江苏省连云港市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏07民终3827号
上诉人（原审原告、反诉被告）：连云港景力房地产有限公司，住所地江苏省连云港市连云区五羊路16号楼景城名郡售楼处。
法定代表人：何从，董事长。
委托诉讼代理人：李吉忠，江苏维尔利律师事务所律师。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：杨龙，男，1989年1月25日出生，汉族，住江苏省连云港市连云区。
委托诉讼代理人：王彦征（系杨龙妻子），女，1987年2月10日出生，汉族，住江苏省连云港市连云区。
上诉人连云港景力房地产有限公司（以下简称景力公司）因与被上诉人杨龙商品房销售合同纠纷一案，不服连云港市连云区人民法院（2017）苏0703民初788号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月25日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。
景力公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判。事实和理由：1、本案双方当事人在合同中仅约定违约金的计算方法，并没有约定违约金的支付期限。对于没有支付期限的债务，作为债权人的上诉人任何时候都可以主张，只有当被上诉人明确表示不履行时，才能认定上诉人“知道或者应当知道权利受到侵害”，诉讼时效才可依法起算。2、连云区法院（2016）苏0703民初3825号生效判决已查明交房时间为2015年1月22日，且查明被上诉人实际收房时收到的《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》中确认的交房时间也是2015年1月22日，因此双方对房屋交付条件问题不存在争议，一审判决以房屋未取得竣工验收备案表为由认定房屋不具备交付条件没有事实依据。3、一审判决与生效判决相矛盾。本案与王建平、胡巧玲案是同时立案并合并审理的，只是判决时间不同，连云区法院（2017）苏0703民初495号生效判决是驳回王建平、胡巧玲关于逾期交房违约金的请求，并确认涉案房屋符合交付条件，因此本案应以连云区法院（2017）苏0703民初495号生效判决作出裁判。
杨龙辩称，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，上诉人要求支付逾期付款违约金和逾期收房保管金没有事实和法律依据，请求依法驳回上诉。事实与理由：1、2012年10月23日，答辩人与景力公司签订的《商品房买卖合同》中约定，余款于合同签订后15日内付清，在合同签订至业主起诉要求上诉人支付逾期未办理房地产权属证书违约金期间，上诉人从未提起过逾期付款违约金一事，其于2017年要求答辩人支付逾期付款违约金已过诉讼时效。2、购房合同中对于房屋交付条件，明确约定要依照国家和地方人民政府的有关规定，上诉人通知收房时，尚未完成涉案房屋竣工验收备案手续，至今也没有取得《建设工程竣工验收备案表》，也没有通正式民用电，交付的房屋不符合交付条件和交付惯例，答辩人有权拒绝收房。3、上诉人一直强调连云区法院（2016）苏0703民初3825号生效判决里的交付时间，首先，该判决与本案没有关联；其次，住宅质量保证书和使用说明书中的交付时间是上诉人自行填写，且只有该“两书”并不能说明上诉人所交付的房屋符合国家和地方人民政府规定的交付条件，只有取得了《建设工程竣工验收备案表》才能证明房屋已验收合格，达到了交付条件；另外，本案所涉合同中出现的第五项“商品房经单体楼宇验收合格”的规定，与《商品房买卖合同》示范文本不符，是上诉人自行添加，以规避我国有关房屋交付的强制性规定。4、上诉人没有依照我国有关法律法规的规定在合同约定时间将诉争房屋交付答辩人使用，其行为已构成违约，应承担支付迟延交付违约金的责任。5、上诉人要求二审法院依据连云区法院（2017）苏0703民初495号判决做出裁判，该案与本次上诉案件没有关联。
景力公司向一审法院起诉请求：判令杨龙支付逾期付款违约金30元（2012年11月8日至2012年11月12日，共计4天，370000元乘以万分之零点二乘以4天）、逾期收房保管金8100元（2015年1月22日至2015年4月13日，共计81天，81天乘以100元），并承担诉讼费用。杨龙一审反诉请求：判令景力公司支付延期交房违约金869元及2015年4月14日次日起至具备交房条件止期间的延期交房违约金，并由景力公司承担诉讼费用。
一审法院认定事实如下：
