_山东省淄博市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）淄民一终字第235号
上诉人（原审被告）：山东金涛置业有限公司。住所地：淄博市张店区。
法定代表人：杨金涛，董事长。
委托代理人：张伟，山东正大至诚律师事务所律师。
委托代理人：王立强，山东正大至诚律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：刘轩廷，齐鲁石油化工有限公司职工。
上诉人山东金涛置业有限公司（以下简称金涛置业）因商品房预售合同纠纷一案，不服淄博高新技术产业开发区人民法院（2014）新民初字第873号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人金涛置业的委托代理人张伟、王立强，被上诉人刘轩廷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2011年7月13日，原告刘轩廷与被告金涛置业签订商品房买卖合同一份，约定原告购买被告开发的淄博市张店区都市名苑8号楼1单元010701号房屋，合同总价款为549989.00元；被告应于2012年12月31日前在该商品房经验收合格后交付原告，被告如逾期交房超过90日，原告有权解除合同，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向原告支付已交付房款万分之零点五的违约金；被告应当在2014年7月1日之前，为原告办理完毕房屋权属登记。如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，被告承诺交房后18个月内协助原告办妥房地产产权证书。上述合同签订后，原告依约向被告支付了全部房款549989.00元并交纳办证费用，但被告并未在约定的期限内向原告交付房屋及办理房地产权属登记，被告于2014年2月17日向原告交付涉案房屋，但至今未为原告办理房地产权属登记。为此，原告诉至法院，请求判令被告继续履行合同，立即为原告办理房地产权属登记；请求判令被告支付违约金13666.00元；由被告承担本案的诉讼费用。诉讼中，原告将要求被告支付违约金明确为逾期交房违约金11357.00元（以房款549989.00元为基数，从合同约定交房之日2012年12月31日的次日即2013年1月1日起至实际交房之日即2014年2月17日止，计413天，按合同约定的日万分之零点五计算）和逾期办证违约金2078.00元（从合同约定的办证时间2014年7月1日计算至起诉之日即2014年7月18日，以房款549989.00元为基数，按日万分之二点一计算），上述两项共计13435.00元。被告主张其只负有协助原告办理产权登记的责任，而原告应提供其个人相应的资料，但原告截至目前未提供其个人资料。原告称其在交纳办证费用时已向被告交付了办证所需要的全部资料。被告还称对办证违约金的计算方式有异议，应按同期贷款利率计算。
原审法院认为，原、被告签订的商品房买卖合同系双方真实意思的表示，为有效合同，双方均应自觉履行。原告已经按照约定向被告支付了购房款及办证费用，被告作为涉案房屋的开发商亦应按约定向原告交付涉案房屋并协助原告办理房屋的产权登记手续。被告未按合同约定向原告交付房屋及协助原告办理产权登记手续已构成违约，应当向原告承担违约责任。原告要求被告支付逾期交房违约金11357.00元，符合双方合同约定和法律规定，被告对原告主张逾期交房违约金的计算方式亦无异议，因此，对原告要求被告支付逾期交房违约金11357.00元的诉讼请求，予以支持。原告主张按日万分之二点一计算逾期办证违约金2078.00元，予以支持。被告认为逾期办证违约金应按中国人民银行同期贷款利率计算，对此，虽然双方合同中未约定逾期办证违约金的计算方式，但根据有关规定，合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，原告要求按日万分之二点一的标准计算逾期办证违约金并未超过银行同期贷款利率的1.3倍，故原告主张逾期办证违约金2078.00元，亦予以支持。
被告辩称原告未向被告提交办证所需要的个人资料，参照房地产交易惯例开发商负有告知房屋买受人提交办证所需个人资料的义务，买受人在交纳办证费用的同时向开发商提交其个人资料。本案中原告已经按照被告的要求交纳了办证费用，如果原告确实未提交其个人资料，则被告应当通知原告提交个人资料，但被告却未能提供其确已通知原告需要提交个人资料的相应证据。因此，对被告的上述抗辩理由，不予支持。被告辩称没有为原告办理房地产权属登记的原因是涉案楼房的建设方没有按时向被告交付房屋，也没有向有关部门办理备案手续导致现在涉案房屋所处的楼房均没有办证，被告与房屋建设方的纠纷不能免除其协助原告办理房地产权属登记的义务，故对被告的该抗辩主张，亦不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第（一）项、第二款之规定，判决：一、被告山东金涛置业有限公司继续履行于2011年7月13日与原告刘轩廷签订的商品房买卖合同。二、被告山东金涛置业有限公司于判决生效后三十日内协助原告刘轩廷办理淄博市张店区都市名苑8号楼1单元010701号房屋的权属登记。三、被告山东金涛置业有限公司于判决生效后十日内支付原告刘轩廷逾期交房违约金11357.00元。四、被告山东金涛置业有限公司于判决生效后十日内支付原告刘轩廷逾期办证违约金2078.00元。五、驳回原告刘轩廷的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费242.00元，由被告山东金涛置业有限公司负担。
