江苏省苏州市吴江区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）吴江开商初字第00148号
原告吴江市烨丰净化板业有限公司，所在地江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍村。
法定代表人王建东，经理。
委托代理人陈琳，苏州市吴江区松陵法律服务所法律工作者。
被告上海达圣建筑安装工程有限公司，所在地上海市崇明县庙镇镇宏海公路841号4幢208室（上海庙镇经济开发区）。
法定代表人朱某某，执行董事。
委托代理人张知烈，江苏合展兆丰律师事务所律师。
委托代理人顾静梅，江苏合展兆丰律师事务所律师。
被告苏州苏豪生物材料科技有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区田上江路105号。
法定代表人张培根，董事长。
委托代理人李强，系公司员工。
委托代理人刘铭荦，系公司员工。
原告吴江市烨丰净化板业有限公司（以下简称烨丰公司）与被告上海达圣建筑安装工程有限公司（以下简称达圣公司）、苏州苏豪生物材料科技有限公司（以下简称苏豪公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年4月16日立案受理，依法组成合议庭适用普通程序于2015年9月15日、2015年9月18日公开开庭进行审理。两次庭审中，原告烨丰公司的委托代理人陈琳、被告达圣公司的委托代理人顾静梅、被告苏豪公司的委托代理人李强、刘铭荦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告烨丰公司诉称，2013年5月8日，原告作为供货方，被告达圣公司作为需方，被告苏豪公司作为担保方，三方签订《订货协议》一份，对商品的数量、价格、付款方式及法院诉讼地进行了约定。合同签订后，原告按约向被告达圣公司供货，货款合计326717.26元。被告达圣公司于2013年6月24日前向原告付款151000元。2014年9月13日，经原告与被告达圣公司结算，被告达圣公司尚结欠原告货款160000元未付，该款经原告多次催讨，被告达圣公司一直拖延不付。被告苏豪公司作为担保方，依法应对被告达圣公司的前述欠款承担连带清偿责任。原告为维护自身合法权益，向法院起诉请求判令：一、被告达圣公司向原告支付货款160000元；二、被告苏豪公司对上述款项承担连带清偿责任；三、本案诉讼费用由被告承担。
被告达圣公司辩称，《订货协议》中的项目部章并非被告达圣公司所有，被告达圣公司并未授权给第三方私刻项目部章，在《订货协议》中签字的人员亦非被告达圣公司员工，其与原告签订《订货协议》系个人行为，且原告所称的部分已支付货款也是从林某国等个人账户转入原告法定代表人的个人账户。综上，原告与被告达圣公司没有合同关系，不存在拖欠原告货款的情况。
被告苏豪公司辩称，被告达圣公司承建了被告苏豪公司的的人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程，该工程于2013年12月11日竣工，人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程所使用的双面玻镁手工岩棉板均由原告提供。原告与被告达圣公司签订《订货协议》是客观事实，被告苏豪公司作为担保人在协议中加盖公章，且原告已按协议向被告达圣公司提供了岩棉板。被告苏豪公司承担的是连带责任保证，但《订货协议》未对保证期间作出约定，故被告苏豪公司承担保证责任的期间应当是主债务履行期届满之日起六个月内，即2013年7月10日至2014年1月9日。由于原告未在保证期间内向被告苏豪公司主张承担保证责任，故保证期间已过，被告苏豪公司的保证责任应予免除。
经审理查明，2013年3月22日，发包人苏豪公司与承包人达圣公司签订《建设工程施工合同》一份，合同编号为（gf-1999-0201），苏豪公司在发包人处加盖公章，达圣公司在承包人处加盖合同专用章。合同第一部分协议书约定：项目名称为人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程，开工日期2013年3月15日（具体以实际批复开工日期为准），竣工日期2013年6月15日，合同价款为2521350.6元。合同第三部分专用条款约定：本合同价款采用固定单价合同，承包人应在其中考虑合同履行期间发生的影响合同价款的全部风险。本工程材料设备由承包人自行解决。承包人向发包人提供的履约担保：银行履约保函
