河北省南和县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）冀0527民初1636号
原告：苏亚伟，男，1989年1月13日出生，汉族，住址河北省邢台市南和县。
委托诉讼代理人：王庆虎，河北民盾律师事务所律师，执业证号11305201210942054。
被告：河北创想房地产开发有限公司，住所地河北省邢台市内丘县幸福大街东侧，统一社会信用代码91130523693469513L。
法定代表人：朱全进，任公司董事长。
被告：南和县和阳镇西侯庄村民委员会，住所地南和县和阳镇西侯庄村。
法定代表人：侯玉贤，任村主任。
原告苏亚伟与被告河北创想房地产开发有限公司、南和县和阳镇西侯庄村民委员会建设工程合同纠纷一案，本院于2017年9月4日立案后，依法适用简易程序，于2017年10月17日公开开庭进行了审理。原告苏亚伟及其委托诉讼代理人王庆虎、被告河北创想房地产开发有限公司法定代表人朱全进到庭参加诉讼，被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
原告苏亚伟向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告给付原告苏亚伟工程款3804033.6元及利息；2.案件受理费由被告承担。事实和理由：2014年，被告河北创想房地产开发有限公司与南和县和阳镇西侯庄村民委员会开发南和西侯家园居民小区。2014年11月25日，被告河北创想房地产开发有限公司与原告苏亚伟签订《工程承包协议书》，双方对工程名称、工程地点、合同价款等内容进行约定，原告苏亚伟已安排人员进场施工。垫付巨大的材料费和人工费，可是施工期间，被告河北创想房地产开发有限公司突然撤场以及违规占地等问题，造成工程无法进行，之后，原告多次找被告协商工程款事宜，2017年5月7日，原、被告签订《工程结算确认书》确定达成以下合意：1.双方已签署有效工程合同或协议；2.乙方承担的工程或设备材料已验收合格并交付使用；3.以实际完成的工作量按照合同或协议进行结算；未支付工程款数额为3804033.6元，上述工程款至今未支付，故原告提起诉讼。
被告河北创想房地产开发有限公司辩称，原告是村委会主任侯玉贤找的施工队伍，原告与我方协商确认后与我公司签订了施工合同。货款是工程完毕后，没有验收，按照平时惯例，封顶后，按照我公司确认总工程的60%要钱的。封顶后，按照平时经验，后期约有40%的工程没干。侯玉贤以西侯庄名义卖的房子，我公司一分钱都没收到。在南和县劳动局达成协议，委托南和县和阳镇西侯庄村民委员会把我原来的房子折价抵押换成工程款给了施工队，但是村委会没有履行在劳动局达成的协议。村委会没给我公司钱，所以我公司没有能力给原告工程款。
被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会未答辩、亦未提交证据。
原告苏亚伟向本院提交证据为：1.2014年11月25日《工程承包协议书》；2.2017年5月7日工程结算确认单；证明以原告所完成工程量，被告未支付的工程款数额为3804033.60元。
被告河北创想房地产开发有限公司向本院提交的证据为：1.朱全进与南和县和阳镇西侯庄村民委员会侯玉贤签订的《合作协议》；2.2017年5月7日河北创想房地产开发有限公司与刘振国签订的工程结算确认单；3.2017年5月7日河北创想房地产开发有限公司与苏亚伟签订的工程结算确认单。
本院经审理认定事实如下：2014年11月25日原告苏亚伟（乙方）与被告河北创想房地产开发有限公司（甲方）签订《工程承包协议书》，主要约定：工程名称：南和西侯家园6#、7#楼；工程地点：南和西侯庄村西；工程范围及内容：施工设计图纸内的全部工程，包括土建、装修、水电暖、门窗等；开工日期2014年11月25日，竣工日期2015年10月1日；工程质量要求：符合国家质量验收标准及地方性强制性规定；合同价款：6#楼工程项目每平米870元，建筑总面积为3930.38平方米，总价为3419430元。7#楼工程项目每平米875元，建筑总面积为3406.43平方米，总价为2980626元。施工承包价含税金、管理费用及材料进场复检试验等费用；付款方式：施工至主体封顶，经监理及甲方现场负责人初验合格后，甲方付给乙方工程总价的50%，内外装、水暖电、门窗安装等后期工程完成，监理及甲方现场负责人认可，达到竣工验收条件后，付到总造价的85%，竣工验收完成后付到总造价的97%。留3%为质保金，按邢台市有关规定分期支付；质量及验收：工程质量必须符合国家验收标准，质量保证期按国家规定执行。甲方及监理应在收到乙方请验报告后24小时内验收完毕并出具书面验收意见；甲方责任：甲方负责三通一平，按约定提供图纸资料，按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。