金涛置业不服原审判决，向本院提起上诉称：请求撤销原审判决，依法改判或发回重审。事实与理由为：一、被上诉人所购买的房屋逾期交房是由于其自身造成的，与上诉人无关。双方签订商品房买卖合同后，被上诉人应当补交房款，但被上诉人一直拖延，直至2014年2月17日才补齐房款。因此，逾期交房原因在于被上诉人，上诉人没有责任。且如存在上诉人逾期交房的事实，被上诉人在2012年12月31日就知道权利受到侵害，被上诉人2014年8月18日才要求上诉人承担逾期交房责任，超过诉讼时效。二、被上诉人所购买房屋未办理产权证书的原因是由被上诉人自身造成的，与上诉人无关。根据双方签订的合同约定，上诉人的责任是协助被上诉人办理权属证书，被上诉人在办理权属证书过程中未能及时提交办证资料才是造成逾期办理权属证书的真正原因，因此，本案中上诉人并无过错，是由于被上诉人自身原因造成无法按时办理权属证书，其责任应当由被上诉人自行承担。上诉人在2014年2月17日向被上诉人交付房屋，按合同约定在交房后18个月协助买受人办妥房地产权属证书，上诉人也没有违约。被上诉人所要求逾期办证违约金计算方式存在错误，不应上浮。综上，逾期交房、逾期办证的原因均由被上诉人造成，请求二审查明事实，依法作出公正处理。
被上诉人刘轩廷答辩称：上诉人所述与事实不符，答辩人已经履行了全部义务，上诉人没有尽到责任，应当承担责任。请求二审驳回上诉。
本院二审查明的事实与一审查明事实一致，本院予以确认。
上述事实，有商品房买卖合同、发票及双方当事人当庭陈述等在卷为证。
本院认为，双方当事人在涉案商品房买卖合同中对于房屋交付、权属登记等相关事项及违约责任进行了明确约定，合法有效，双方均应依约履行。上诉人金涛置业未在合同约定的期限内向被上诉人刘轩廷交付涉案房屋并协助办理权属登记，其应当承担相应违约责任。上诉人金涛置业在二审中就逾期交房的上诉理由为，因被上诉人刘轩廷未补交房屋面积差价导致逾期交房，且被上诉人刘轩廷的起诉超出诉讼时效。但对于其主张的上述事实，上诉人金涛置业在一审中从未予以涉及，亦未抗辩主张。且上诉人金涛置业在一审中对于被上诉人刘轩廷所诉求的逾期交房违约金并未提出异议。关于房屋面积误差问题，涉案商品房买卖合同对房屋面积确认及面积差异处理约定为“双方同意按本合同约定每平方米价格不变，房价总额按产权登记面积计算，多退少补，据实结算”。因涉案房屋尚未办理产权登记，故无法确认产权登记面积，上诉人金涛置业亦未提供其所确认涉案房屋实际面积大于合同约定面积的依据标准。且涉案商品房买卖合同中亦未约定如买受人未补交面积差价则出卖人可以拒绝交付房屋。故在被上诉人刘轩廷按约定房屋面积付清价款后，上诉人金涛置业应当按期交付房屋。其逾期交房没有事实及法律依据。原审判决其承担违约责任并无不当。关于诉讼时效的问题，如前所述，上诉人金涛置业在一审中就该问题并未抗辩主张。因此，上诉人金涛置业的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人金涛置业关于逾期办证的上诉理由为根据合同约定办证期限尚未届满，其并未违约，且逾期办证违约金应按银行同期贷款利率计算，不应上浮。双方当事人签订的商品房买卖合同第十五条虽约定“由出卖人承诺交房后18个月内协助买受人办妥房地产权属证书……”，即如上诉人金涛置业所主张，从其向被上诉人刘轩廷交房之日起按该约定其并不
存在违约情形。但涉案商品房买卖合同的十五条同时约定“出卖人应当在2014-07-01之前（商品房交付使用后365工作日内），为买受人办理完毕房屋权属登记”。根据法律规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。本案中，上诉人金涛置业系涉案商品房买卖合同格式文本的提供方，其未在2014年7月1日前为被上诉人刘轩廷办理涉案房屋的权属登记已构成逾期办证。上诉人金涛置业还主张涉案房屋未能办理登记系因被上诉人刘轩廷未及时提交个人资料所致。但上诉人金涛置业未能提供证据证明对其所称被上诉人刘轩廷未提供的资料及时向被上诉人刘轩廷履行告知义务。故涉案房屋未能及时办理权属登记系因上诉人金涛置业违约行为所致。原审判决其继续履行合同并承担违约责任并无不当。原审判决认定的违约金的计算方式亦符合法律规定。上诉人金涛置业的该项上诉主张不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费336.00元，由上诉人山东金涛置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李兴民
代理审判员 侯 康
代理审判员 赵树一
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 宋金来