江西省万年县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）万民一初字第814号
原告张占新，个体。
被告倪美南，个体。
被告倪美琼，个体。
原告张占新诉被告倪美南、倪美琼建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月23日立案受理，依法由审判员张君适用简易程序公开开庭进行了审理。原、被告均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告张占新诉称，2014年3月，被告倪美南、倪美琼将其承包的万年国际珍珠城楼面16号楼木工模板工程以每平方米105元的价格来计算发包给孔荣发施工，但由于孔荣发途中退出，经被告、孔荣发及原告商量。被告、孔荣发愿意将万年国际珍珠城第16号楼面木工模板工程转包给原告带资施工，原告便与孔荣发订立了文字合同，以每平方米按96元的价格来计算转包给原告带资施工，被告对此协议十分知情，并当着孔荣发的面口头承诺，工程款项由被告直接与原告结算，原告即雇请木工师傅进行施工。同年10月份工程竣工后。经原、被告结算，原告共完成工程量16086.5平方米，计工程款1544304元，被告已付原告工程款1488124元，尚欠原告工程款56180元至今未付。然而，经原告多次催收，而被告谎称是建筑商克扣雇请人员清理垃圾为由，拒付尚欠工程款，经原告向建筑商询问纯属子虚乌有，两被告仍拒不清偿尚欠工程款。由于被告不守信誉，拖欠原告工程款近一年拒不清偿，已给原告造成很大的经济损失，为依法维护原告的合法权益，特具状起诉。请求：1、依法判令被告即偿付计工程款人民币56180元正及利息；2、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告自愿放弃要求两被告偿付利息的诉讼请求。
原告为证明自己的主张举证如下：1、原告的身份证复印件，证明原告的身份信息及其诉讼主体资格；2、证明一份，证明孔荣发将万年县国际珍珠城16号楼木工工程转包给原告张占新；3、木工班组结算单打印件一份，证明木工工程款总价款是1544304元；4、对账单一份，证明原告方收到被告方的工程款是1488124元；5、关于4月25日会议情况说明复印件一份，证明我和两被告存在施工合同关系；6、孔荣发和江西省万年国际珍珠城（B地块）高层住宅工程16号木工承包协议复印件一份，证明2013年11月23日孔荣发和倪美南签订的江西省万年国际珍珠城（B地块）高层住宅工程16号木工承包协议；7、孔荣发和张占新签订的万年国际珍珠城（B地块）高层住宅工程16号木工承包协议复印件一份，证明2014年1月4日张占新与孔荣发签订的江西省万年国际珍珠城（B地块）高层住宅工程16号木工承包协议；8、证人董某的当庭陈述，证明孔荣发将万年县国际珍珠城16号楼木工工程转包给原告张占新；9、原告与孔荣发录音光盘一份，证明押金已退还的事实。
被告倪美南、倪美琼辩称，第一、原来这个合同是我们跟孔荣发2013年10月份签订的合同，合同的内容是做万年国际珍珠城16号楼楼面的木工模板工程，价格是105元每平方，当时有16086.5个平方，孔荣发是包工包料的，我们就负责付工程款，工期是到2014年10月份，工程款每个月按进度支付70%给孔荣发，竣工验收后两个月付清，没有约定违约责任；第二、后来孔荣发转包张占新开始我们不清楚，后来过了几个月之后才清楚，孔荣发和张占新的协议我不清楚；第三、2014年10月份竣工是指木工工程竣工，按约定是按2015年10月份全部工程竣工以后两个月后才付工程款给原告，孔荣发转包后也应按照合同约定；第四、我们和原告张占新没有合同；第五、工程款一共付了1579354元给张占新，实际上张占新的工程款是1544304元；第六、原告起诉的工程款不属实，我不欠原告的，否认这笔钱；第七、2014年12月19日的补工程款是前面拿的钱不够发民工工资，我们就追加50000元发工资，属于预支工程款。
被告倪美南、倪美琼为证明自己的主张举证如下1、明细账复印件一份，证明实际上被告方包括罚款已支付原告方工程款1609354元，实际上已预支工程款1579354元；2、领款凭证复印件一组，证明从2014年4月25日到2015年9月原告共领取了工程款1579354元；3、工程罚款通知单复印件一组，证明从2014年3月19日到2014年7月24日一共罚款30000元的事实；4、证明一组，证明2015年4月份到9月份因为原告没有把木工模板工程做完，就叫一些民工做，我就直接支付民工工资的事实；5、证人王某的当庭陈述，证明第一、2015年4月至9月期间我派耿新纪、饶品高等5人做了珍珠城16号楼的木工工程；第二、珍珠城16号楼用了我的模板，后模板不见了，项目部赔了我2000元；6、证人周某和的当庭陈述，证明2014年10月至2015年8月期间我给16号楼清理垃圾及做木工的二次结构工程；7、证人柴某甲的当庭陈述，证明2015年3月至2015年11月在16号楼做了清理垃圾等杂活；8、证人杨某的当庭陈述，证明2015年3月至2015年11月在16号楼做了清理垃圾等杂活；9、证人徐某甲的当庭陈述，证明2015年3月至2015年11月在16号楼做了清理垃圾等杂活；10、证人柴某乙的当庭陈述，证明2015年7月至2015年11月因16号楼爆模，我去把多余的水泥打掉；11、证人吴某的当庭陈述，证明2015年4月至2015年5月在16号楼地下室积水坑打水泥；12、证人徐某乙的当庭陈述，证明我是工地16号楼的施工员，今天出庭作证的王某、周某和、柴某甲等7个证人都是我安排来施工的，施工的内容原本都是张占新做的，因为张占新没有时间做，所以我安排人来做。