2012年10月23日，景力公司（出卖人）与杨龙（买受人）签订《商品房买卖合同》一份，合同第三条约定：出卖人将位于连云区港城大道东侧、五羊路北景城名郡小区第8幢2单元2-1304室房屋一套出售给买受人杨龙。第四条约定：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米4588元，总金额五十二万九千零八十八元整。第六条约定：买受人应于签订合同当日支付首期购房款计人民币159088元，余额370000元于合同签订后15日内付清。第七条约定：买受人逾期付款的违约责任为逾期超过60日，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的0.002%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之0.2的违约金。第八条约定：出卖人应当在2014年10月12日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备单体楼宇验收合格且买受人已支付全部购房款的，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。第九条约定：出卖人逾期交房的违约责任为逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.002%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之0.2的违约金。第十一条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示单体楼宇验收合格的证明文件，并签署房屋交接单。商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。第十四条约定：出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件，水、电于房屋使用时达到使用条件。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意由出卖人负责提供临时水、电。第十六条约定：买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。第二十条约定：本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。第二十一条约定：合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。合同附件四第三条约定：关于办理个人住房商业性贷款及违约责任1、在签订商品房买卖合同之前，出卖人已向买受人介绍了按揭所需提供相关资料及提供方法，买受人在签订本合同前已知悉办理按揭贷款的具体流程所需提交资料的详细情况，并向银行或相关部门充分核实了自身是否具备按揭贷款的资格。买受人须在签订本合同七日之内办理银行按揭手续，若未按前述规定期限办理完毕，视同买受人逾期付款，违约责任按合同第七条及本协议第三条执行。2、在买受人办理按揭过程中，出卖人只负责协助、配合买受人送交按揭资料，买受人应在签订本合同之前主动了解办理按揭贷款的流程并及时提供所需个人材料等，在合同约定时间内办妥按揭贷款手续。第九条约定：关于商品房交付买受人办理交付手续，签署房屋交接单，本合同项下商品房即交付于买受人。出卖人的通知送达后，除非有正当的理由，买受人超过通知规定的时间未办理商品房交付手续的，视为出卖人已按期交付。自商品房交付或视为交付之日起，本合同项下房产的风险责任转移给买受人。因买受人原因造成出卖人无法及时交付的，买受人自交接期限届满次日起按每天100元向出卖人支付保管金，买受人超过交接期限60日的，出卖人有权解除本合同，将房屋另售他人，并要求买受人按房屋总价款的5%赔偿出卖人的损失。第十八条约定：本补充协议与合同具备同等法律效力，当合同内容与本协议相抵触的，以本补充协议为准。合同签订当日，杨龙支付首付款159088元，余款370000元于2012年11月12日由中国工商银行股份有限公司连云港连云支行转入景力公司账户。
2014年12月2日，连云港市连云区环境保护局作出《关于景城名郡项目一期二标段5、6、8、9#楼竣工环保验收的意见》，其内容为：景城名郡该项目环保报批手续完备，各项环保措施和设施基本按环评及环评批复要求落实，上述建筑工程项目竣工环保验收合格，同意通过验收。2014年12月20日，建设单位连云港景力房地产有限公司、监理单位江苏地亚建筑有限公司、施工单位远扬控股集团股份有限公司、设计单位连云港市建筑设计研究院对景城名郡5#、6#、8#、9#楼出具《单位工程竣工验收证明书》，其内容为：验收合格。2014年12月22日和2015年2月2日，连云港市规划局向景力公司出具景城名郡小区5号楼、6号楼、8号楼、9号楼的《建设工程竣工规划核实认可书》二份。2014年12月30日，连云港公安消防支队作出《建设工程竣工验收消防备案检查意见书》，其内容为：综合评定景城名郡5#、6#、8#、9#楼新建工程竣工验收消防备案合格。
2015年1月16日，景力公司在苍梧晚报上刊登《交房公告》，内容为：“我司开发建设的位于连云港市连云区××郡小区××楼、××楼、××楼已具备交付使用条件，将于2015年1月19日至1月23日期间办理房屋交接手续。请各位尊贵的业主在此期间前往景城名郡交房接待中心（地址：连云港市连云区五羊路16号景城名郡小区2号楼商业一楼）办理房屋交接手续。咨询电话：0518-8280****。逾期不办理的，视为我公司已经完成交付义务。请各位业主相互转告，恭祝您乔迁之喜！特此公告！”景力公司通知杨龙于2015年1月22日交付房屋，杨龙于2015年4月13日与江苏君怡物业管理有限公司签订《景城名郡物业管理服务合同》，并交纳了从2015年1月22日至2016年1月21日的物业费用。
