上海市奉贤区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0120民初10408号
原告：李浩杰。
被告：上海欢居信息技术有限公司。
法定代表人：吴鲁，执行董事。
委托诉讼代理人：黄锋，上海欢居信息技术有限公司员工。
被告：上海青庭装潢设计有限公司。
法定代表人：杨柳，执行董事。
原告李浩杰诉被告上海欢居信息技术有限公司（以下简称欢居公司）、被告上海青庭装潢设计有限公司（以下简称青庭公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年5月4日立案受理后，依法适用普通程序于2017年10月12日公开开庭进行了审理。原告李浩杰和被告欢居公司委托诉讼代理人黄峰到庭参加诉讼，被告青庭公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告李浩杰向本院提起诉讼请求如下：1、判令被告欢居公司退回签订三方协议时收取原告预付的剩余款项46,400元（人民币，下同），承担收益款11,136元；2、判令被告青庭公司退回3,000元押金，解除合同违约金18,560元、装修延期违约金3,600元；3、判令两被告赔偿原告住（租）房损失13,800元、精神损失5,000元、车旅费5,000元；4、被告承担诉讼费用。事实和理由如下：原告于2016年12月左右收到被告欢居公司以短信、网址推广的方式了解到其公司，受其承诺装修返利12%、0元装修（抽奖活动）、4次专业监理服务、介绍3家好公司等虚假广告的诱导下接触了被告欢居公司合作的三家公司，最终因被告青庭公司装修报价低、办公地址离原告现租住地很近等因素与其于2016年12月27日签订了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》,并支付3,000元押金。原告2016年12月29日与被告欢居公司签订《优居客装修全额支付保三方协议》，在被告欢居公司承诺保障资金安全并严格按照服务流程的前提下支付装修预付款92,800元。
合同签订后，被告青庭公司装修施工一直做做停停，直至2017年3月17日因被告青庭公司的杨桂林（施工队长）家里老父亲得了重病着急回老家的原因，要求原告协助验收。当日下午被告欢居公司派专业监理验收员来到装修现场转了一圈草草了事，并未指出任何施工不足或者不合格，然后让原告签好字就走了。验收员走后原告在排查的时候发现电源进户线未安装、洗衣机电源未拉线安装、水管未固定、所有下水管道均未施工等等未完工不合格等现象，并把这些情况反映给施工队长要求整改，施工队长说晚上要回老家等回来后会整改完工完善，并要求希望原告帮助同意被告欢居公司向被告青庭公司的付款请求，出于人道主义原告同意了其要求。水电验收后一直未见泥工及木工进场施工，据施工队长所知其未收到被告青庭公司任何款项，而且年前还有其它地方的款项也未付所以停工，而且有倒闭跑路的嫌疑，让原告联系被告青庭公司，原告立即致电问停工原因，都回答这二天派人进场施工。过一周再联系被告青庭公司均未接电话。被告青庭公司未说明情况也未提出解约。原告联系不上被告青庭公司，也不能擅自解约找其它公司继续施工，导致原告居无所居。
期间原告联系被告欢居公司要求其对被告青庭公司进行约束尽快进场施工，直至2017年3月底左右，原告投诉，被告欢居公司验收员联系原告说青庭公司这几天安排施工人员施工，结果还是一直未施工。
原告于2017年4月15日前往被告青庭公司办公地址发现已经人去楼空，经和被告欢居公司多次沟通，欢居公司仅同意退还46,400元，称其余款项已经支付给青庭公司，让原告自行向青庭公司主张。
原告认为，欢居公司虚假广告诱骗消费者托管吸金其用；青庭公司不履行合同，违约造成原告租房损失。因此事长期困扰原告，本职工作无法继续进行，被告欢居公司辱骂殴打自尊心受到严重打击，夜不能寐。长期奔波各相关部门油费及停车费。要求俩被告承担。
被告欢居公司辩称，欢居公司已经退回原告46,400元；收益款按照双方协议已给付二个月，余款也同意按照约定支付；原告和被告青庭公司的违约赔偿与被告欢居无关；原告其余损失无法律依据，不予同意。
被告青庭公司未提供答辩意见。
本院经审理认定事实如下：2016年12月27日，原告与被告青庭公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，原告委托被告为其位于奉贤区新奉公路XXX弄XXX号1-2楼房屋进行装饰装修，合同总价928,00元，自2017年1月3日至2017年5月1日竣工。合同约定，因乙方（青庭公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方（李浩杰）20元。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款20%赔偿，解除本合同。上述合同签订后，原告支付了青庭公司押金3,000元。
