贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔26民终1112号
上诉人（原审被告）榕江县万顺房地产开发有限公司。地址：贵州省榕江县商贸城。
法定代表人叶园园，男，系该公司总经理。
被上诉人（原审原告）ＸＸ，女，1970年7月14日生，汉族，住贵州省榕江县。
上诉人榕江县万顺房地产开发有限公司（以下简称：万顺房开公司）因与被上诉人ＸＸ商品房预售合同纠纷一案，不服榕江县人民法院（2016）黔2632民初164号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
一审法院经审理查明，被告通过出让方式取得位于榕江县××大道内侧××号地块后，将该块土地开发建设商品房，建设项目名称为中央9号。2013年10月9日，原、被告签订《商品房买卖合同》，合同第三条约定：买受人购买的商品房为本合同第一条和第二条约定项目中的第3幢1单元4层2号房……建筑面积135㎡，套内建筑面积115.56㎡……；合同第七条第一款第（二）项约定：按套（单元）计算，该商品房总价款为（人民币）461462元；合同第十一条约定：出卖人应当在2014年3月31日前向买受人交付该商品房；商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、满足第十二条中出卖人承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件。合同第十三条约定：逾期超过30日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之三的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。另查明，合同签订后，原告已依约支付了全部房价款。被告于2014年6月30日向广大业主发布《交房公告》，通知业主于2014年7月1日-31日集中办理交房手续，2014年7月1日交钥匙给原告。交钥匙时被告尚未进行竣工验收备案，中央9号部分业主于2014年8月12日向榕江县住房和城乡建设局申请要求查处被告违规交房的行为。榕江县住房和城乡建设局于2014年8月19日向被告下发《关于停止交付商品房的通知》，责令被告立即停止其交房行为，并要求被告及时完善工程竣工备案资料，并于2014年8月27日向中央9号业主作出《关于榕江县万顺房开违约交房的答复》，内容如下：……三、经调查，该房开公司目前仅在我局办理了《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》，还未能提供测绘单位出具的房屋面积测绘成果，未办理《建设工程竣工验收备案证书》，因此还不具备交房条件。被告中央9号工程于2014年10月20日完成竣工验收备案。
一审法院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》合法有效，应当受法律保护，双方均应按照合同约定履行义务。本案中，原告于2014年5月20日履行了支付全部购房款的义务，而被告逾期交房事实存在，被告亦予以认可，故被告应当承担逾期交房的违约责任。本案争议焦点有三，一是逾期交房期间的认定；二是被告是否具备不可抗力的免责事由；三是合同约定的违约金是否过高，是否应当进行调整。第一、关于逾期交房期间的认定的问题。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定：“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。”本案双方所签合同第十一条对交付条件另有约定，将“已取得建筑工程竣工合格证明文件”约定为交付条件之一，而被告直至2014年10月20日方获准竣工验收备案，故应认定该日为交付完成之日。被告辩称交付时间是验收单位在备案表上的签章日期2014年7月22日的意见，一审认为行政机关的证明文件应当以行政机关的发文及签章日期为准，故本案中竣工验收备案表的备案日期2014年10月20日应当认定为交付完成之日。因此被告违约交房期间为2014年5月20日——2014年10月19日，逾期天数153天。关于被告依据合同第十四条辩称原告接收钥匙即认可房屋交付完毕的意见。一审认为，即便该合同未约定第十四条，依据合同十一条的规定，被告方在未具备交房条件时原告即具有拒绝收房的权利，十四条并未新增权利义务，只是强调了在被告方未达到交房条件时原告方享有拒绝收房的权利，对原告方权利的强调并不等于免除被告方逾期交房的违约责任。第二、关于被告是否具备不可抗力免责事由的问题。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。通常指自然灾害、政府颁布新政策、法律和行政措施导致合同不能履行的客观事件。被告辩称在履行合同过程中榕江县2013年降雨过多，客观影响了被告方的施工进度。一审认为，降雨并非不能预见且不能克服之原因，因榕江县辖区有3315.8平方千米，包括6镇13乡，被告方提供的榕江县2013年3月-2014年3月降雨天数不足以证明榕江县古州镇（被告方施工地点）的实际降雨天数，且被告不能提供历年的降雨数据证明2013年的降雨较历年频繁且达到不能克服的程度。被告同时辩称，红庙路延伸段道路属于政府实施的市政道路，该路直至2014年9月份才开工建设，因此导致了被告中央9号项目在原定的交付使用时间未达到三通一平的标准，系不可抗力。一审认为，“三通一平”是申请施工许可证前，基本建设项目开工的前提条件，是房开商开始预售商品房前就应具备的施工条件。榕江县政府于2014年2月立项，同年9月方开工建设，该建设行为与被告是否能够按约交房并无直接联系，更不可能构成被告方的不可抗力免责事由。故被告不可抗力免责事由的抗辩不成立。第三、关于违约金是否过高，是否应当调整的问题。原、被告之间签订的合同系被告方提供的具有统一格式的条款，该合同对该交易的诸多事项进行了约定，虽双方可以对各条款协商变更，但原告并未请求对该条进行变更。因被告方系专业的房地产开发公司，其对自己的履约及风险控制能力相对买受人更强，其提供的具有统一格式的合同，在未被修改的情况下，可以推定是对出卖人最具利益的销售模式。现被告认为违约金过高要求调整的理由并不充分，不予支持。结合原、被告的约定及逾期期间的认定，被告应当向原告支付违约金为21181.10元（461462元×0.3‰×153天=21181.10元）。故原告要求被告支付违约金21181.10元的诉讼请求，事实清楚、证据充分，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决由被告榕江县万顺房地产开发有限公司支付原告ＸＸ违约金人民币21181.10元，该款限于本判决生效后十日内一次性付清。