2016年12月2日，杨龙起诉至连云港市连云区人民法院，要求景力公司承担未按期办理房产证的违约金，连云区法院于2017年2月27日作出（2016）苏0703民初3825号民事判决书，判决景力公司支付杨龙逾期办理房地产权属证书违约金5290元。
一审法院另查明，景力公司涉案房屋至起诉时未取得建设工程竣工验收备案表，小区内至今使用临时用电。
一审法院认为，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。根据景力公司提供的连云区法院（2016）苏0703民初3825号民事生效判决书，对于景力公司与杨龙签订的《商品房买卖合同》认定系双方真实意思表示，且不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应合法有效。景力公司的诉讼请求为杨龙支付逾期付款违约金30元（2012年11月8日至2012年11月12日，共计4天，370000元乘以万分之零点二乘以4天）、逾期收房保管金8100元（2015年1月22日至2015年4月13日，共计81天，81天乘以100元）。对于逾期付款违约金的诉求，杨龙的答辩意见为已过诉讼时效，且余款不能在15天内付清是因为景力公司未及时提供担保造成；对于逾期收房保管金的诉求，杨龙的答辩意见为已过诉讼时效。经审查，景力公司主张的逾期付款违约金是从2012年11月8日至2012年11月12日，逾期收房保管金是从2015年1月22日至2015年4月13日，虽然合同中未约定违约责任的主张期限，但根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。景力公司应从2012年11月8日知道杨龙逾期付款，景力公司于2017年2月4日向法院主张权利，已超过两年的诉讼时效，应驳回其诉讼请求；对于逾期收房保管金，因逾期收房的行为是持续的行为，因双方约定了逾期收房保管金计算方式为每天100元，故逾期收房保管金应认定为继续性债权，应以每个个别的债权分别适用诉讼时效，故景力公司主张起诉之日即2017年2月4日前两年的逾期收房保管金未过诉讼时效，但因涉案房屋未取得竣工验收备案表，景力公司交房的房屋不具备房屋交付条件，应驳回其主张逾期收房保管金的诉讼请求。
对于反诉中杨龙的诉讼请求为要求景力公司支付延期交房违约金869元及2015年4月14日次日起至具备交房条件止期间的延期交房违约金，杨龙认为景力公司未取得建设工程竣工验收备案表，小区内至今使用临时用电，不符合交房条件。经审查，合同中约定出卖人逾期交房的违约责任为逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当在买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.002%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之0.2的违约金。杨龙主张2015年1月22日至2015年4月13日的逾期交房违约金，符合合同约定，应予支持；杨龙于2015年4月13日已实际收房，视为认可合同中的收房条件，对2015年4月13日后的延期交房违约金不应支持。
一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、驳回景力公司要求杨龙支付逾期付款违约金及逾期收房保管金的诉讼请求。二、景力公司于判决生效之日起十日内支付杨龙逾期交房违约金869元，驳回杨龙的其他诉讼请求。本诉案件受理费50元，由景力公司承担；反诉案件受理费25元，由景力公司承担。
本院二审期间，双方当事人均未提交新证据，一审法院查明的事实，本院予以确认。
本院认为，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，逾期付款违约金的产生以逾期付款侵害事实的发生为基础，一审法院根据双方当事人之间《商品房买卖合同》约定的付款时间和当事人实际付款情况，确定景力公司应从2012年11月8日知道杨龙逾期付款，并据此认定景力公司于2017年2月4日向法院主张权利已超过两年诉讼时效，并无不当。
一审法院根据本案双方当事人的诉请理由和答辩意见，以及双方当事人的举证质证情况，认定取得建设工程竣工验收备案表作为交付房屋的前提条件，对景力公司逾期收房保管金的主张不予支持，并根据反诉当事人的诉请主张和实际交房时间确定逾期交房违约金的计算时间范围，有事实和法律依据，所作判决并无不当。
综上，景力公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费75元，由连云港景力房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王秀叶
审 判 员 林 龙
审 判 员 刘 宁
二〇一七年十二月二十一日
法官助理 寇运龙
书 记 员 王雪竹