福建省龙岩市新罗区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）龙新民初字第5999号
原告吉史麻子，男，1962年7月15日出生，彝族，农民工，住四川省屏山县。
被告张国术，男，1971年3月9日出生，汉族，农民工，住四川省宣汉县。
委托代理人张庆华，福建同荣仁律师事务所律师。
委托代理人林建华，福建同荣仁律师事务所实习律师。
原告吉史麻子与被告张国术劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员林凯适用简易程序公开开庭进行了审理；后因案情需要，本院依法转为普通程序进行审理。两次开庭审理，原告吉史麻子、被告张国术及其委托代理人张庆华、林建华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告吉史麻子诉称，原、被告于2015年3月15日就万达工程F2#楼地下室至屋顶的内支撑工程的发包达成协议。合同签订后，原告向被告交付了保证金20，000元。现因在履行合同过程中，被告擅自让他人接手原告承包的工程，并强行清退原告方工作，造成原告多项损失并向工人支付了误工损失，同时原告还垫付了受害工人的医疗费，而被告拒不支付原告的损失，故请求：1.判令被告支付原告的误工损失30天，计9，000元；2.判令被告支付原告因主张违约责任而造成的交通费、住宿费等现金损失2，487元；3.判令被告支付原告为被告带班的带班工资40，000元（20，000元／月×2个月）；4.判令被告支付原告为被告垫支的工人损失费23，050元和为被告垫支工人工伤医疗费5，260元，计28，310元；5.判令被告支付合同中规定的违约责任以按浇注完水泥工程的50%的违约金给原告，即71，544.7元；6.判令被告退还原告交押的保证金20，000元后，按双倍支付保证金的违约金给原告；7.判令被告支付在工人停工中为工人补助生活费2，420元；8.本案诉讼费由被告承担。
被告张国术辩称，一、万达F2#楼地下室至屋顶内支撑劳务工程由四川正鑫盈建筑劳务有限公司承包，公司又将内架搭设工程分包给谭平忠，谭平忠再转包给被告，被告又将内架搭设工程转包给原告。被告与原告签订的劳务转包合同因违反法律的强制性规定而无效，合同条款对双方不具约束力。二、原告于2015年3月至5月期间提供劳务的工程量于2015年5月20日经双方结算，确定工程量为28617.88立方米，劳务款共143，089.4元，该款已经由公司代被告全部付清。原告亦于2015年5月20日结算并领款退场。三、被告虽收取原告承包内架保证金2万元，但该款已用于先前的工资支付。原告的退场责任不在于被告，原告无权要求被告退还保证金2万元，相反，被告有权要求原告归还借款、返还已付的工人工资和预支的生活费等共计48，044元。四、被告对原告聘请工人的受伤没有过错，无需承担赔偿责任。工人的赔偿应另案处理。综上，原告的退场系自身原因造成，被告对此不存在过错。原告的主张缺乏事实和法律依据，恳请法院依法驳回原告的诉讼请求。
诉讼中，原告提供并经被告当庭质证的证据有：
一、合同一份，以此证明2015年3月15日原、被告签订合同约定被告给原告承包劳务的事实。
二、收条一份，以此证明原告向被告支付保证金20，000元的事实。
三、承诺、计算单各一份，以此证明原告给被告按合同工程做工已领取工价的事实。
四、工人做工考勤表七张，以此证明原告履行合同约定进场开始做工的事实。
五、工人误工补贴表四张，以此证明因被告重新叫了工人入场做工，导致原告的工人没有工做，原告向工人支付了误工损失费23，050元。
六、交通费票据、住宿费票据十九张，以此证明因被告违约后，给原告带来经济损失。
七、证明、承诺书、务工人员身份证复印件各十份，以此证明原告给工人误工补偿费的事实，同时证实了公司项目部和被告另招工人做工，造成原告工人误工而退场的事实。
八、2015年8月26日情况说明一份，以此证明被告要求原告退场不让原告继续干活的事实。
九、2015年3月22日向正鑫盈劳务公司出具的承诺书一份，以此证明被告不让原告干活。
十、2015年5月12日借支账和工程量记录单一份，借支账证明原告向被告借支23，200元的事实。工程量记录单证明被告还有28，824.25元的工程量未向原告支付。
十一、吉布石机预约挂号单一张、住院费用日清单六张、龙岩市第一医院出院小结一份、病员入院须知一份、第一医院护理安全高危告知书一份、疾病证明书一份、门诊收费票据一份、住院收费票据一份，以此证明吉布石机因伤住院花费了医疗费3，785.45元。
十二、工资表五张，以此证明原告已经向工人支付了工资的事实。
被告提供并经原告质证的证据有：
一、合同一份，以此证明万达工程F2#楼地下室至屋顶内支撑的劳务工程由谭平忠转包给被告的事实。
二、吉史麻子出具的承诺及承诺书各一份，以此证明：1.原告于2015年3月至5月期间提供劳务的工程量于2015年5月20日经结算，确定工程量为28617.88立方米，劳务款共计143，089.4元。2.原告承诺因进度不满足项目导致中途退场的，一切损失由原告自己承担。
三、务工人员退场承诺书三十三张、身份证复印件三页（26人），以此证明原告及其班组成员领取工资后，自愿退场的事实。
