新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新2801民初3533号
原告（反诉被告）库尔勒盛源机械设备有限公司，住所地：库尔勒市经济技术开发区。
法定代表人杨秀忠，系该公司董事长。
委托代理人郑廷新，新疆西昭律师事务所律师。
被告（反诉原告）宁夏中银惠丰建设开发有限公司，住所地：宁夏宁东镇中心区。
法定代表人刁世宇，系该公司总经理。
委托代理人刘长文，系该公司副总经理。
委托代理人李宏奎，宁夏宁人律师事务所律师。
库尔勒盛源机械设备有限公司（以下简称盛源公司）诉宁夏中银惠丰建设开发有限公司（以下简称中银惠丰公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月23日立案后，诉讼中中银惠丰公司提起反诉，依法适用普通程序，公开开庭合并进行了审理。原告盛源公司法定代表人杨秀忠及委托代理人郑廷新、被告中银惠丰公司委托代理人刘长文、李宏奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告盛源公司诉称，请求判令被告1、继续履行合同支付货款2770000元，2、支付违约金2286000元。2013年9月13日本国从原告处订购两套ZJ70LDB钻机泥浆循环系统机械油特田专用设备，原、被告双方签订了合同及被告所订购设备的技术协议。后原告依约履行了合同义务，按照合同要求生产制作了两套机械设备，一套设备原告按照合同约定进行了交付，并进行了安装验收，另一套设备经原告多次催促，被告至今不履行合同义务进行提货验收，被告也未将该批设备款支付原告。原告认为被告同原告签订合同后不按照合同约定履行义务的行为属于违约，并给原告造成了很大的经济损失。
被告辩称，双方2013年9月13日签订合同明确约定2013年10月15日、10月31日向被告分别交付两套设备，并约定合同签订后被告先预付20%货款，设备现场安装验收合格后再付70%货款，剩余10%在质保期满一年后再支付，合同签订后被告向原告给付预付款160万元（合同总价款762万元），但原告一直到2014年9月29日才向被告交付第一套设备，且要求被告必须付清第一套设备的全款，被告因生产急需无奈又向原告支付330万元货款，第一套设备才运到施工现场，原告处还有我们100万元预付款，但至今未向被告交付第二套设备，已经严重违约，故原告的诉讼请求不能成立应予驳回。
反诉原告中银惠丰公司向本院提出反诉请求，1、解除原、被告双方签订的《购销合同书》，2、返还反诉原告已付货款999500元，3、支付违约金2286000元。2013年9月13日原、被告签订了《购销合同书》，约定反诉被告在2013年10月15日、10月31日分别向原告交付两套ZJ70B钻机循环系统，并约定ZJ70B钻机循环系统的技术标准。同时约定，《购销合同》总价款为7620000元，原告预付20%款项，验收合格后付70%工程款。但《购销合同》签订之后，反诉原告依约履行合同义务，反诉被告未在约定时间向反诉原告交付货物，且反诉原告反复催告后交付的一套货物存在严重的质量问题。而另外一套反诉被告始终不能交付货物。
盛源公司对中银惠丰公司的反诉辩称，不同意解除合同，本案迟延履行是本案反诉原告造成的，反诉原告在之前从未发出通知要求提货，或者在不交货的情况下解除合同。本案中不存在可以解除合同的法定事由。我们认为应继续履行合同也就不存在返还货款的事。在合同履行过程中反诉被告不存在违约行为，是因为反诉原告的原因造成合同无法及时履行，责任应由反诉原告自行承担。综上，请求驳回反诉原告的全部诉讼请求。
经审理查明：2013年9月13日以中银惠丰公司为甲方、盛源公司为乙方签订购销合同书，由盛源公司为中银惠丰公司加工制作ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备两套，合同总价款为762万元。合同约定第一套交货日期2013年10月15日、第二套交货日期2013年10月31日；先预付20%工程款，上井安装完经甲方及油田建设方验收合格后付70%的工程款，10%质保金（质保期一年满）付清；如一方违约需付相对方（即守约方）违约金标的额的30%。双方同时在钻机循环系统加工制作技术协议中约定：总包厂负责发运与押运工作，按时、完整地运抵到甲方指定地点。合同签订后2013年9月16日中银惠丰公司向盛源公司转账支付1600000元，2014年9月26日前中银惠丰公司分七次又支付盛源公司3209500元。2014年9月28日盛源公司交付中银惠丰公司第一套设备，并由中银惠丰公司自行租车运抵施工现场。因石油市场变化，现中银公司已不再需要ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备。
上述事实有《购销合同》、ZJ70LDB钻机循环系统加工制作技术协议、设备运输合同、银行转账付款凭证、当事人当庭陈述等证据予以证实。
本院认为：盛源公司与中银惠丰公司签订的购销合同，意思表示真实，权利义务约定明确，双方当事人均应按合同约定履行各自的合同义务。双方合同约定第一套交货日期2013年10月15日、第二套交货日期2013年10月31日，但盛源公司未在合同约定的时间内交货，而且在履行期限届满后，中银惠丰公司愿意继续购买ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备的情况下又单方提高付款数额，致使盛源公司支付第一套设备的全款后才收到购买的第一套设备，并自行运至施工现场，其行为存在明显怠于履行供货义务的情形，现因石油市场变化，中银公司已不再需要ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备，相应逾期交货的风险亦应当由盛源公司承担，盛源公司在合同约定的交货期限届满两年多后请求中银惠丰公司继续履行合同验收提货于法无据，本院不予支持。盛源公司的违约行为致使中银惠丰公司合同目的无法实现，中银惠丰公司有权解除《采购合同书》中未履行部分，故中银惠丰公司反诉主张盛源公司返还已付货款999500元符合法律规定，盛源公司未按照合同约定供货，应当承担相应的违约责任，中银惠丰公司在履行期限届满后继续提货且也没有在合理的时间内及时行使合同解除权，使盛源公司在没有得到中银惠丰公司明确继续提货意愿且长时间迟延交货后误以为中银惠丰公司会继续按照约定提货的情况下继续制作ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备导致损失扩大亦有一定的责任，而且双方的合同约定的两套设备已经交付一套，故原告主张的违约金过高，本院酌情按照同期贷款利率确定反诉被告应当支付的违约金。据此依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、驳回原告库尔勒盛源机械设备有限公司诉讼请求。
二、解除原告（反诉被告）库尔勒盛源机械设备有限公司与被告（反诉原告）宁夏中银惠丰建设开发有限公司2013年9月13日签订《采购合同书》未履行部分。
三、反诉被告库尔勒盛源机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付反诉原告宁夏中银惠丰建设开发有限公司货款999500元。
四、反诉被告库尔勒盛源机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付反诉原告宁夏中银惠丰建设开发有限公司违约金122938.5元（2014年9月26日至2016年9月26日，利率为2014年9月26日时一至三年基准利率6.15%，本金为999500元）。
五、驳回反诉原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费47192元,由原告承担，反诉费16542元，反诉原告承担10890.7元、反诉被告承担5651.3元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。如上诉期满之日起七日内未预交本诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 王道阳
审 判 员 任兰祥
人民陪审员 李瑞琴
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 杨悦萍