上诉人榕江县万顺房地产开发有限公司不服一审判决，上诉请求：一、撤销榕江县人民法院作出的（2016）黔2632民初165号民事判决，依法确认“取得建筑工程竣工合格证明文件”的日期为2014年7月22日，依法改判以实际交房（即交钥匙）的日期为标准计算逾期时间，并适当降低违约金的数额；二、案件受理费由被上诉人承担。理由是：一、一审认定事实错误。1、一审认定逾期日期为153天，与事实不符，上诉人实际交房日期为2014年7月1日而不是10月20日。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外”。所以出卖人只要向买受人“交钥匙”，就已履行了合同约定的交房义务。本案中上诉人与被上诉人在《商品房买卖合同》中第十四条交接手续第（一）项中约定“出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十一条及第十二条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照第十三条处理”，因此即便出卖人交房不符合约定条件，被上诉人完全可以拒绝收房，但是买受人主动放弃了拒绝收房的权利，于2014年7月1日与出卖人一起查验了房屋，对房屋进行了实体验收，签订了交房验证单，并装修使用。因此交房日期应为2014年7月1日。逾期日期应从2014年4月1日至2014年7月1日。2、根据《建筑法》第六十一条第二款规定：“建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《商品房销售管理办法》第四十条：“房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。“《建设工程质量管理条例》第五十八条：”违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的”的规定，未经竣工验收合格的商品房不能交付使用，本案取得《竣工验收备案表》的日期为2014年7月22日，原告主张的2014年10月20日是住建部门整理材料结束的日期，不能将行政部门拖延时间强加给服务对象，因此不能以此时间作为竣工验收合格的日期。二、一审适用法律错误。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十七条、第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，上诉人提出的调整违约金的请求应当得到支持。三、一审关于50万元尾款认定事实和适用法律错误，一审时上诉人明确回应称被上诉人存在逾期支付尾款的事实，并提供了尾款到账时间的书面证据，法院也对该证据予以认可，被上诉人并未提供相反证据，一审法院却未按照《合同法》第六十六条、六十七条规定支持上诉人的同时履行抗辩权，明显适用法律错误。
被上诉人ＸＸ未作书面答辩。
本院审理查明的事实与一审认定的事实一致。
本院认为，一、关于逾期交房时间认定问题。根据《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同受法律保护。第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。上诉人榕江县万顺房地产开发有限公司与被上诉人ＸＸ签订的《商品房买卖合同》是双方在平等自愿的基础上签订的，是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规，该合同合法有效，本院予以确认。合同签订后，双方应按协议约定履行各自的义务。在交房时，上诉人万顺房开公司未按合同约定的时间履行交房给被上诉人ＸＸ，已构成违约。上诉人万顺房开公司上诉认为逾期交房时间应从2014年4月1日计算至2014年7月1日止，而不是10月20日止。本院认为，虽然在2014年7月1日上诉人万顺房开公司将钥匙交给被上诉人ＸＸ，但其并未取得《建设工程竣工验收备案证书》，不具备双方合同约定交房的条件，且榕江县住房和城乡建设局于2014年8月19日向万顺房开公司下发《关于停止交付商品房的通知》，责令万顺房开公司立即停止其交房行为，并要求万顺房开公司及时完善工程竣工备案资料，在2014年8月27日榕江县住房和城乡建设局在答复被上诉人等人购买中央9号房的业主中强调，上诉人万顺房开公司未办理《建设工程竣工验收备案证书》，不具备交房条件。尔后，上诉人才于2014年10月20日办理了《建设工程竣工验收备案证书》，获得了交房条件，故交房时间应为2014年10月20日，其称逾期交房的时间应以2014年7月1日交钥匙的时间为准的理由不充分，本院不予采纳。
二、关于竣工验收时间认定的问题。本案双方所签合同第十一条对交付条件另有约定，将“已取得建筑工程竣工合格证明文件”约定为交付条件之一，而上诉人直至2014年10月20日方获准竣工验收备案，行政机关的证明文件应当以行政机关的发文及签章日期为准，因此，本案中竣工验收备案表的备案日期2014年10月20日应当认定为可交付之日。上诉人上诉称竣工验收时间为2014年7月22日的理由不能成立，本院不予采纳。
三、关于违约金是否过高及一审是否存在认定事实错误、适用法律不当的问题。上诉人主张双方约定的违约金过高，应当予以调整。因双方所签合同为上诉人提供的格式合同，上诉人万顺房开公司更应严格履行合同约定的义务，按时交房和承担逾期交房的违约责任，加之合同中约定的违约金损失与上诉人所提供的《住房出租合同》中同地段租金计算相比较而言，也并未过分高于租金损失，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条第一款：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。上诉人应严格按照合同约定履行赔偿违约金的责任。故其提出减少违约金的请求，本院亦不予支持。同时，本案也不存在上诉人提出一审判决对于50万元尾款认定事实错误和适用法律不当的情形，上诉人提出的该理由也不成立，本院同样不予采纳。
综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费330元，由上诉人榕江县万顺房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 刘 琴
审判员 王 珺
审判员 罗安松
二〇一六年七月二十八日
书记员 赵艳萍