广东省珠海市斗门区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0403民初1737号
原告：狄保安，男，1984年4月20日出生，汉族，住珠海市金湾区。
被告：深圳市六六福装饰有限公司，住所地深圳市南山区创业路亿利达大厦B座3栋3楼888号，统一社会信用代码914403003116768761。
法定代表人：徐福鑫，总经理。
原告狄保安诉被告深圳市六六福装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月13日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告狄保安到庭参加诉讼，被告深圳市六六福装饰有限公司（以下简称六六福公司）经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案已审理终结。
原告狄保安向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告与被告之间的装修合同；2.被告返还原告已支付的装修款16600元；3.被告赔偿原告各项损失12000元；4.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2017年5月1日签订装修合同，约定原告支付42000元装修款，被告对XX小区XX-
XX-
XX的房屋进行装修。双方签订合同后，原告向被告支付定金1000元，首期款15000元，共16000元。但原告发现被告的装修存在质量瑕疵，擅自改变材料，具体违约情况如下：水电线路偷工减料，线管中有接头，相线与零线使用相同的颜色，水管与线管共槽存在安全隐患；未按合同约定使用广州番禺五羊双皮电缆，而是单皮电缆，被告使用的电线品牌有深圳金环宇、中山市通达电缆、广东华新电缆，甚至使用了原开发商使用过的电缆。原告多次催告被告进行整改和赔偿，但被告多次推脱，拒不接受。故原告提起本案诉讼。
原告狄保安对其诉称向本院提交了如下证据：
1．深圳市六六福装饰有限公司珠海分公司合同书二份，拟证明原、被告之间存在装修合同关系及相关约定；
2．工程报价单一份，拟证明原告支付的装修款及所受到的损失；
3．收款收据二份，拟证明原告向被告支付款项的情况；
4．微信截图及照片一组，拟证明施工的现场状况，被告的施工不符合合同约定及国家规范；
5．证明一份，拟证明原告涉案房屋所在小区名称变更。
被告六六福公司缺席，没有答辩，也没有提交证据
本院依法调取的证据：现场勘验笔录一份及照片一组。
原告围绕诉讼请求提交了证据，本院组织了现场勘验，本院将原告提交的证据送达了被告，被告没有到庭应诉，也没有向本院提交书面质证意见。本院对当事人提交的证据认定如下：对原告提交的证据1、2、3、5的真实性、合法性及关联性予以确认，但证明的内容以本院确定的为准。原告提交的照片及微信截图，没有相关证据予以佐证，本院不予采信，现场装修的状况以本院现场勘验取得的照片为准。对本院依法调取证据的真实性、合法性和关联性予以确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2017年5月1日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订《深圳市六六福装饰有限公司珠海分公司合同书》，合同约定的主要内容如下：甲方委托乙方承担XX小区XX-
XX-
XX的施工，建筑面积72平方，工期60天；合同签订当天甲方应向乙方支付定金5000元，工程开始当天甲方支付百分之四十工程款，水电前期完成后，泥工进场铺砖，甲方应向乙方支付至总造价百分之八十工程款，批灰工进场前，甲方应向乙方支付百分之九十五工程款，尾款留百分之五，工程完工后结清；施工过程中，因乙方因素影响，甲方有权终止施工，乙方免费返修；不能按期开工或途中无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担；工程所包含项目明细：拆墙砌墙、全屋水电改造、全屋地砖、瓷片铺贴、厨房卫生间天花吊顶、全屋墙面天花漆、石膏线安装、过道吊顶、洁具安装、灯具安装；材料明细如下：水管日丰牌PPR4分无铅热水管，排水管联塑牌，电线为广东五羊电缆，水泥海螺牌，河沙等；本工程造价为42000元。
被告提供给原告的工程报价单中约定电安装项目包括总配电箱一项，十至十三位以内配电箱，铁盒，空气开关，漏电开关为正泰牌，乙方提供电路竣工图；弱电箱一项；4平方专线6组，空调插及其他布线用4平方广东五羊双皮电缆（广洋牌），国标电线BVV；开关、插座灯位54位，走墙内套PVC管，过梁用黄蜡管，经在途中不能有接头，广东五羊双皮电缆（广洋牌）国标2.5平方多芯铜线（控制线、地线为1.5平方多芯线）；电视、电话、电脑线17米，线走墙内，中途不能有接头，含电视、电话面板，分配器，用PVC管，过梁用黄蜡管套线，以上弱电不能与强电共管。水安装包括冷、热水管安装50米，排水管安装6米。
原告于2017年5月1日向被告支付定金1000元，于2017年5月23日向被告支付首批装修款15000元。
2017年12月1日，中港城物业管理有限公司海逸假期花园物业服务中心出具证明XX花园XX栋XX单元XX房，销售名称为XX，备案门牌名称为XX花园，地址为珠海市XX区XX镇XX路XX号。
本院于2017年12月1日组织当事人到XX花园XX栋XX单元XX房进行现场勘验，原告到场参加勘验，被告经本院书面通知没有到场参加现场勘验。经本院现场勘验，涉案房屋的装修已基本完成水电安装，客厅地面部分铺贴地砖。涉案房屋的装修存在原告反映的部分问题。
本院认为，原、被告之间的涉案合同，是双方在自愿、平等的基础上签订的，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守。
原告主张被告在进行水电安装过程中违反合同约定，要求被告返工，但被告拒不返工，故要求解除涉案合同。本院认为，被告在原告对工程质量提出异议后，没有采取措施予以应对或整改，造成涉案装修工程停工至今，根据《中华人民共和国合同法》第九十四：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行合同主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行：……”的规定，原告主张解除合同，依法有据，本院予以支持。
原告要求被告返还全部已支付的工程款。本院认为，被告已基本完成了涉案装修工程的水电安装工程和部分客厅地砖的铺贴。原告要求被告返还全部已支付的工程款有违公平原则，没有依据，本院不予支持。但是经本院现场勘验，被告的装修施工存在原告反映的部分质量问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条：“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持”的规定，本院结合被告装修施工存在的质量问题酌情确定被告向原告返还工程款4000元。
原告要求被告赔偿各项损失，但原告没有提供证据证明其损失，本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、解除原告狄保安与被告深圳市六六福装饰有限公司于2017年5月1日签订的《深圳市六六福装饰有限公司珠海分公司合同书》；
二、被告深圳市六六福装饰有限公司于本判决生效之日起七日向原告狄保安返还装修工程款4000元；
三、驳回原告狄保安的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费516元（原告已预交），由原告狄保安负担444元，被告深圳市六六福装饰有限公司负担72元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于珠海市中级人民法院。
审 判 长 董 凯
代理审判员 周宗丽
人民陪审员 梁国裕
二〇一七年十二月七日
书 记 员 黄晓敏
附：裁判依据法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十四条
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
……
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
……
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。