福建省福州市鼓楼区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0102民初7832号
原告:福州振源科技开发有限公司，住所地：福州市台江区。
法定代表人：王景，总经理。
委托诉讼代理人：李峰，福建吴浩沛律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘耀宏，福建吴浩沛律师事务所律师。
被告:福建美得石化有限公司，住所地：福州市福清市江阴镇。
法定代表人：马捷,总经理。
委托诉讼代理人：林举东，福建至理律师事务所律师。
委托诉讼代理人：徐陈明，福建至理律师事务所律师。
原告福州振源科技开发有限公司与被告福建美得石化有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年11月1日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告福州振源科技开发有限公司的委托诉讼代理人李峰、刘耀宏，被告福建美得石化有限公司的委托诉讼代理人徐陈明到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告福州振源科技开发有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告立即向原告支付设备费用967000元及相应利息（利息以967000元为基数，按照同期银行贷款利率计算，自2015年11月1日起算至实际还清之日止）。2.本案全部诉讼费用由被告负担。
事实与理由:2014年4月，福州电业信息科技有限公司（以下简称电业信息公司）与被告签订《设备购销合同》。《设备购销合同》明确约定由电业信息公司向被告销售普通光缆等相关设备，总价款为163万元。该《设备购销合同》第四条约定了付款方式及时间，即支付方式为被告先向电业信息公司支付预付款16.3万元，到货后支付138.55万元，尾款8.15万元待设备安装调试合格后支付。该合同签订后，被告于2014年5月28日向电业信息公司支付预付款16.3万元。嗣后，电业信息公司向被告供货并进行安装，直至2015年11月投运。电业信息公司并于2015年12月15日开具全额增值税发票并交付被告。但是被告仅于2016年12月15日向原告支付了设备款50万元，至今尚欠设备款96.7万元。
2015年9月30日，原告与电业信息公司签订《吸收合并协议》，按照该协议第四条约定，电业信息公司所有债权、债务均由原告享有。故，电业信息公司对被告享有的债权由原告享有。即原告有权向被告主张权利。
2016年12月30日，原告向被告发送《律师函》（2016律函字第223号），催讨《设备购销合同》项下的设备款96.7万元，但被告至今尚未支付任何款项。
根据《设备购销合同》第十五条“任何一方可将该争议向合同签订地人民法院提起诉讼”的约定，而该《设备购销合同》签订地为福州市鼓楼区。故，贵院依法对本案享有管辖权。
综上所述，被告拖延支付设备费的行为已经构成严重违约，原告为维护其合法权益特向贵院起诉，请求贵院判如所请。
福建美得石化有限公司辩称：1.本案案涉《设备购销合同》约定的支付尾款的付款条件尚未成就，原告要求被告支付尾款8.15万元并不符合合同约定，也无事实和法律依据。
（1）根据双方签订的《设备购销合同》约定，被告支付尾款的前提条件为原告向被告提交双方签署的最终验收合格证明。但截至今日，原、被告双方仅签署了安装调试合格证明，并未签署最终验收合格证明。据此，合同约定的支付尾款的付款条件尚未成就，被告尚无支付该款项的相关义务。原告要求被告支付该款项既不符合合同约定，也无事实和法律的根据。
（2）关于签署最终验收合格证明，因合同已明确约定提交人为原告，也就是说原告应根据合同约定，主动提出与被告共同商定签署。但原告并未向被告提出签署最终验收合格证明。因原告的不作为造成双方至今未能签订最终验收合格证明，影响了合同的正常履行，其责任并不在被告，被告也从未阻却过双方签订最终验收合格证明。根据《合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求”，据此，在原告尚未提交最终验收合格证明之前，被告有权拒绝支付尾款。
2.原告在合同履行过程中存在逾期交货情形，应承担相应的违约责任。根据双方所签订的《设备购销合同》第二条约定：“卖方收到预付款后8周内，将本合同基本条款第一条所指全部货物按本合同第三条约定的交货方式一次性交货完毕。卖方必须按期交货，否则每逾期一周应按合同总价的0.5%支付延误违约金，不足一周以一周计算。延误违约金上限为合同总价格的3%”。2014年5月26日，被告向原告支付预付款人民币16.3万元，故本案案涉合同的交货时间为2014年7月23日前。2014年12月9日起，原告方才分批将货物交付被告，并未在合同约定的交货时间2014年7月23日前向被告如期交付货物。据此，根据合同第二条的约定，原告应向被告支付合同总价的3%的违约金（即4.89万元），该违约金应在货款中予以相应的抵扣。但因双方对卖方迟延交货的违约责任未达成一致意见并进行结算，为保护自身权益，被告暂时未支付相关货款，属于合理行使抗辩权，不应认定为逾期付款情形，从而承担逾期付款的利息。
