广东省广州市越秀区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0104民初875号
原告：广州市白云区腾鑫制衣厂，住所广东省广州市白云区。
投资人：邓秀章。
委托诉讼代理人：方道恒，广东德培律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王丽艳，广东德培律师事务所律师。
被告：广州大赢服装有限公司，住所广东省广州市番禺区。
法定代表人：张宗来。
委托诉讼代理人：陈办亮，广东铭东律师事务所律师。
原告广州市白云区腾鑫制衣厂（下称腾鑫制衣厂）诉被告广州大赢服装有限公司（下称大赢公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告腾鑫制衣厂的投资人邓秀章、委托诉讼代理人方道恒，被告大赢公司的委托诉讼代理人陈办亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告腾鑫制衣厂诉称，2016年7月27日，腾鑫制衣厂与大赢公司签订第一份《FOB加工合同》，合同约定由腾鑫制衣厂为大赢公司加工型号6QHM013和6QHM017的卫衣各1000件，总加工费114000元。2016年8月20日，腾鑫制衣厂与大赢公司签订第二份《FOB加工合同》，合同约定由腾鑫制衣厂为大赢公司加工型号T9002A的T恤2000件，T9016A的T恤1200件和6QJA027的夹克各1200件，T9005A的T恤2000件，总加工费150000元。2016年8月22日，腾鑫制衣厂与大赢公司签订第三份《FOB加工合同》，合同约定由腾鑫制衣厂为大赢公司加工型号T9035和T9036的长T恤各1000件，总加工费87500元。上述三份合同签订后，2016年8月28日大赢公司才向腾鑫制衣厂供应辅料2100套，同时因为大赢公司指定的原料供应商表示需要时间生产准备原料，2016年９月3日向大赢公司交付第一份合同下款号6QHM013卫衣588件，款号6QHM017卫衣619件,第二份合同项下款号T9016A卫衣365到大赢公司指定仓库，货值82533元。2016年９月4日向大赢公司交付第二份合同下款号T9016的T恤440件，货值16500元。2016年９月9日向大赢公司交付第二份合同下款号T9016A的T恤427件，货值16012.5元。2016年９月14日向大赢公司交付第二份合同下款号T9002A的T恤150件和T9005A的T恤150件;交付第三份合同下款号T9036的T恤100件，和T9035的T恤100件，总货值16625元。依双方合同腾鑫制衣厂送货的总加工费为131670.5元，大赢公司分三次支付加工费11400元、15000元和8750元，剩余加工费96520.5元一直未支付。合同履行中，因大赢公司法定代表人张宗来、主要负责人杨军蒂等人涉嫌合同诈骗犯罪，收了其他供应商的货物不出具正式签收单，不对帐，不结算，2016年9月10日与其他供应商起暴力冲突，冲突过程中被人向广州市公安局海珠区分局凤阳派出所报警。警方处理过程中，约34户供应商（其中包括腾鑫制衣厂）找到大赢公司要求对帐付款被拒绝，纠纷与冲突越演越烈，凤阳派出所遂将案件转广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队立案侦查。2016年10月10日该局决定撤案。由于大赢公司在履行合同过程中经营状况严重恶化，丧失商业信誉，丧失了债务履行能力，而又不提出担保，腾鑫制衣厂有权行使不安抗辩权。故请求判令：1、解除原被告之间签署的三份《FOB加工合同》；2、被告向原告支付加工费96520.5元及逾期付款利息（以中国人民银行同期同类贷款利率为标准，从最后一次收货的次日2016年9月15日起计算至实际付清加工费之日止）；3、本案诉讼费由被告承担。
原告腾鑫制衣厂对其陈述的事实，提交了上述三份《FOB加工合同》；原告的送货单；载明被告大赢公司支付部分加工费银行账户明细清单；广州市公安局海珠区分局出具的大赢公司涉嫌合同诈骗案侦查材料；本院（2016）粤0104民初42071号《民事判决书》与《裁判文书生效证明》等证据材料。
被告大赢公司辩称，不同意原告的诉讼请求。对原告主张双方签订的加工合同、送货情况、加工费的计算没有意见。但原告逾期交货，合同第七条约定延迟2天按加工费的2%计付违约金。原告2016年９月3日交付加工费合计32634元的6QHM013卫衣588件，交付加工费合计36211.5元的6QHM017卫衣619件，交货日期均比约定的2016年8月10日延迟24天，按每天1%计算，分别产生违约金7832.16元和8690.76元，合共16522.4元，应从原告主张的加工费中扣除。
被告无提交证据材料。
