浙江省湖州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2010）浙湖商终字第319号
上诉人（原审原告）：湖州××装璜设计有限公司，住
所地湖州市××区××常××路××号。
法定代表人：管某某。
委托代理人：李某某。
被上诉人（原审被告）：浙江××有限公司，住所地湖
州市××区××镇××村。
法定代表人：王某某。
委托代理人：陈某。
上诉人湖州××装璜设计有限公司（以下简称佳××公
司）为与被上诉人浙江××有限公司（以下简称大××公司）
承揽合同纠纷一案，不服湖州市南浔区人民法院（2010）湖浔
双商初字第76号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依
法组成合议庭，于2010年10月19日公开开庭审理，佳××公司
的法定代表人管某某、委托代理人李某某，大××公司的法定
代表人王某某、委托代理人陈某到庭参加诉讼，本案现已审理
终结。
原审法院审理认定：佳××公司为大××公司办公楼装
修，双方于2008年4月20日签订《建筑装饰工程承包甲》1份，
工程完工后，因装修石材存在质量问题，双方于2009年1月18
日签订《装修费用及付款明细》1份，约定装修石材费用共计63291元，待问题石材修理完毕后进行结算，经佳××公司几次
派人进行修理，问题仍然存在，双方争议未能得到解决，以致
纠纷成讼。
佳××公司一审诉请判令大××公司：支付工程款63291
元；承担本案诉讼费用。
大××公司一审辩称：欠佳××公司工程款属实，认可
所欠款项金额，但该工程款为附条件支付款。2009年1月18日
，双方经结算，因石材质量问题，约定待修好后结算，后经佳
××公司修理，但未解决问题，故支付工程款的条件尚未达到
；佳××公司陈述有不属实的地方，工程延期完工，石材本身
存在质量问题，不存在保养不当的问题。请求驳回佳××公司
的诉讼请求。
原审法院认为：佳××公司与大××公司之间的承揽关
系是双方当事人的真实意思表示，又未违反法律、行政法规的
强制性规定，确认有效。根据《中华某某共和国合同法》第八
条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当
按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法
成立的合同，受法律保护。”因佳××公司至今未将问题石材
修理好，故大××公司拒付佳××公司加工报酬，是引起本案
纠纷的根本原因。佳××公司提供的《装修费用及付款明细》
中，佳××公司已承认装修石材存在质量问题，且双方对问题
石材的处理及装修石材费用的支付作了明确规定，即待修理好
问题石材后进行结算相关费用，根据《中华某某共和国合同法
》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方某某拒绝其履行要求。先履行一方履
行债务不符合约定的，后履行一方某某拒绝其相应的履行要求
。”之规定，佳××公司作为工程的承揽方，负有按照约定交
付合格工程的法定义务，佳××公司履行义务不符合约定的，
大××公司有权拒付剩余的工程费用，且佳××公司也未举出
证据证明石材系保养不当，而非石材本身存在质量问题，故大
××公司要求佳××公司先修理问题石材后付款的主张，于法
有据。综上所述，佳××公司请求判令大××公司支付工程款
63291元，缺乏事实和法律依据，该院不予支持。据此，依照
《中华某某共和国合同法》第八条、第六十七条及《中华某某
共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回佳××公
司的诉讼请求。本案受理费1384元，减半收取692元，由佳×
×公司负担。
宣判后，佳××公司不服，上诉称：其与大××公司签
订性质为“包乙”的《建筑装饰工程承包甲》，工程如期完成
，大××公司却以石材有质量问题，需要重新修理为由拒付工
程款，在此情形下，佳××公司在大××公司拟定的《装修费
用及付款明细》上签字，同意对石材进行维修，为了妥善处理
双方争议，佳××公司曾多次派人前往现场给予免费修理，但
遭大××公司无理阻挠，大××公司拒付尾款6万余元毫无道
理，原判认定事实不清，适用法律错误，判决不公。请求二审
查某事实，依法改判。
大××公司二审辩称：佳××公司作为承揽人应对工作
成果的瑕疵承担担保责任，承揽人不按约定履行工作任务的，作为定做人的大××公司以此为由拒绝支付报酬。双方补充约
定石材款待修好后结算，是将法定权利义务转化为约定瑕疵担
保责任及抗辩的意思表示，对双方均具约束力。虽然佳××公
司修理过几次，但并未将问题严重的石块更换掉，反而在未与
大××公司沟通的情形下，将问题不大的石块随意用机器打磨
以敷衍大××公司，原判认定事实清楚，适用法律正确，上诉