3.原告要求被告支付逾期利息并无事实和法律的依据。首先，在本案中，被告尚未支付款项的原因系尾款支付条件尚未达成且双方对原告的逾期交货违约责任尚未进行结算，被告有权暂停支付相关款项，并不存在违约情形，也就不存在支付逾期利息的问题。据此，原告要求被告支付逾期利息损失并无事实和法律的依据。
其次，即便存在逾期付款的问题，原告要求被告于2015年11月11日开始计付利息也无据可依。根据《设备购销合同》第四条约定，到货款的支付条件之一为原告需提交“合同总价全额增值税发票”，但原告直至2015年12月15日方才提交，故在此之前，到货款的支付条件尚未达成；而尾款的支付前提条件为卖方向买方提交安装调试合格证明及最终验收合格证明。然而，安装调试合格证明签署时间为2017年7月18日，而最终验收合格证明尚未签署。在未签署安装调试合格证明及最终验收合格证明之前，尾款的支付条件尚未达成，故原告要求被告于2015年11月1日开始计付利息并不符合合同约定。
综上所述，被告并非无故迟延支付货款，而是因尾款的付款条件尚未达成且原告迟延交货的违约责任尚未进行结算，故而被告暂时停止支付相关货款，待尾款的付款条件达成且双方就原告迟延交货的违约责任协商一致并进行结算后支付，请求贵院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2014年4月9日，原告与被告签订《设备购销合同》，约定被告向原告购买普通光纤等相关设备，合同总价款为163万元；被告应支付16.3万元作为预付款，到货款为138.55万元，尾款为8.15万元；买方在收到双方签署的安装调试合格证明以及卖方向买方提供设备质保期满且无质量问题的最终验收合格证明后向卖方支付尾款。2017年7月18日原、被告双方签署福建中景石化有限公司设备安装调试合格证明。2014年5月28日原告收到被告支付的设备预付款16.3万元；原告于2015年12月15日开具全额增值税发票并交付被告；2016年1月22日原告收到被告支付的到货款50万元。2015年9月30日原告与电业信息公司签订《吸收合并协议》约定，电业信息公司所有债权、债务均由原告享有。
本院认为，原告提供《设备购销合同》证明原、被告间买卖关系合法成立。在庭审过程中，原告确认《设备购销合同》签订后收到被告还款共计66.3万元，因此，被告尚欠原告到货款余款88.55万元。原告福州振源科技开发有限公司依约提供货物，并按照要求经安装调试合格，按合同约定应当支付138.55万元，但被告仅支付50万元，货款余款88.55万元福建美得石化有限公司未依约支付价款，已构成违约。因此，对原告主张被告偿还原告剩余价款及承担违约责任的请求，本院予以支持。对原告要求被告支付按照同期银行贷款利率计算的利息，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”的规定，对原告该诉讼请求本院予以支持。原告主张被告支付合同尾款8.15万元，根据双方签订的《设备购销合同》约定，原告须先向被告履行提供设备质保期满且无质量问题的最终验收合格证明的义务，故原告诉请被告支付8.15万元尾款的请求，本院不予支持。
综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定，判决如下：
一、被告福建美得石化有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告福州振源科技开发有限公司合同欠款88.55万元及利息（按照中国人民银行同期基准贷款利率计算，自2015年11月1日起算至实际还清之日止）；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费14295元，适用简易程序减半收取计7147.5元，由原告负担847.5元、被告负担6300元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。
审判员 梁文鸿
二〇一八年一月十八日
书记员 郑怡馨
附相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的认识债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵守诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。