江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）熟民初字第01514号
原告安吉木轩竹木有限公司，住所地安吉县孝丰镇横溪坞村。
法定代表人张振，该公司执行董事。
委托代理人王晓波，浙江昌硕律师事务所律师。
被告常熟市勤丰果蔬种植专业合作社，住所地常熟市虞山镇勤丰村。
法定代表人严品华，该公司总经理。
委托代理人陈佳，江苏华元民信律师事务所律师。
原告安吉木轩竹木有限公司与被告常熟市勤丰果蔬种植专业合作社建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年12月24日立案受理。本案依法由审判员翟艳伟适用简易程序于2016年1月14日公开开庭进行了审理，原告安吉木轩竹木有限公司的法定代表人张振及公司委托代理人王晓波、被告常熟市勤丰果蔬种植专业合作社�委托代理人陈佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安吉木轩竹木有限公司诉称：2013年1月4日，原被告签订《施工合同》一份，约定：被告将其生态园二期工程的竹木茶楼及长廊、厕所等工程发包给原告施工，工程款按合同定价实际测量计算，2013年1月支付工程款20万元，竣工验收时支付80%，余款于2013年年底付清。后原告按要求完成了该工程，双方于2013年7月17日进行决算，核定该工程总价为1006621.09元。被告陆续支付了大部分工程款，尚有工程款151600元未支付。原告认为，合同义务应当履行，被告不支付工程款的行为已构成违约，除应继续履行付款义务外，还应按合同约定承担违约责任。为维护原告合法权益，特诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付工程款151600元；2、被告向原告支付违约金130072.8元；3、本案诉讼费用由被告承担。审理中，原告将诉讼请求变更为：1、判令被告向原告支付工程款151600元；2、判令被告向原告支付自2013年7月18日起至实际履行之日止每天按151600元的1‰计算的违约金（暂计算至2015年12月16日为131588.8元）；3、本案诉讼费用由被告承担。
被告常熟市勤丰果蔬种植专业合作社辩称：1、原被告双方于2013年7月27日对工程款进行了结算确认，为88.5万元，后原告也开具了88.5万元的发票予以认可，被告已支付工程款85.5万元，尚有3万元工程款未支付。2、工程存在质量问题，被告多次要求原告维修，但其一直未履行维修义务，致被告未支付工程余款，被告并不存在违约情形。即便计算违约金，也应以未支付工程款金额为计算基数。
经审理查明：原告安吉木轩竹木有限公司经营范围系竹木制品加工、销售；货物进出口业务。
2013年1月4日，原被告签订施工合同一份，合同载明：“甲方：常熟市勤丰果蔬种植专业合作社乙方：安吉木轩竹木有限公司……本着公平合理的原则，经双方友好协商，同意签定本合同，具体条文如下：一、工程项目概况1、工程名称：生态园二期竹木茶楼及长廊。2、工程地点：生态园二期。3、工程内容：生态园二期竹木茶楼及长廊、厕所，包工包料。4、承建方式：仅限于竹物的包工包料。……本竹建工程属乙方包工包料范围之内的材料，采购及用于施工决定事项之权力归乙方所有，如甲方增加材料成本造成乙方损失的费用由甲方按实支付乙方。5、工程计算公式及造价：（1）一层竹屋含走廊及门亭：无地板，每平方米1200元。（如需打桩加�地板，每平方米550元）（2）盖瓦竹长廊：无地板，无吊顶每平方米380元。（如需打桩加做地板，每平方米加550元）……二、工程日期：2013年1月8日至2013年3月8日。1、开工日期：2013年1月8日（开工日期以乙方第一天用工日期为准）2、竣工日期：2013年3月8日。三、合同价款及支付方式：1、本竹木建景观实用工程以（大写）工程造价预算陆拾伍万元人民币整，按合同定价实际测量计算。甲方付款方式用现金或现金支票支付工程款。2、本竹木建工程造价含税。税款由乙方支付自行办理。3、合同签订后，工程计划2013年1月8日进场施工，材料到场地后，甲方支付乙方工程款伍万元。2013年1月底甲方支付乙方工程款贰拾万元，工程竣工验收合格，甲方支付乙方合同价格的80%（包括已付的工程款），余额2013年年底前付清。如甲方不及时支付工程款，乙方有权停工，由此造成工程未按期竣工，乙方不负任何违约责任。乙方领款时开具领款单（具有法律有效依据），如甲方在合同规定期限内未及时付清工程款，按本合同第七条第2款的规定支付违约金，用于支付乙方停工工资及乙方其他损失。……六、工程质量及式样验收标准：1、设计图纸及图片用于双方参考，因为竹建物的特殊性质，所以竹建物结构、尺寸、样式、合理合格以乙方完成的竹建实用物为标准。2、本工程竣工后就自动转为质量及式样结构合格。（乙方特别提示甲方必须对竹建筑施工全部过程中的质量和式样结构严格监理，以免工程竣工后为了质量和式样结构而引发合同纠纷）。七、违约责任：……2、若甲方原因或违反合同延期付款，每延期一天向乙方支付合同造价总额的千分之一支付违约金。……”。后原告依约施工，施工中，应被告要求，增加了厨房及卫生间的竹木施工工程。
