江苏省盐城市盐都区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0903民初4768号
原告：江苏中申智能装备有限公司，住所地在江苏省盐城市盐都区盐龙街道黄刘村龙乘路。
法定代表人：尤国青，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈乃广，江苏力海律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王兆华，江苏力海律师事务所律师。
被告：溧阳明宸机械设备有限公司，住所地在江苏省溧阳市溧城镇吴潭渡路9号3幢。
法定代表人：吴忠明，该公司总经理。
委托诉讼代理人：吴某某。
原告江苏中申智能装备有限公司（以下简称中申公司）与被告溧阳明宸机械设备有限公司(以下简称明宸公司)承揽合同纠纷一案，本院于2017年7月13日立案后，依法适用简易程序，于2017年8月14日公开开庭进行了审理，原告中申公司的委托诉讼代理人陈乃广、被告明宸公司的委托诉讼代理人吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
中申公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令明宸公司立即支付货款301000元，并承担自2016年6月29日起按中国人民银行同期贷款利率计算的利息（其中184000元自2016年6月29日起算，117000元自2017年5月29日起算）；2、本案诉讼费用由明宸公司负担。
事实和理由：2016年1月11日，我公司与明宸公司签订承揽合同一份，约定我公司为明宸公司进行上汽IP31滚床制作装配及调试，合同总价款为1170000元，在合同签订后一周内支付30%，设备送到指定位置前，并收到相应的发票后一周内付款45%，设备安装结束验收合格后一个月内付款15%，余款10%在设备安装结束质保一年后支付。合同签订后，我公司按约向明宸公司交付相应的设备，并进行了安装，但明宸公司未按合同约定支付价款，经我公司多次催要，至今尚欠301000元未付。综上，明宸公司未按约付款，已构成违约，请求判如所请。
明宸公司辩称：合同约定在2016年2月5日交付设备，但中申公司直至2016年2月19日才陆续将设备运到指定地点，且因中申公司所供的设备存在质量问题，直至2016年5月28日才调试结束，但调试没有合格，后我公司又重新找人进行安装调试。中申公司没有按照合同要求交付设备，导致我方工期延长，造成损失，我方要求扣除中申公司的尾款301000元。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据各方当事人的陈述及认定的证据，本院确认本案事实如下：2016年1月15日，明宸公司作为甲方（买方）与中申公司（原名江苏中申伟业涂装机械制造有限公司，于2015年9月25日更名为中申公司）作为乙方（卖方）签订承揽合同一份，约定：乙方按照甲方图纸清单、外协设备制作技术说明及国家相关要求为甲方承揽上汽IP31滚床制作、装配以及调试项目；工作内容为升降滚床、固定滚床和过渡滚床的制作装配以及调试；工作量为19只升降滚床、4只固定滚床、4只过渡滚床的制作、装配、调试；总价为1170000元（含17%的税收）；设备需在2016年2月5日前交货完成，交货地点在江苏溧阳明宸机械厂内；在合同签订后一周内支付合同总价的30%，设备送到甲方指定位置前，并收到相应的发票后一周内支付合同总价的45%，设备安装结束甲方验收后一个月内支付合同总价的15%，余款10%在设备安装结束质保一年后支付；在买方的用户施工现场进行终验收，结果以文件形式写进终验收协议，卖方须将终验收协议中记录的所有问题和其他不足进行清除和消减；质保期为无条件的使用该设备十二个月，从买方通过终验收后起算，在质保期内卖方应免费提供相关服务，并在24小时内做出响应；卖方违约或者时间延迟，除不可抗力情况外，买方应支付的总价格将每周减少1%，任何一周的一部分将被视为一整周，对因乙方制作原因导致的质量问题，甲方有权要求乙方作出相应的赔偿，罚金将从支付款中扣除，如果延迟期在规定的交货期之后超过二周，买方有权结束合同并且支付不再继续，有权向卖方要求更多索赔。合同还对争议解决等方面作了约定。合同签订后，中申公司按约完成设备的制作工作并于2016年2月初将设备交付给明宸公司，于2016年2月19日对设备进行调试，于2016年5月28日将设备交付给业主。2017年1月20日，明宸公司在中申公司出具的产品确认单上加盖合同专用章，对设备交付、调试的过程予以确认，并确认：产品到货后，经装配调试工作后，已开始试生产运营，无大质量问题，目前还在试运行阶段。期间，明宸公司于2016年1月18日、2016年2月24日、2017年2月3日三次计支付中申公司价款869000元，中申公司于2016年2月22日开具给明宸公司金额为585000元的增值税专用发票两份。明宸公司尚欠中申公司301000元，经中申公司多次催要，至今未付。为此，中申公司诉至本院。
本院认为，中申公司与明宸公司签订的案涉承揽合同，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。明宸公司未按合同约定期限支付中申公司价款，应付逾期付款的违约责任。中申公司要求明宸公司支付价款并承担逾期付款利息的诉请，符合法律规定，本院依法予以支持。
中申公司提供的经明宸公司盖章确认的产品确认单载明，“产品自2016年2月初交付甲方后，为了配合甲方进行后期的调试工作，调试人员自2016年2月19日开始，截止2016年5月28日产品交付给业主后离开”，明宸公司辩称，中申公司延迟至2016年2月19日才陆续交货，但未提供证据证明，故本院不予采信。
案涉产品确认单载明，“产品到货后，经装配调试工作后，已开始试生产运营，无大质量问题，目前还在试运行阶段”，明宸公司辩称，中申公司制作的设备存在质量问题，但其所提供的照片，不能证明其所主张的事实，且其在本院指定的期限内对设备的质量问题未提出书面的鉴定申请，故本院不予认定。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
被告溧阳明宸机械设备有限公司支付原告江苏中申智能装备有限公司设备价款301000元，并承担逾期付款利息（自2016年6月29日起至2017年5月28日止以本金184000元、自2017年5月29日起至实际履行付款义务之日止以本金301000元，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算），于本判决生效后十日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5815元，减半收取2907.5元，由被告溧阳明宸机械设备有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。
审判员 安 红
二〇一七年九月二十七日
书记员 周伟伟
附录法律条文
1、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。