前述人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程的监理单位为苏州顺裕工程管理有限公司（以下简称顺裕公司），设计单位为江苏省医药设计院有限公司（以下简称医药设计院）。
2013年4月3日，中国工商银行股份有限公司上海市宝山支行向苏豪公司出具预付款保函一份，载明：鉴于达圣公司于2013年3月22日签订了编号为gf-1999-0201的建设工程施工合同，其应达圣公司申请，特开立以苏豪公司为受益人的预付款保函。六、保函有效期按照以下第（2）种方式确定：2、本保函自达圣公司收到苏豪公司支付的预付款后生效，发生下列情形时到期：材料设备进场并进行施工其价值达到预付款总价，但最迟不超过2013年5月20日。
2013年4月7日，许某某出具承诺书，载明：关于对预付款保函第六条第2小点的补充：我公司承诺在2013年5月20日前，材料设备进场及施工结算量超过预付款总额即756405.18元。庭审中，达圣公司对承诺书不予认可。
苏豪公司提交了2013年4月10日的人工皮肤车间gmp改造项目监理交底会会议签到表一份，达圣公司的签字人员为诸某某、邵某、陈某群、林某国、许某某、伍某某、刘某文。庭审中，达圣公司认为该表上未加盖公章，对真实性不予认可。
2013年8月7日，达圣公司向苏豪公司出具承诺书，载明将在2013年8月20日前完成工程项目，工程付款事项将在工程竣工时申请付至80%，在此期间将不会涉及请款事项。承诺书上加盖达圣公司项目部章及顺裕公司苏豪净化车间监理部章，并由邵某、许某某、陈某群、冯某某签字。庭审中，达圣公司对承诺书中项目部章的真实性不予认可。
苏豪公司提交了2013年9月4日的人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程会议记录一份，施工单位的签字人员为林某国、许某某、冯某某、马某某、朱某某。庭审中，达圣公司认为该会议记录上未加盖公章，对真实性不予认可。
2013年12月11日，苏豪公司人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程组织验收，结论为该工程已基本完工，但还存在风压、噪音、气密性、墙皮脱落脏污、部分电器及仪表安装不规范等质量问题，施工方必须尽快组织力量整改完善，自检合格后报请复验。竣工验收报告的建设单位处加盖苏豪公司公章，监理单位处加盖顺裕公司苏豪净化车间监理部章，设计单位处加盖医药设计院公章，施工单位处加盖达圣公司公章。
苏豪公司提交了人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程建筑工程竣工资料一份，载明：达圣公司为该项目配备的项目施工管理人员为：技术部门负责人马某兵、质量部门负责人马某某、项目经理诸某某、项目技术负责人伍某某、专职质检员夏某某、专职安全员林某国、施工员刘某文、资料员伍某某（该页加盖达圣公司公章）。工程所使用的50岩棉玻镁夹芯板的生产厂家为吴江烨丰，并附有烨丰公司50岩棉玻镁夹芯板的检验报告。一层装饰分部（子分部）工程质量验收记录、板材隔墙分项工程质量验收记录、门窗分项工程质量验收记录、屋面分项工程质量验收记录、一层天花吊顶分项工程质量验收记录、一层pvc地面分项工程质量验收记录、地基与基础分部（子分部）工程质量验收记录、钢筋分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、模板分项工程质量验收记录、砼浇筑分项工程质量验收记录、现浇结构分项工程质量验收记录、模板分项工程质量验收记录、钢筋隐蔽工程分项验收记录以及现浇结构分项工程质量验收记录中均加盖有达圣公司项目部章。庭审中，达圣公司对建筑工程竣工资料中加盖达圣公司公章及合同专用章的部分予以认可，对加盖项目部章的部分不予认可。本案审理中，在本院指定的举证期限内，达圣公司未提交人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程的竣工验收资料及工程联系单等施工资料。
苏豪公司提交了朱某某、诸某某、陈某群的名片，载明朱某某是注册工程师，担任达圣公司经理，诸某某及陈某群均为二级建造师，担任达圣公司项目经理。庭审中，达圣公司认为该三人均非其公司员工，对名片真实性不予认可。
