辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽1324民初753号
原告：喀左金通鑫昊装饰装修有限公司，住所地喀左县南哨街道杭州路（御水地王1号楼010114）。
法定代表人：董超，经理。
委托代理人：袁某，男，汉族，系喀左金通鑫昊装饰装修有限公司员工，住辽宁省喀左县十二德堡乡。
委托代理人：陈某某，男，汉族，系喀左金通鑫昊装饰装修有限公司员工，住辽宁省喀左县利州街道。
被告：高某某父，男，汉族，住辽宁省喀左县平房子镇。
被告：高某某子，男，汉族，住辽宁省喀左县平房子镇。
二被告委托代理人：邹宏波，辽宁晟齐律师事务所律师。
原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司与被告高某某父、高某某子装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年4月6日立案受理。依法由审判员孟斯毓适用简易程序公开�庭进行了审理。原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司委托代理人袁某、陈弈明，被告高某某父、及二被告委托代理人邹宏波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司诉称，2016年9月8日，被告高某某父用儿子高某某子名义与我公司签订装修合同，工程地址：壹品城二期16号楼2单元701室，装修价款人民币：叁万捌仟壹佰捌拾元整，￥38180.00，装修合同中规定：大白施工前应付给我公司工程价款的95%，目前仅付给我公司两万元整，￥20000.00，剩余装修款：壹万捌仟壹佰捌拾元整，￥18180.00迟迟未付，上述欠款虽经原告多次催要，但都没有得到偿还。所以起诉至人民法院，要求判令被告偿还装修欠款人民币18180元，被告承担本案诉讼费用。
被告高某某父、高某某子辩称，1.装修所用材料数量�原告提供的材料清单不符。a.地热管预计使用400米。而实际使用250米。b.理石预计使用25.5平方米，而实际使用5.55平方米。c.壁纸预计使用40卷，而实际使用10卷。d.水泥预计使用3吨，实际使用52袋。e.准修时没有使用五金小件，4号电线没有使用。珍珠岩没有使用。f.没进行保洁。2.多处存在质量问题。a.炉具离墙壁只有6公分，根本无法使用。b.墙壁大白多处脱落。c.卫生间立柱等处没有使用胶。d.水路存在漏水问题。综合以上两点答辩人不同意支付剩余装修费。
经审理查明，
2014年5月29日，高某某子、钱某某（夫妻关系）委托高某某父（高某某父系高某某子父亲）在辽宁省喀左县大城子镇购买一所房屋，该房屋坐落于喀左县大城子镇滨河南路【壹品城】（详细地址以商品房买卖合同为准）。为此，双方签订了委托书。同�，高某某子、钱某某在喀左县公证处对委托进行了公证。
2016年9月8日，被告高某某父（甲方）与原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司（乙方）签订《房屋装修合同》一份，该合同载明：“甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿诚信的原则，就甲方委托乙方进行住宅装修事宜，为明确立约双方责任、权利与义务，签订本合同。并保证双方共同遵守。第一条：工程概况。1.工程地址：壹品城二期16#东2单元7楼东户。2.商业网点户型：三室两厅，总计建筑面积98.74平方米。3.施工内容：改水，改电，瓦工工艺，木工工艺，大白，保洁（详见预算单）4.委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。5.开工日期2016年9月8日，竣工日期：2016年11月7日，工程总天数60天。第二条：工程价款。工程价款人民币叁万捌仟壹佰捌拾元整，￥38180.00。详见�合同附件《家庭装潢工程材料预算单》。第三条：质量要求。1.工程中使用的主要材料品种、规格、名称，须经双方共同认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，根据双方确认增加的费用，应另签订补充合同或增项单据。4.因甲方自行采购的材料、设备导致施工过程出现的任何损失，由甲方自行承担。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，便于工作衔接。第四条：材料供应。1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料进行明码标价。2.乙方提供的材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。3.甲方自行采购的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，由此导致的一切费用由甲方自行承担。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。因保管不当而造成的损失，由乙方负责赔偿。4.乙方应将甲方提供的材料应用于本合同规定的装潢工程中，未经甲方同意，乙方不得挪作他用，如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。第五条：付款方式。