原告苏亚伟承包该工程后，于2014年11月25日开工，2016年下半年停工，因相关职能部门查手续，工程手续不全导致后续工程停工。原告已将工程主体楼的土建从地基到封顶完成。被告河北创想房地产开发有限公司未向原告支付工程款。已完工部分工程未经验收合格。2017年5月7日经原告苏亚伟与被告河北创想房地产开发有限公司签署《工程结算确认单》，被告河北创想房地产开发有限公司对原告已完成的工程量进行确认，确认原告已完成工程量主体封顶60%，未完成工程量40%，确认结算总额为3804033.60元。
庭审中被告河北创想房地产开发有限公司提交了南和县和阳镇西侯庄村民委员会（甲方）与朱全进（乙方）签订的《合作协议》，约定：一、合作方式：甲方将本村新居民项目交由乙方负责施工建设，乙方负责新居民建设所需全部资金的筹集。二、建设新居民项目位于南和县和阳镇西侯庄村，占地亩数计77亩。三、乙方向甲方支付土地补偿共计770万元整。签订合同之日起，一次性付清全款。四、本项目建设完工后，乙方将所建设项目小区交给甲方，由甲方实施后续管理经营。五、甲方权利义务：1.甲方按照本协议约定收取土地补偿款，本协议签订后，负责将本项目地块使用权依规定交由乙方掌控。2.乙方施工过程中产生的水、电费等由乙方自行承担，甲方不承担该项目费用支出。3.甲方负责按照相关规定与本村村民之间签订房屋安置、补偿等工作，负责土地补偿款发放。4.甲方须在本协议签订之日起三个月内，负责项目建设范围内村民房屋拆迁及安置等具体工作实施，在约定的期限内腾清场地，保证水通、电通、路通，保证乙方在本条款约定的拆迁期满之日能顺利进场施工。5.甲方因拆迁、安置补偿村民等相关费用，由甲方自行承担。6.甲方负责解决新居民建设过程中与村民发生的各种矛盾，协调新居民建设所涉及的各部门的协调工作，有权监督乙方施工质量。7.甲方承诺乙方有项目建设土地使用权，保证乙方顺利施工。七、乙方权利义务：乙方享有协议签订后自主开发建设，自主经营，获得收益等各种权利，甲方不得干涉。2.建设项目土地使用权由乙方享有。4.乙方负责规划设计、组织施工、按工期按质量完成新居民建设工程，所需费用由乙方自行承担。5.乙方负责所建工程配套设施完善。八、违约责任：1.如甲方原因未按约定履行协议的，应承担违约责任，须向乙方支付违约金并赔偿乙方全部经济损失。违约金按照土地补偿款总价款日千分之三计算。2.如因乙方原因未按约定支付土地补偿款，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算同上述条款。3.若因不可抗拒力因素发生导致协议未及时履行，双方互不承担违约责任。
被告河北创想房地产开发有限公司庭审中提出，南和县和阳镇西侯庄村民委员会有义务承担原告所诉的这笔工程款，施工队是村委会找的，村委会如果没有收房款，不可能给另一个工程队刘振国施工队钱，当时有劳动局调解但是村委会没履行，村委会把我的房子卖了，没有给我房款，村委会是恶意不给工程款，把我这个工程队变相赶走，后期让另一个施工队干，并没有经过我们同意，所以村委会有义务承担这笔工程款。
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，本案中原告苏亚伟无建筑施工资质，原告苏亚伟与被告河北创想房地产开发有限公司之间签订的《工程承包协议书》为无效的协议，虽该协议无效，被告河北创想房地产开发有限公司对原告已完成的工程量进行了确认，并确认已完工工程的工程价款为3804033.60元，故被告河北创想房地产开发有限公司应向原告苏亚伟支付该工程款债务。
对于原告要求由被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会承担工程款的诉请，因原告提交的证据不能证明其与被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会有建设工程施工合同关系，该请求本院不予支持。
对于被告河北创想房地产开发有限公司提出原告诉请的工程款应由被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会承担的说法，因被告河北创想房地产开发有限公司是与被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会进行合作，对于被告河北创想房地产开发有限公司的该说法，不予采纳。
被告南和县和阳镇西侯庄村民委员会经本院合法传唤未到庭，是对自己权利的放弃，本院不予干涉。综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条第一款的规定，判决如下：
一、被告河北创想房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告苏亚伟支付工程款3804033.60元。
二、驳回原告苏亚伟其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费37232元，减半收取计18616元，由被告河北创想房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。
审判员 范辉霞
二〇一七年十一月二十日
书记员 冯 攀