经审理查明，2013年11月23日，被告倪美南将江西省万年国际珍珠城（B地块）高层住宅工程发包给孔荣发施工，并签订了木工承包协议，对工程概况、工程承包范围、承包方式、价格及包含的内容等进行了约定。2014年1月4日，孔荣发将该工程发包给原告张占新，并签订了协议，对工程概况、工程承包范围、承包方式、价格及包含的内容进行了约定。庭审中，原、被告双方对工程量为16086.5平方米及每平方米单价为96元即工程款为1，544，304元均无异议，对2014年4月25日领款30000元，2014年5月10日领款50000元，2014年5月15日领款20000元，2014年5月30日领款100000元，2014年6月6日领款20000元，2014年6月10日领款200000元，2014年7月3日领款150000元，2014年8月8日领款150000元，2014年9月6日领款100000元，2014年9月17日领款100000元，2014年10月15日领款50000元，2014年11月10日领款6400元，2015年2月12日领款300000元中的260000元，2015年9月领款251724元，以上合计1488124元，双方均无异议。但就2014年12月19日领款50000元，被告辩称领款50000元系原告领取预支工程款发民工工资，原告诉称领款50000元系提高每平方米单价，赶上15号楼的进度，被告补发的工程款。该领款50000元的领条内容为：“今（领）到补工程款伍万元正16#楼张占新”，双方为此发生争议，双方并就2015年2月12日领款中的押金40000元发生争议，原告诉称2015年2月12日领款中的40000元押金并非领取工程款，被告辩称原告领取40000元押金系领取工程款，双方并对完成的工程量发生争议，被告辩称，原告施工不合格，应罚款合计30000元，因原告施工模板很多爆模需要修复，且门过梁、窗过梁、造型柱等木工二次结构工程未完工，并雇请其他人员施工支付工程款28030元，应从工程款中予以扣除，但原告不予认可。故此，原告遂于2015年10月23日向本院具状起诉，要求判如所请。
以上事实有原告身份证复印件、关于4月25日会议情况说明复印件、木工承包协议复印件等证据在案予以证实。
本院认为，原、被告双方虽未签订建设工程施工合同，但原告作为实际施工人已履行为被告承包的万年国际珍珠城16号楼木工模板工程的大部分施工义务。现原告向被告主张权利，被告应在欠付工程价款的范围内对原告承担责任。原、被告对领取1488124元工程款无异议，本院对领款1488124元依法予以确认。被告辩称，2014年12月19日原告领款的50000元系预支工程款发民工工资与事实不符，本院不予采信。因原告未给付40000元押金给被告，但给付40000元押金给案外人孔荣发，故原告于2015年2月12日领款中的40000元押金实为原告给付案外人孔荣发的40000元押金，因此，被告辩称原告领取40000元押金系领取工程款，本院不予采信。被告辩称，原告施工不合格，罚款合计30000元，应从支付原告工程款中扣除，不符合相关法律规定，本院不予支持。被告辩称原告施工模板很多爆模需要修复，且门过梁、窗过梁、造型柱等木工二次结构工程未完工，并有相关证人出庭证实，对证人王某领取工程款4695元中的模板赔偿2000元，不应由原告承担责任，对该模板赔偿2000元，本院不予认定，证人吴某当庭陈述未领取11195元工程款，因此对11195元工程款本院亦不予认定，故对工程款2695元、5900元、6240元，合计14835元应予扣除。综上，施工工程款总额为1544304元，扣除已领取的工程款1488124元，及原告未完工工程款14835元，被告尚欠原告工程款41345元应予支付。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：
限被告倪美南、倪美琼于本判决生效之日起三十日内支付原告张占新工程款人民币41345元。
如未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费1273元，减半收取637元，由被告倪美南、倪美琼负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省上饶市中级人民法院，并向上饶市中级人民法院预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理（开户银行：上饶市农业银行饶东支行，账号：3614，户名：江西省上饶市中级人民法院）。
审判员 张 君
二〇一五年十二月三十日
书记员 涂卿安