2017年12月29日，原告李浩杰和被告欢居公司、青庭公司签订《优居客装修全额支付保三方协议》，协议约定，丙方（欢居公司）作为甲乙双方装饰装修施工合同履行的中立监督人，丙方受甲方的委托将对乙方的装修全过程进行网络监督和施工质量监督服务。丙方按施工进度节点向乙方支付相应比例款项。甲乙丙三方约定托管总金额为92,800元。工程开工后3个工作日内支付乙方全额20%计18,560元；水电验收合格后3个工作日内支付乙方全额30%计27,840元；泥木验收合格后3个工作日内支付乙方全额25%计23,200元；油漆验收合格后3个工作日内支付乙方全额5%计4,640元；竣工验收合格后30个工作日内支付乙方全额20%计18,560元。丙方进行节点监督验收合格后，且经甲方确认（书面/电话/微信等方式）同意后三工作日内，丙方需将相应款项转至乙方指定账户。预计收益为11,136元，预计每月支付收益为464元。上述协议签订后，原告按照向欢居公司支付了92,800元。
期后，被告青庭公司按约进场施工。2017年3月17日，原、被告三方对水电工程进行验收，验收单除提出浴霸电线需按皮管外，其余均验收合格，三方签字确认。2017年3月20日，原告电话通知欢居公司同意按约放款，欢居公司支付了青庭公司第二笔进度款。
其后，由于被告青庭公司一直未能进场进行施工，原告于2017年4月25日发出《解除合同申明书》，终止合同，对已施工的工程进度固定、工程量计算及决算。后续另行委托进行施工。
2017年4月27日，原告李浩杰和被告欢居公司签订《合同退款协议》，称由于青庭公司施工无法正常进行，故三方协议无法继续履行，经甲方要求，就退还剩余款项事宜签署本协议。甲方已发生金额46,400元，欢居公司需退还剩余的托管金额46,400元。甲方总收益金5,568元，每月收益232元，欢居公司于每月25日汇入甲方指定账号。其后，欢居公司退还了46,400元款项，并连续二个月各支付了232元给原告。
审理期间，原告坚持就退款由被告欢居公司一方承担责任。
本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。对当事人各方具有约束力。本案原告李浩杰与被告青庭公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》以及原、被告三方签订的《优居客装修全额支付保三方协议》，是各方真实意思的表示，合法有效。上述合同签订后，由于被告青庭公司未能按约履行装饰装修施工合同的义务，原告提出解除合同，并要求被告返还押金并按照合同约定赔偿延期违约金和合同解除的违约金的请求，于法无悖，本院予以认可。被告欢居公司在原告和被告青庭公司施工合同中，起监督和托管资金的义务。其在对于系争工程的水电项目验收中，认定水电工程合格，原告对此并无异议，也签字确认。其根据原告的电话通知按约向被告青庭公司发放工程进度款，并不存在过错。且双方在签订的《合同退款协议》也明确，欢居公司退还的金额为46,400元，欢居公司已经退还该款项，原告再要求欢居公司再退还已经交付青庭公司的46,400元无法律依据，本院不予认可。另根据李浩杰和欢居公司签订的《合同退款协议》，确认收益金为5,568元，欢居公司按照约定已经支付了二个月的款项即4,64元，且同意按照协议继续履行收益金支付的义务，本院予以认可。原告李浩杰要求欢居公司按照11,136元支付收益金的请求，本院不予认可。对于原告主张的租房损失、精神损失和车旅费损失，无事实和法律依据，且本院支持违约金的请求能够弥补原告损失，故本院不予支持。被告青庭公司经本院公告传唤无正当理由拒不到庭，应承担可能对其不利的后果。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定,判决如下：
一、被告上海欢居信息技术有限公司于本判决生效之日起，每月25日前支付原告232元，至5,100元收益金支付完止；
二、被告上海青庭装潢设计有限公司于本判决生效后十日内返还原告李浩杰押金3,000元；
三、被告上海青庭装潢设计有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告李浩杰解除合同违约金18,560元及延期违约金3,600元；
四、驳回原告李浩杰的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币2,370元，保全费1,170元，由原告负担1,770元，被告上海欢居信息技术有限公司负担170元，被告上海青庭装潢设计有限公司负担1,600元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 长 唐祖峰
审 判 员 屠朝辉
人民陪审员 罗 明
二〇一七年十月十二日
书 记 员 许 江
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。