重庆市渝中区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）中区法民初字第03659号
原告重庆英知特科技有限公司，住所地重庆市渝中区枇杷山正街136号第28层2801号，组织机构代码68890192-2。
法定代表人陶应龙，该公司董事长。
委托代理人姚荣，该公司员工。
委托代理人田维宏，重庆鸿卓律师事务所律师。
被告重庆天友德文化传播有限公司，住所地重庆市秀山县中和街道建设路8号，组织机构代码30509516-X。
法定代表人彭里生，该公司执行董事兼经理。
委托代理人彭渝，该公司员工。
委托代理人姚荣朝，重庆泰洪瑞律师事务所律师。
原告重庆英知特科技有限公司（以下简称英知特公司）与被告重庆天友德文化传播有限公司（以下简称天友德公司）服务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员龙飞担任审判，适用简易程序公开开庭进行了审理，书记员柯彧担任法庭记录。原告英知特公司委托代理人姚荣、田维宏，被告天友德公司法定代表人彭里生及其委托代理人彭渝、姚荣朝均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告英知特公司诉称，2014年10月22日，天友德公司和英知特公司签订了《﹤环球网易﹥网络服务订单》，订单号为0000575。该合同约定：英知特公司为天友德公司搭建“帮帮理财网”，里面包含：首页、网上商城、联盟商家、理财项目、理财咨询与关于我们模块。提供网站设计与程序。不提供空间、域名、服务器与后期维护，2014年11月20日交付网站，合同价款共计23000元，首付款10000元，尾款13000元于网站验收后付清。合同签订后，英知特公司于2014年10月25日完成了版式设计，提交天友德公司后获得确认。2014年11月18日，英知特公司完成了程序设计并要求天友德公司配合进行运行测试，但由于天友德公司单方面原因，直到2014年11月20日才向英知特公司提供网站测试域名和服务器账号密码。英知特公司经过测试，在网站运行正常后将网站交付天友德公司。其后天友德公司在网站正常上线使用后，提出增加功能等要求，由于该要求超过了合同约定内容，遭到了英知特公司的拒绝。之后，天友德公司一直拒绝支付合同尾款13000元。英知特公司现提起诉讼，请求判令：被告天友德公司向原告英知特公司支付合同尾款13000元。
被告天友德公司辩称，天友德公司对英知特公司所称其于2014年11月20日向天友德公司交付网站不予认可，合同约定天友德公司对英知特公司交付的网站有验收的权利，英知特公司并没有验收的手续和程序，网站交付不能成立，故英知特公司要求天友德公司支付尾款不能成立，请求人民法院驳回英知特公司的诉讼请求。
经审理查明，2014年10月22日，天友德公司和英知特公司签订《﹤环球网易﹥网络服务订单》一份，其中约定：天友德公司向服务方英知特公司购买的服务项目如下：搭建“帮帮理财网”里面包含首页，网上商城、联盟商家、理财项目、理财咨询与关于我们模块，英知特公司提供网站设计与程序，不提供空间、域名、服务器与后期维护，英知特公司网站版设计至天友德公司满意为止，共计贰万叁仟元整。（附：保密协议一份）首付壹万元整，尾款网站验收后付清尾款壹万叁仟元整，11月20日之前网站交付给天友德公司；在签订本订单时，天友德公司向英知特公司支付人民币壹万元整。
当日，天友德公司通过银行转账形式向英知特公司支付10000元。
2014年10月25日，英知特公司的工作人员刘亚琴向天友德公司的法定代表人彭里生发出《版式确认书》一份，其中载明：天友德公司网站页面设计已完成，请按一下方式浏览：http：／／demo.huanqiu163.cn／tyd。1.设计确认书是客户确认网站设计（色调及框架）并继续进行页面制作的凭证；2.为了网站制作工作的顺利进行，请在收到此设计确认书三个工作日内回复确认。天友德公司工作人员经验收，认为英知特公司工作人员刘亚琴为天友德公司网站进行的页面设计工作已完成并符合天友德公司要求，同意按此设计稿继续进行页面制作。