甲方应于合同签订之日向乙方支付40%的工程总价款，大白施工前付款至工程总价款的95%，剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方未按合同约定付款属于违约行为，乙方有权停止施工。工程验收合格，未结清工程价款前不得交付使用。第六条：工程工期。1.因甲方导致的延迟完工，每延迟一日，甲方按装潢工程价款的0.1%作为误工覅支付给乙方。因乙方导致的延迟完工，乙方按每日正在施工人工费的0.1%作为违约金罚款支付给甲方。2.在甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返�费由甲方承担。由乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。3.施工过程中，因工程质量问题导致双方意见不一造成的停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项。1.甲方责任。1）甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2）二次装饰工程，甲方应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设物等，如需乙方须采取必要的保护措施，甲方需向乙方支付保护费用。2.乙方责任。1）乙方指派一名工作人员为工地代表，负责合同履行，按合同要求组织施工并按期完成施工任务。2）乙方负责施工现场的安全，防�因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。如若发生，乙方必须尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任。合同履行期间，甲、乙双方任何一方违反合同约定，属于违约行为，违约方应按合同中规定的工程总价款的5%作违约金支付给对方。第九条：争议解决。本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止。1.合同生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：合同生效。1.本合同双方盖章、�字后生效。2.本合同意识两份，甲乙双方各执一份。”高某某父在甲方（业主）处签署高某某子的名字。高某某子为该工程所涉房屋的所有权人。高某某子对高某某父的该行为予以认可。该合同附后有清单一份，该清单中载有产品名称、数量、单价、金额，价款金额合计为58180元。其中20000元装修款由开发单位支付给原告方。2016年9月9日，被告高某某子向原告方交纳了10000元装修定金。2016年11月1日，原告方在完成墙面大白工作后停止施工。2016年11月29日，被告高某某子向原告方交纳了10000元装修款。截至原告方起诉之日，被告方尚欠原告方装修款18180元。
上述事实有原告方、被告方的陈述，原告方提交的《房屋装修合同》及清单一份、照片10张、光盘一张，被告方提供的《房屋装修合同》及清单一份、委托书一份、公证书一份、收款收据两份、照片四张在卷佐证并经庭审质证，对本案事实具有证明力，本院予以采信。
本院认为，原告方与被告方签订的房屋装修合同系双方真实意思表示，不违反法律规定，该合同依法成立并有效。双方当事人应当按照协议约定履行各自的义务。本案中，《房屋装修合同》系被告高某某父与原告方签订，而工程所涉房屋所有权人为被告高某某父之子，即被告高某某子。被告高某某子对高某某父的行为亦予以认可。故对该笔装修款，二被告应当承担连带责任。装修协议约定付款方式为“甲方应于合同签订之日向乙方支付40%的工程总价款，大白施工前付款至工程总价款的95%，剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方未按合同约定付款属于违约行为，乙方有权停止施工。”截至原告方起诉之日，被告方尚未完成所有工程，而工程亦未验收�但原告方的大白施工工程已完成，故被告方应当按照约定付款至工程总价款的95%。综上对原告方诉讼请求，本院不能全部支持。因原被告约定的委托方式为“包工包料大包干交钥匙”，而用料单为预算单性质，当事人在实际施工过程中对具体施工项目及用料亦有变更，故被告方关于工程款结算应按实际用料价结算的意见，本院不能采纳。对被告方关于工程多处存在质量问题的意见，因原被告双方虽签订书面装修合同，但并未制作设计图纸，具体施工为双方协商，现被告方仅以照片为凭，且明确表示对此不申请评估鉴定，故本院对被告方的该项意见，本院不能采信。关于被告方的反诉，因截至本案审理终结前，未向本院交纳诉讼费，故对被告方的反诉，本案不予审理。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：
被告高某某父、被告高某某子于本判决生效后十日内共同偿还原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司装人民币17271元。
被告如不按本判决指定的期限履行给付金钱义务，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费254元，减半收取127元，原告喀左金通鑫昊装饰装修有限公司负担11元，被告高某某父、被告高某某子共同负担116元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于朝阳市中级人民法院。
审判员 孟斯毓
二〇一七年七月三日
书记员 陈隆熙