四、情况说明一份、劳务作业人员2015年4、5月份工资表三页、务工人员退场承诺书十五张，以此证明：2015年4月份，因加快内架搭设进度，应发包方要求，木工组加聘9名工人，该9名工人4月份工资共计13，050元已由正鑫盈公司代被告先行支付；2015年5月，原告班组因不满公司的进度安排决定退场，但其正在施工的F2北面商铺的内架支撑尚未完工。正鑫盈公司为不影响工程进度及工序的衔接，立即另行找来工人21名继续施工，该21名工人5月份工资已由正鑫盈公司代被告先行支付。2015年4月份加聘的9名工人及5月份另聘的21名工人所做的工程量均算入原告班组结算的工程量28617.88立方米之中，但在支付工程款时，并未将上述由正鑫盈公司代被告先行的工人工资共计23，690元的工程款143，089.4元中扣除。
五、劳务作业人员工资表一份，以此证明原告的工人向被告预支生活费6，854元的事实。被告向原告借支23，200元。
上述证据均经当庭举证、质证，结合原、被告双方质证，本院对双方提供的证据认证如下：
一、2015年3月15日原、被告签订的合同、收条，原告提供的承诺和计算单、劳务作业人员2015年5月份工资表（含三张发工资表）、2015年5月12日借支账，原告提供的吉布石机的预约挂号单、住院费用日清单、龙岩市第一医院出院小结、病员入院须知、第一医院护理安全高危告知书、疾病证明书、门诊收费票据、住院收费票据，被告提供的被告张国术与谭平忠签订的合同、吉史麻子出具的承诺及承诺书、务工人员退场承诺书（33页）和身份证复印件（26人）；上述证据来源合法、内容真实，均经对方质证无异议，能够证明本案事实，对其证明效力予以确认。其中，被告提供的有原告签字的承诺书，仅能证明被告承诺的退场条件，不能证明原告承诺在进度等不满足要求的情况下愿意无条件退场。
二、原告提供的工人做工考勤表、工人误工补贴表、2015年8月26日情况说明、2015年3月22日向正鑫盈劳务公司出具的承诺书、工程量记录单、工资表，均属于原告单方制作，应视为原告陈述，且被告不予认可，因此对其证明效力不予以认定。原告提供的证明、承诺书、务工人员身份证复印件，应属于证人证言，而各证人未出庭作证，且被告对其真实性有异议，故对其证明效力不予确认。原告提供的交通费票据、住宿费票据，虽然来源合法、内容真实，但其他证据佐证与本案具有关联性，因此不作为本案证据使用。
三、被告提供的劳务作业人员2015年4、5月份工资表、务工人员退场承诺书、劳务作业人员工资表，虽经原告质证无异议，但无法证明与本案具有关联性，因此不作为本案证据使用。被告提供的情况说明，属于单位出具的证明材料，但其形式不符合法律规定，因此对其证明效力不予确认。
经审理查明：2015年3月15日，原告向被告转包龙岩市万达工程F2#楼地下室至屋顶内支撑工程，双方以原告为乙方与被告为甲方签订了工程施工合同，双方约定如下主要内容：1.由原告负责相关工程的内架搭设和拆除、清除；2.单价为每立方米4.5元，……如在中途退场不做按浇注完水泥的工程的50%结算给乙方，余下50%不给结算；3.质量要求……；4.安全要求，……如发生安全事故在2，000元内由乙方负责，超出2，000元之外由甲方负责80%余下20%由乙方自己负责。……5.施工进度与配合：根据项目部对本工程进度和计划按时完成，如乙方因人员不够导致拖延工期，甲方方有权叫人帮工，所造成的费用由乙方承担……。6.付款方式……在主体封顶材料全部退场后付95%，余下5%在交房后付清所有尾款；7.……结清尾款后本合同自动终止。
2015年3月18日，被告向原告收取了保证金20，000元。2015年3月22日，原告组织工人开始进场施工至2015年5月20日止。2015年5月20日，经结算，原告共计施工28，617.88立方米，结算得工程款143，089.4元；原告班组工人也均结清各自劳动报酬；后原告及其工人自愿退场。施工期间，原告的工人吉布石机因从高处跌落受伤前往龙岩市第一医院治疗，共计支出医疗费3，785.45元。2015年4月间，被告以应四川正鑫盈公司要求加快内架搭设进度为由，另行加聘了9名工人安排到原告的工作范围内进行夜间加班劳务。5月初被告又以应四川正鑫盈公司要求加快内架搭设进度为由，另行加聘了21名工人安排到原告的工作范围内进行劳务。另查明，截止2015年5月12日原告共向被告借支了23，200元，被告主张应予以抵销保证金20，000元。现原告认为被告擅自安排他人到原告处工作，造成了原告工程量的损失；其在未完成合同约定的全部工程情况下被被告退场，应属被告违约；因此诉至本院，请求判如所请。
本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。被告主张原、被告双方所签订的合同因原告不具有资质而无效，因本案双方所签订的合同属于公司内部劳务合同，并非建筑工程施工合同，因此不违反建筑工程发包、承包的有关强制性规定，故应认定为合法有效。
本案的焦点在于：一、原告的退场是否系因被告违约造成的？二、原告主张的各项损失是否有法律及合同依据？