2013年7月17日，原被告双方对工程量进行了现场测算，并形成工程决算单，双方签字确认。2013年7月27日，被告负责人施建良在工程决算单上签字确认：决算总价100.66万元，核定结算价：88.5万元大写：捌拾捌万伍仟元整。上述工程决算单一式两份，原被告各执一份。
另查明：被告于2013年1月16日支付原告工程款50000元，2013年2月4日支付工程款100000元，2013年4月7日支付工程款50000元，2013年4月22日支付工程款100000元，2013年5月21日支付工程款100000元，2013年8月19日支付工程款150000元，2014年1月27日支付工程款150000元，2014年7月2日支付工程款85000元，2015年2月11日支付工程款70000元，总计支付工程款855000元。原告于2013年2月4日向被告开具150000元的发票，2013年3月27日开具50000元发票，2013年4月18日开具80000元发票，2013年4月19日开具50000元发票，2013年4月22日开具70000元发票，2013年7月30日开具485040元发票。
审理中，原告认为，本案工程应按决算价1006621.09元结算，被告负责人施建良也在工程决算单上签字确认工程决算总计为100.66万元，其在工程决算单上所书写的“核定结算价88.5万元”系被告单方意思表示，原告并未同意。
被告则认为，本案工程完工后，被告负责人施建良在工程决算单上签字确认工程核定结算价为88.5万元，该工程决算单双方各执一份，原告对核定结算价88.5万元是认可的；而且，原告也是按照核定结算价88.5万元向被告开具相应发票的。因此，本案工程应以88.5万元结算。
以上事实，由被告营业执照、施工合同、工程决算单、付款明细、发票、当事人陈述及本院庭审笔录等在卷佐证。
本院认为：原被告双方签订的施工合同，系双方真实意思表示，双方均应依约履行。关于本案工程的结算价款，本院认为，原告依约履行完施工义务后，原被告双方对工程量进行了现场测量确认，并形成工程决算单，原告负责人在工程决算上签字确认，后被告负责人施建良在工程决算单上书写工程核定结算价88.5万元。虽然“核定结算价88.5万元”系被告负责人施建良书写，但载有该内容的工程结算单系一式两份，原被告双方各执一份，应视为原告对该内容的确认。原告现主张核定结算价88.5万元非其真实意思表示，不予认可，但未提供证据予以证实，本院�予采信。被告称因工程存在质量问题，原告未能依约维修，故而拒绝支付工程余款的抗辩，因其未提供证据证明其主张，本院对其抗辩意见不予采纳。故被告应支付原告工程余款人民币30000元（885000-855000）。关于原告主张的逾期付款利息，本院认为双方约定的逾期付款利息计算标准过高，本院酌情将逾期付款利息计算标准调整为按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准四倍计算。结合原被告对工程款支付进度的约定、被告工程款支付情况及原告主张的起算点，本院经核算，至2015年2月11日，被告应支付原告逾期付款利息39987.11元（1200005.6%÷360334+3350005.6%÷360274+1850005.6%÷3601564+1000005.6%÷3602244）。并支付以30000元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准四倍计算自2015年2月12日起�实际履行之日止的利息。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
一、被告常熟市勤丰果蔬种植专业合作社应于本判决生效后十日内给付原告安吉木轩竹木有限公司人民币30000元及违约金39987.11元，并支付以30000元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准四倍计算自2015年2月12日起至实际履行之日止的利息（如采用转账方式支付，请汇入原告安吉木轩竹木有限公司指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：常熟农村商业银行金龙支行，账号：1079）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告安吉木轩竹木有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费减半收取2774元，由原告负担1999元，被告负担775元（原告同意其预交的案件受理费中的剩余部分775元由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告在本判决生效之日起十日内向原告支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：1076）。
审判员 翟 艳 伟
二〇一六年三月二十二日
书记员 宋