2015年1月13日，天友德公司通过快递向英知特公司发出《解除合同通知书》，天友德公司认为英知特公司并未在2014年11月20日如其交付网站，英知特公司的行为属于违约，且给天友德公司造成经济损失，故天友德公司与英知特公司解除《﹤环球网易﹥网络服务订单》，并要求英知特公司于2015年1月15日前到天友德公司协商处理解除合同的善后事宜。
2015年2月2日，天友德公司向本院提起诉讼［案号为（2015）中区法民初字第02325号］，请求判令：1.解除天友德公司和英知特公司于2014年10月22日签订的《﹤环球网易﹥网络服务订单》；2.英知特公司将天友德公司支付的首付款10000元予以返还；3.英知特公司赔偿因违约给原告天友德公司造成的经济损失30000元
2015年3月19日，英知特公司提起本次诉讼。
庭审中，英知特公司举示了网站的前台展示和后台管理以及QQ聊天记录，拟证明英知特公司按照合同约定完成了网站程序设计并已交付天友德公司使用。英知特公司陈述，前台展示和后台管理具体是指涉及到网站具体功能，其上有具体的程序代码，具体网站的功能程序是通过具体代码来呈现的，如果没有代码的实现，就不能在网页上呈现，所以能够证明被告按照合同约定完成了网站程序设计。QQ聊天记录中，2014年11月13日，2014年11月13日17：00，2014年11月18日，2014年11月20日13：34能够体现英知特公司要求天友德公司开辟服务器权限给英知特公司。从2014年11月18日至2014年11月20日天友德公司并未向英知特公司交付具体的服务器权限，由于对方原因导致文件传输失败。2014年11月26日，天友德公司才将密码发送至英知特公司。2014年11月26日，天友德公司忘记服务器IP导致英知特公司不知道数据库用户名密码。2014年11月27日上午，英知特公司告知天友德公司服务器已调制好，证明英知特公司已经将网站完成设计。此后，天友德公司提出的导航有问题，是因为天友德公司二级分类有问题，但是二级分类并不在合同范围之内，如要添加，必须要天友德公司提供具体的分类名称。此后，双方就分类问题调整网页。2014年12月5日，天友德公司提出了导航问题，英知特公司也积极作出修改。2015年1月9日，网站出现问题，英知特公司认为是其对服务器做出了修改导致服务器数据丢失。QQ聊天记录中名称为“浴乎沂、风乎舞”为英知特公司的QQ号，其余的均为天友德公司人员的QQ号。天友德公司对该组证据的真实性有异议。前台展示和后台管理为英知特公司单方制作，且没有提供给天友德公司，达不到证明目的。QQ聊天记录为英知特公司单方制作，对其不利之处有删减。天友德公司认为，英知特公司并没有在2014年11月20号以前完成网站交付，其在2014年11月20日开始上传文件失败，在2014年11月20日之前，英知特公司应完成自我测试，完成自我测试以后英知特公司才能交由天友德公司验收。按照合同约定2014年11月20日英知特公司应交付的是原代码，但是英知特公司没有提供。2014年11月27日，英知特公司才通知网站测试好了，在此之前英知特公司都没有完成网站测试。网站导航是作为商业网站的必备项目，英知特公司却不能解决此问题，导致天友德公司各项经济损失。直至2014年12月5日，英知特公司才添加了二级导航。英知特公司对部分模块功能的设计粗糙，有多处错误。天友德公司要求英知特公司进行整改，英知特公司就要求增加经费，天友德公司认为极不合理。