经审理查明，2016年7月27日、8月20日、8月22日，原告腾鑫制衣厂（乙方、加工方）与被告大赢公司（甲方、供应方）先后签订三份《FOB加工合同》，依次约定乙方为甲方加工两款卫衣，交货时间2016年8月10日，加工费总值114000元；加工三款T恤，交货时间2016年9月5日，加工费总值150000元；加工两款长T恤，交货时间2016年9月5日，加工费总值87500元。上述合同均约定乙方到甲方仓库领料，接到大货料后按甲方工艺要求做1件产前板，经确认后方可开裁生产大货；所有款式的面料，辅料，生产制造单由甲方提供且乙方必须严格按照甲方指示及要求作业；乙方应按甲方要求的货期准时交货，交货地址为甲方仓库；如乙方未按合同期交货时间交货的，按延迟一天作为警告，延迟二天扣除加工费2%作为违约金，延迟三天扣除加工费5%作为违约金；结算方式为按甲方实际出货数量结算，月结。原告腾鑫制衣厂按照上述合同陆续加工并交付加工费合计为131670.5元部分服装给被告大赢公司，其中2016年９月3日向被告大赢公司交付第一份合同项下加工费合计32634元的一款卫衣588件，加工费合计36211.5元的另一款卫衣619件。被告大赢公司向原告腾鑫制衣厂支付加工费35150元，剩余加工费96520.5元未付。原告腾鑫制衣厂于2017年1月9日向本院起诉被告大赢公司和其法定代表人张宗来，要求被告大赢公司支付加工费96520.5元和相应的利息，张宗来负连带责任，后撤回对张宗来的起诉。
另查，本院受理（2016）粤0104民初42071号大赢公司诉腾鑫制衣厂承揽合同纠纷一案。大赢公司在该案中起诉主张腾鑫制衣厂履行前述双方2016年8月22日签订的第三份《FOB加工合同》中，至2016年9月14日才交付合同约定的两款长T恤各100件，超过约定的交货时间且数量严重不足，要求判令腾鑫制衣厂按照合同约定支付加工费7%的违约金共计6125元。腾鑫制衣厂辩称双方已将约定的交货期2016年9月5日变更为2016年9月15日；大赢公司迟延提供辅料及样衣，迟延支付定金，收到部分货物后未按约支付相应加工费；大赢公司要求按7%计收违约金无依据，计算标准过高。大赢公司在该案中提供的送货单显示其2016年8月28日向腾鑫制衣厂提供辅料。大赢公司的生产经理郭彪经大赢公司申请出庭作证称，其代表大赢公司同意腾鑫制衣厂就涉案合同的交货期限推迟10天，由原来的2016年9月5日变更为2016年9月15日。本院于2017年4月25日作出（2016）粤0104民初42071号民事判决，认定双方已对交货期变更达成上述合意，判决驳回大赢公司的诉讼请求。上述判决已发生法律效力。
本院认为，原告腾鑫制衣厂与被告大赢公司签订的上述三份《FOB加工合同》，意思表示明确、真实，符合自愿、公平、诚实信用原则，均合法有效。对原告腾鑫制衣厂已交付的加工服装，被告大赢公司未履行月结加工费义务，未支付剩余加工费96520.5元，亦未继续提供辅料给原告腾鑫制衣厂加工服装，双方还因合同纠纷开始诉讼。故原告腾鑫制衣厂因被告大赢公司不履行债务要求解除上述合同，理由充分，应予支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行。关于剩余加工费96520.5元的支付，原告腾鑫制衣厂2016年９月3日交付第一份合同项下加工费32634元和36211.5元的两款卫衣，迟于合同约定交货时间2016年8月10日，依约应按迟延交货的加工费68845.5元的5%向被告大赢公司计付违约金3442.28元。被告大赢公司主张应从所欠加工费中冲减违约金理由充分，但其要求以逾期交货的加工费按每天1%计算违约金无依据，本院不予支持。原告腾鑫制衣厂提交本院对双方前次诉讼作出的判决书并未认定双方对第一份合同交货期限予以变更，其关于双方变更该合同交货日期的主张不能成立。被告大赢公司对剩余未付加工费96520.5元冲减违约金3442.28元后，应向原告腾鑫制衣厂支付加工费93078.22元。被告大赢公司依约应对2016年9月产生的加工费债务于当月结清，其逾期付款行为造成原告腾鑫制衣厂迟延收回款项的利息损失，应从2016年10月1日起按中国人民银行同期一年期流动资金贷款基准利率计付利息。原告腾鑫制衣厂要求从2016年9月15日起计收利息缺乏依据，本院予以调整。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、解除原告广州市白云区腾鑫制衣厂与被告广州大赢服装有限公司于2016年7月27日、8月20日、8月22日签订的三份《FOB加工合同》。
二、被告广州大赢服装有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广州市白云区腾鑫制衣厂支付加工费93078.22元和欠款利息（从2016年10月1日起至付清欠款之日止按中国人民银行同期一年期流动资金贷款基准利率计付）。
三、驳回原告广州市白云区腾鑫制衣厂其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2236元，由原告广州市白云区腾鑫制衣厂负担112元，被告广州大赢服装有限公司负担2124元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按照不服本判决部分的上诉请求数额向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 曾东明
人民陪审员 周丽萍
人民陪审员 黄健宽
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 龙健美