另查明，烨丰公司提供了2013年5月8日的《订货协议》一份，协议需方为达圣公司，供方为烨丰公司，担保方为苏豪公司，协议约定：买方同意购买，卖方同意提供下述规定商品：1、50系列中字式双面玻镁手工岩棉板墙板正标板，数量1296㎡，单价122元，2、50系列中字式双面玻镁手工岩棉板顶板正标板，数量1079㎡，单价124元，总价合计约30万。备注：钢板为0.5宝钢板玻镁板厚度为5mm，顶板中间补强一支。由供方提供样品需方封样，（不含开孔、未含税），注：以实际数量结算，正标板按1180mm结算。非标板加价15%。付款方式：预付25%，货到5个工作日内付至材料结算价85%，玻镁岩棉板安装结算后，经现场业主、监理方验收合格后支付货款15%，玻镁岩棉板单项工程安装结束后不验收视为验收合格，截至日期至2013年7月10日。如需方到期不付货款，由担保单位苏豪公司直接支付货款。合同需方处加盖达圣公司项目部章，供方处加盖烨丰公司合同专用章，担保方处加盖苏豪公司公章。达圣公司称其公司未授权给第三方私刻项目部章，对《订货协议》不予认可。苏豪公司对《订货协议》予以确认。
烨丰公司提供了2013年5月15日的工程联系单一份，载明：致甲方、监理。经四方协商（烨丰公司、苏豪公司、达圣公司、顺裕公司）达成共识。达圣公司建议采用烨丰公司已生产的板材施工墙面，不影响质量，并得到业主及监理方认可此建议。吊顶顶板部位必须用0.5厚宝钢钢板50mm系双面玻镁岩棉手工板生产且保证供货时间，供货时间以达圣公司要求为准，如有质量问题及所延误的工期，达圣公司不承担任何责任。经双方协商（烨丰公司、达圣公司）在0.5厚宝钢钢板50mm系双面玻镁岩棉手工板质量没有问题的前提下，根据签订的协议货款付至80%，质量保证周期为工程竣工后二年。请业主、监理单位见证此事。该工程联系单中建设单位意见为同意，并加盖苏豪公司公章，烨丰公司处由法定代表人王建东签字，监理单位处加盖顺裕公司苏豪净化车间监理部章，施工单位处加盖达圣公司项目部章。达圣公司对工程联系单不予认可。苏豪公司对工程联系单予以确认。
烨丰公司提供了提货清单7份，分别由陈某群、林某国、刘某文在提货清单上签字，提货单位签收日期分别为2013年5月12日、2013年5月23日、2013年5月26日、2013年6月15日、2013年5月28日、2013年6月24日，总金额为326717.26元。达圣公司称陈某群、林某国、刘某文均非其公司员工，对提货清单真实性不予确认。苏豪公司称陈某群是项目现场经理，林某国负责材料采购，刘某文负责水电安装。
陈某群分别于2013年5月8日、2013年5月9日、2013年5月20日向卡号为4×××6的银行卡转款40000元、35000元及30000元。2013年5月23日，林某国向前述银行卡转款46000元。烨丰公司称卡号为4×××6的银行卡系其法定代表人王建东的个人账户。
烨丰公司提供了2013年9月13日的烨丰公司与达圣公司（苏豪工地）往来明细一份，载明：2013年5月12日货款59887.36元、56215.19元，2013年5月23日货款58010.63元，2013年5月26日货款65394.66元，2013年5月28日货款80448.58元，2013年6月15日货款5291.96元，2013年6月24日货款1468.88元，小计326717.26元，预付款75000元，2013年5月20日收款30000元，2013年5月23日收款46000元，收款小计151000元，截至2013年6月24日达圣公司欠烨丰公司175717元。往来明细上加盖达圣公司项目部章，并由林某国在其上写明“2013.9.13日结账，计欠160000元正”。烨丰公司称为了早些拿到货款，在进行账目核对时让掉了15717元货款。达圣公司对往来明细不予认可。
2015年2月11日，林某国出具委托证明一份，载明：兹有达圣公司承包施工的苏豪人工皮肤搬迁项目工程，双玻岩棉手工板有烨丰公司提供，现结欠货款壹拾陆万元正，现委托苏豪公司付款。苏豪公司称其收到了该份委托证明，但并未接受付款委托。
以上事实由原告烨丰公司提交的《订货协议》、工程联系单、提货清单、银行明细清单、往来明细、委托证明；被告苏豪公司提交的《建设工程施工合同》、预付款保函、承诺书、会议签到表、会议记录、竣工验收报告、竣工验收资料、名片以及当事人的当庭陈述等证据予以证实。
