，原告星宇机电公司与被告纯信房地产公司签订了《电梯设备买卖安装合同》，合同约定，纯信房地产公司向星宇机电公司购买一批电梯，合同总价款为6864000元，纯信房地产公司应于合同签订后三日内支付30%合同款，在收到发货通知后30日内支付60%合同款，于发放合格证后七天内支付剩余全部款项。该合同另约定，如纯信公司逾期付款，每延迟一日，应按延迟支付合同价款的万分之四向星宇公司支付违约金，违约金总额不超过延迟支付价款的百分之五。合同签订后，星宇公司按约履行了合同义务，2014年11月25日，星宇公司提供的电梯经湖南省特检院益阳分院检验合格，并发放合格准用证，2014年12月20日，星宇公司将相关资料全部移交给纯信公司，至此，星宇公司已完全履行合同义务。然，时至今日，纯信公司仅支付4838000元合同款，仍有2449000元合同款未支付，纯信公司迟延付款，按约应支付违约金122450元。纯信公司的行为给星宇公司造成了较大损失，经星宇公司多次催讨，纯信公司均借故推托，为维护原告的合法权益，特依法提起诉讼，请求：一、判令被告支付原告合同款人民币2449000元；二、判令被告支付违约金人民币122450元；三、判令被告承担本案全部诉讼费用。
原告为支持其诉讼请求，提交了如下证据：
原告星宇公司营业执照（副本）、组织机构代码证及被告纯信公司企业公示信息、组织机构代码证复印件，用以证明原、被告的主体资格；
《电梯设备买卖安装合同》；
电梯安装竣工移交证明书；
电梯监督检验报告；
银行流水单。
电梯借用协议。
被告纯信房地产公司辩称，一、关于支付的货款金额问题，除了通过转账结算的以外另支付现金574000元（2014年1月25日支付了400000元，电梯安装过程中李高明先后领取了174000元），转账部份需要双方进行核对；二、电梯安装时存在质量问题，由第三方进行维修整改，费用为170800元；三、根据合同约定，原告应当提交银行保函，按合同金额的3%计算，金额205920元；四、原告应当提供相应的税务发票；五、免费保修期间原告没有履行维修维护义务，因此要扣除维修费208000元；六、原告没有按期将电梯安装交付使用，导致被告不能按期交房，按合同约定原告应向被告支付违约金343100元。
被告为支持其抗辩主张，提交了如下证据：
1、2014年1月15日收条复印件一张，用以证明湖南星宇机电设备有限公司收取纯信房地产公司现金400000元；
2、李高明领条复印件二张，用以证明李高明领取现金174000元；
3、前期维修护理费用，用以证明花出前期维修护理费用209070元；
电梯整改协议书，用以证明验收后花出整改费用170800元。
对原、被告提供的证据，经庭审质证，被告纯信房地产公司对原告提供的证据1、5、6不持异议，对证据2的真实性、合法性没有异议，合同对原告的义务也进行了约定，如安装日期为90日，原告超过了该日期，合同第二条第三款原告应提供银行质量保函，金额为3%，发票为50%的设备发票，50%普通发票。对证据3的真实性、合法性没有异议，证据4无异议，对证据5还需具体核对。原告星宇公司对被告提供的证据1不持异议，对证据2中的165000元没有异议，对其中的9000元认为与本案无关。对证据3提出异议，认为该款项的收款方是为益阳市顺达电梯枝术服务有限公司，与本案没有关系。对证据4的关联性提出异议，该协议书的甲乙双方均不是本案当事人，协议内容与本案无关。
本院对原、被告提供的证据，参照原、被告的质证意见，作出如下认定：
对原、被告双方均无异议的证据的证明效力，本院依法予以确认，可以作为认定本案事实的依据。对被告提供的证据2，李高明于2013年12月7日在被告处领取了相关运输电梯材料工资9000元的事实，本院予以确认，可以作为认定本案事实的依据，原告的质证意见不能成立，本院不予采纳。原告对被告提供的证据3、4发表的质证意见成立，本院予以采纳。
根据所采信的证据及原、被告的陈述，确认如下案件事实：
2013年4月27日，被告纯信房地产公司（甲方）与原告星宇机电公司（乙方）签订《电梯设备买卖安装合同》，合同约定，被告纯信房地产公司向星宇机电公司购买电梯24台，合同总价款为6864000元，被告纯信房地产公司应于合同签订后三日内支付30%合同款，在收到发货通知后30日内支付60%合同款，电梯安装完毕，经技监局检测合格发放合格证后七天内支付剩余全部款项。合同同时约定，由于乙方违约不能按时将合同设备交货时，乙方应提前告知甲方，并征得甲方同意，否则，每延迟一日，应按延迟交付合同设备价款的万分之四向甲方支付违约金，违约金总额不超过延迟交付设备价款的百分之五。由于甲方违约不能在本合同规定的时间内支付合同价款时，甲方应提前告知乙方，并征得乙方同意，否则，每延迟一日，应按延迟交付合同设备价款的万分之四向乙方支付违约金，违约金总额不超过延迟交付合同设备价款的百分之五。合同签订后，星宇公司按合同约定交付了电梯并进行了安装，电梯安装完毕后在未验收前，原、被告签订电梯借用协议，约定被告使用8台电梯，所产生的费用等均由被告承担。2014年11月25日至11月29日，星宇公司提供的电梯经湖南省特种设备检验检测研究院出具电梯监督检验报告，检验结论为复检合格，并发放合格准用证，2014年12月20日，星宇公司将电梯及相关资料全部移交给了纯信房地产公司。合同签订后，被告纯信房地产公司于2013年4月27日通过银行转账支付原告150000元、2013年5月24日支付300000元、2013年8月6日支付1000000元、同年10月30日支付2000000元、2014年4月16日支付800000元。2014年1月15日原告收取被告现金400000元，2013年7月25日至2014年4月20日李高明在被告处领取应由原告支付的费用174000元，以上被告共计支付原告4824000元。尚欠原告电梯款2040000元。经原告多次催讨，被告至今未付，被告纯信房地产公司迟延付款，按合同约定应支付违约金102000元。
本院认为，被告纯信房地产公司与原告星宇公司签订的《电梯设备买卖安装合同》，系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依照合同约定履行合同义务。原告按约给被告提供并安装了电梯，并经设备检验检测机构检验检测合格，且已交付被告使用，被告纯信房地产公司应按合同约定支付原告货款，被告纯信房地产公司未按合同约定支付原告货款，属于违反合同约定的行为，原告要求被告纯信房地产公司支付所欠货款及违约金的主张，符合法律规定，本院依法予以支持。原告提出李高明2013年12月7日支取9000元不属原告承担的费用，该费用应由被告负担的理由，与事实不符，本院不予采信。被告纯信房地产公司提出在电梯运行期间所花的电梯整改维护费用应由原告承担理由，证据不足，本院不予支持。
综上《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百零九条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：
被告安化县纯信房地产开发有限公司在本判决生效后15日内支付原告湖南星宇机电设备有限公司电梯款2040000元，违约金102000元，共计2142000元。
如被告未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费23842元，由原告湖南星宇机电设备有限公司承担8350元，被告安化县纯信房地产开发有限公司承担15492元。
如不服本判决，双方当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于益阳市中级人民法院。
本判决一经生效后，如被告逾期不履行给付义务，原告可在判决书确定的履行期限届满之日起二年内，向人民法院申请强制执行。
审 判 长 陈善规
审 判 员 ＸＸ平
人民陪审员 张华松
二〇一五年十二月二十九日
代理书记员 陈玉双
附相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自已的义务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。