无理，请求驳回上诉，维持原判。
二审中，佳××公司提交两张照片及两份证人证言，以
证明其公某事后为大××公司修理、更换石材过程中，遭大×
×公司刁难、阻挠的事实。
大××公司认可照片的真实性，但认为证人证言不真实
，佳××公司确拉来两块石材，但把原来好的大理石打磨差了
，我们要求不要磨，把不好的石材更换掉，佳××公司的人就
走了。
本院根据大××公司的质证意见及证人未到庭陈述的情
形，对佳××公司二审提交的证据予以部份认定。
二审经审理查某：2008年4月20日，佳××公司与大××
公司签订一份《建筑装饰工程承包甲》，主要内容为：佳××
公司为大××公司装修办公楼，工程量以装修决算为准；工程
性质为：包乙，佳××公司为清包人工费，只提供施工中的机
械设备，其他的一切耗材由大××公司提供；工程人工造价暂
定222146.03元；工程于2008年4月25日开工至2008年7月25日
竣工，（根据实际情况可适当延长期限）；竣工验收与保修为
：工程竣工验收后，移交大××公司使用，佳××公司对施工质量负责保修一年；工程付款方式为：合同生效后大××公司
应付佳××公司工程款10％，施工一个月内付工程款的30％，
完工付清，其他余款完工十天内验收好付清；违约责任：双方
协商解决。合同签订后，佳××公司履行了装修义务，于2008
年10月交付大××公司使用。2009年1月18日，大××公司将
一份拟定的《装修费用及付款明细》交佳××公司确认，主要
内容为：此前及签约当日，大××公司先后支付佳××公司装
修费用共计174244元；佳××公司对大××公司办公大楼装修
石材费用共计63291元，由于石材质量问题，需重新修理，款
额待修好结算。佳××公司的法定代表人在该费用明细单上签
名认可。事后，佳××公司准备石材、维修工具进入大××公
司进行维修，因双方对如何维修，石材是否需要更换，更换的
数量，意见分歧，佳××公司催讨余款未着，诉至法院。
二审中，本庭拟主持双方调解纠纷，因大××公司坚持
不同意，调解不成。
本院认为：佳××公司与大××公司间签订的装修承揽
合同及装修费用付款明细单，意思表示真实，内容合法，应受
法律保护，合同内容对双方均具约束力。佳××公司按合同规
定实际履行了装修义务，大××公司也接受和使用了该装修工
程。对大××公司提出的装修工程中的石材存在质量问题，佳
××公司同意重新维修，实际也多次派人上门维修，终因未达
到大××公司满意而纠纷成讼。对双方的争议，从合同约定来
看，大××公司并未对佳××公司的装修石材提出具体明确的
质量要求，工程性质也属“包乙”，这意味着，装修原材料好坏由大××公司负责，佳××公司不承担原材料的质量问题。
佳××公司在装修工程结束后应大××公司的要求，在结算单
上签名同意对石材进行重新修理，但对修理的数量、修理到什
么程度，达到什么标准，均无明确，对此，作为定做方的大×
×公司，理性的商人，未尽审慎注意义务，没有具体工程要求
，疏于验收，且已经实际享用定做成果至今，其应当对自己的
行为承担责任。诉讼中，大××公司在抗辩石材存在质量问题
后，没有要求专门的权威机构作出认定，单方面辩解指责是佳
××公司的责任，显然在证据上是欠缺的。二审中，在本院主
持下，佳××公司有诚意与大××公司协商解决纠纷，但大×
×公司固执己见，拒不接受调解，大××公司应自负对其不利
的后果。大××公司在佳××公司交付承揽工程后，应当按合
同约定付清全部报酬，如果存在施工质量的问题，佳××公司
也应在合同规定的保修期内予以维修，对于大××公司认为的
石材质量问题，虽双方约定“重新修理，款额待修好结算”但
如何确认修好，无明确标准，且石材质量问题责任在谁，现有
证据无法认定应由佳××公司担责。佳××公司的上诉，合理
有据，诉请合法，应予支持。大××公司的抗辩，依据不足，
不能成立。原判认定事实部分不清，适用法律和处理不当，二
审应予纠正。据此，依照《中华某某共和国民事诉讼法》第一
百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、撤销湖州市南浔区人民法院（2010）湖浔双商初字
第76号民事判决；
二、被上诉人浙江××有限公司应支付上诉人湖州佳圆装潢设计有限公某款项63291元，限于本判决生效后十日内付
清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依
照《中华某某共和国民事诉讼法》第二百二十九条第一款之规
定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费692元，二审受理费1384元，均由被
上诉人浙江××有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 郑晓玲
审 判 员 姜 铮
代理审判员 陈 静
二〇一〇年十月二十八日
书 记 员 史 倩