本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。首先，被告达圣公司作为案涉人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程的承包方，对于发包方被告苏豪公司提交的与工程相关的施工资料、会议资料及竣工验收资料仅作否定意思表示，并称公司无项目部章，但并未在本院指定的举证期限内提交任何证据用于推翻被告苏豪公司的主张，故本院对被告达圣公司的抗辩理由不予采信。被告苏豪公司提交的施工资料、会议资料及竣工验收资料的形成时间及内容前后承接，且内容互为印证，比较完整地反映了工程施工进程，可作为认定本案事实的依据。前述资料表明，被告达圣公司曾多次在施工过程中使用项目部章，林某国、刘某文均系被告达圣公司为案涉人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程配备的施工管理人员，陈某群也数次作为被告达圣公司的人员参与工程会议或签署承诺书。据此，可以认定被告达圣公司使用项目部章对外签订与案涉人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程相关合同的行为，具有以被告达圣公司名义为相应民事行为的权利外观；其次，原告烨丰公司提交的《订货协议》、工程联系单及货款往来明细中均加盖有被告达圣公司项目部章，相应提货清单亦由项目的施工管理人员陈某群、林某国、刘某文等人确认签收，原告烨丰公司作为善意相对方有理由相信《订货协议》所涉50系列玻镁手工岩棉板的买方为被告达圣公司，其在双方的买卖关系中并无过失；再次，竣工验收资料载明案涉人工皮肤车间gmp搬迁项目净化工程所使用的50系列岩棉玻镁夹芯板系由原告烨丰公司提供，被告苏豪公司对此亦予以确认，故可以确认原告烨丰公司已经履行了《订货协议》约定的货物给付义务。综上，原告烨丰公司与被告达圣公司之间成立合法有效的买卖合同关系，原告烨丰公司已经履行了货物给付义务，被告达圣公司应按约足额支付货款，现被告达圣公司对于尚余货款160000元一直拖欠不付，显属欠理，故原告烨丰公司要求被告达圣公司支付尚余货款160000元的诉讼请求，本院予以支持。被告苏豪公司在《订货协议》中的担保方加盖公章，表明其同意为被告达圣公司的货款给付义务提供连带责任保证。由于《订货协议》中未对保证期间进行约定，故保证期间应为约定付款期限（即2013年7月10日）届满之日起六个月。现原告烨丰公司于2015年4月16日向本院起诉，且未提交证据证明其曾在保证期间届满前要求被告苏豪公司承担保证责任，故被告苏豪公司免除保证责任，原告烨丰公司要求被告苏豪公司对被告达圣公司的货款给付义务承担连带保证责任的诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第六十条第一款、第一百六十一条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十六条的规定，判决如下：
一、被告上海达圣建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告吴江市烨丰净化板业有限公司货款160000元（如采用转账方式支付，请汇入原告吴江市烨丰净化板业有限公司指定账号或汇入苏州市吴江区人民法院，账号：xxxxxx，开户行：吴江农村商业银行营业部）。
二、驳回原告吴江市烨丰净化板业有限公司的其他诉讼请求。
如果被告上海达圣建筑安装工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3500元，诉讼保全费1345元，合计4845元，由被告上海达圣建筑安装工程有限公司负担，于本判决生效之日起十日内直接交付原告（如采用转账方式支付，请汇入原告吴江市烨丰净化板业有限公司指定账号或汇入苏州市吴江区人民法院，账号：xxxxxx，开户行：吴江农村商业银行营业部）。原告吴江市烨丰净化板业有限公司已预交的诉讼费用本院不再退回。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院；开户行：农业银行苏州工业园区支行营业部；账号：xxxxxx），并将已交上诉费的凭证提交本院。
审 判 长 刘丽鹏
人民陪审员 胡云政
人民陪审员 郗战联
二〇一五年十月十四日
书 记 员 沈 赟
附录法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。