关于原告的退场是否系因被告违约造成的问题。原告主张其于2015年5月20日退场系因被告安排他人到其班组务工造成的，属于被告违约。被告则辩称其系因加快进度而应公司方的要求于4月份、5月份加聘工人。因被告未提供充分证据证明其加聘工人系因原告人员不够等原因导致拖延工期，因此其擅自加聘工人的行为显然属于违约。原告在被告违约后，其可依法追究被告相应的违约责任，但原告选择以退场并结清全部劳务报酬的方式终止合同履行，该行为符合《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定的协商解除合同的特征，因此原告的退场并非被告违约直接造成的。原告主张其系被被告退场，但其未提供证据予以证明，本院不予采纳。
关于原告主张的各项主张是否有法律及合同依据的问题。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，合同当事人可以约定一方违约时应支付的违约金或违约产生的损失赔偿额的计算方法；损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。因原、被告双方签订的合同系双方自愿解除，因此原告仅能就合同解除前的被告违约行为主张违约赔偿。由于原、被告双方未就被告违约约定有违约金或损失赔偿额的计算方式，所以原告仅能要求被告就其擅自安排人员到原告劳务范围内务工造成的劳务量的损失进行赔偿，即被告应将其擅自安排的30人次劳务工资额赔偿给原告；被告主张30人次劳务工资已经计算在原告领取的工程款中，但其所提供的证据不足以支持，因此对该主张本院不予采纳；而原告未举证被告擅自安排的30人次劳务工资数额，又不认可被告提供的30人次工资表，又未提供实际劳务量损失，因此属原告举证不能；原告主张按浇注完水泥工程的50%支付违约金，因该计算方法系针对原告违约而约定，不适用于被告违约，故本院不予采纳、支持。因本案属于劳务合同纠纷，因此在解除合同后，双方已不具有法律上的权利义务，原告要求被告支付解除合同后其本人和工人的误工损失、带班工资损失、工人生活补助费，没有法律和合同上的依据，故本院对原告的相应主张不予支持。原告主张为向被告主张违约责任而造成从老家来龙岩的交通费与住宿费损失，因其所提供的证据无法证明与本案具有关联性，且该项损失不属于法定或约定损失，因此本院不予支持。原告主张被告应退还保证金20，000元后再支付双倍保证金作为违约金，因双方未在合同中约定保证金的性质，因此该20，000元不属于合同定金，不适用双倍返还的定金罚则；且原告在劳务过程中，已经实际向被告借支了23，200元，被告为此主张予以抵消有理；故原告的上述主张本院不予支持。原告主张被告应支付其垫付的工人工伤医疗费5，260元，因其所提供的证据仅能证明其为工人支出医疗费3，785.45元，而按照双方合同约定被告仅须向原告支付1，428.36元［（3，785.45元-2，000元）×80%］，对超出部分，本院不予支持。综上所述，本院对原告的诉讼请求予以部分支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告张国术应于本判决生效之日起五日内向原告吉史麻子支付其垫付的医疗费1，428.36元。
二、驳回原告吉史麻子其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费4，470元，由原告吉史麻子负担4，300元，由被告张国术负担170元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。
审 判 长 林 凯
人民陪审员 李 笑 娟
人民陪审员 陈 大 顺
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 吴静（代）
附：
一、相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
二、执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条：
申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
三、判决书履行提示：
具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户时，应当在转入或存入后及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。
生效法律文书确定应当负担诉讼费的当事人，应当在法律文书生效后七日内自觉将诉讼费缴交至法院指定的诉讼费账户，并向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。
履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。
履行款账户（开户行：兴业银行龙岩新兴支行；开户单位：龙岩市新罗区人民法院；账号：17×××01）
诉讼费账户（开户行：龙岩农商银行登高支行；开户单位：龙岩市新罗区人民法院；账号：9090212020010000030565）
支付款项时，请在摘要栏写明案件承办人、案号、当事人姓名。
新罗区法院财务咨询电话：0597-28903300597-2890331