庭审中，英知特公司和天友德公司均认可（2015）中区法民初字第02325号案件庭审中的陈述。该案庭审中，英知特公司陈述，英知特公司在2014年11月18日就要求天友德公司提供域名及服务密码等，但天友德公司未按要求提供，为了完成网站设计必须要天友德公司予以配合；网站功能的多少和完善必须取决于天友德公司提供的相关内容，二级分类英知特公司无法提供该内容，只有天友德公司提供了之后，英知特公司才能按照天友德公司要求进行制作，故天友德公司在合同要求之外增加二级分类，延误的时间不属于英知特公司的原因，应由天友德公司自行承担；关于增加的费用，本身在合同约定之外，只能通过双方协商解决；延期耽误天友德公司的经营活动，未达到天友德公司的预期目的属于天友德公司的单方说法。即使因延期交付网站影响了天友德公司的经营，也应由天友德公司自行负责。源码程序必须要天友德公司提供服务器密码和域名，英知特公司才能进行上传。
此外，天友德公司还明确网站完成交付的标准是按照京东商城网站的标准，有主导航，二级导航，子分类等基本功能。英知特公司在2014年11月20日之前，仅有主导航，没有二级导航、子分类。2014年12月5日，英知特公司加入了二级导航、子分类，但是源代码还是存在错误，不能正常使用。天友德公司是否提供域名和密码不影响网站的检测。英知特公司则认为，网站完成的标准为按照合同约定，网站中包含了首页、网上商城、联盟商家、理财项目、理财咨询与关于我们模块。如果天友德公司要求英知特公司做二级导航、子分类，那么天友德公司必须提供相应内容，及增加合同约定之外的费用。
另外，英知特公司陈述，英知特公司于2014年11月18日要求天友德公司提供相应的域名和密码，天友德公司于2014年11月20日才提供。从2014年11月20日至2015年3月5日期间，双方就二级导航和子分类发生纠纷。在此期间，天友德公司将英知特公司上传的数据多次丢失和弄错，导致网站反复修改，其责任在天友德公司。英知特公司认为2014年11月20日英知特公司就将网站交付给天友德公司，理由是天友德公司将交付域名和密码告知英知特公司，英知特公司将内容进行上传，即视为交付，天友德公司也认可网站已交付，只是认为拖延交付。天友德公司并不认可英知特公司的说法，网站交付必须是英知特公司用U盘或者硬盘将源代码交付天友德公司，才能视为网站交付。2014年11月20日传输的文件失败或者不存在，不能视为上传成功。
另外，天友德公司和英知特公司均确认《版式确认书》确定的是首页版式的排版。
上述事实，有《﹤环球网易﹥网络服务订单》、转账凭证、《版式确认书》、前台展示和后台管理、QQ聊天记录、快递单据、收据等证据及当事人的陈述载卷为凭，足以认定。
本院认为，天友德公司和英知特公司签订的《﹤环球网易﹥网络服务订单》是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方应当按约履行各自义务。现查明天友德公司已向英知特公司支付10000元首付款且其认为英知特公司并未按约履行合同义务，而英知特公司却认为其已按约履行合同义务，现本院就此争议焦点评析如下：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，英知特公司认为其已履行合同约定义务，应当举示相应的证据。英知特公司举示的《版式确认书》仅是对首页版式的排版；英知特公司举示的前台展示和后台管理以及QQ聊天记录均为复印件，天友德公司对其真实性不予认可，不能单独作为认定事实的依据。英知特公司称其已于2014年11月20日前已完成网站建设并已交付给天友德公司并无证据支持，故本院依据现有证据不足以认定英知特公司已履行合同义务，英知特公司存在违约行为，现天友德公司以提起诉讼的形式要求解除《﹤环球网易﹥网络服务订单》，故该合同已无法继续履行，且天友德公司也未实际使用英知特公司所制作网站，天友德公司不应再向英知特公司支付尾款13000元，英知特公司的诉讼请求无事实和法律依据，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告重庆英知特科技有限公司的诉讼请求。
本案减半收取案件受理费63元，由原告重庆英知特科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审判员 龙飞
二〇一五年十月十四日
书记员 柯彧