广东省佛山市三水区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛三法民一初字第688号
原告：广州市昊铭机电设备有限公司，住所地：广州市海珠区松濑前街。
法定代表人：刘定华。
委托诉讼代理人：廖建起，广东信征律师事务所律师。
被告：佛山市三水年丰酒店有限公司，住所地：广东省佛山市三水中心科技工业区乐平镇范。
法定代表人：黄汉彬。
被告：佛山市三水年丰投资开发有限公司，住所地：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工。
法定代表人：梁健开，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杜圣操，广东浩淼律师事务所律师。
原告广州市昊铭机电设备有限公司（以下简称昊铭公司）与被告佛山市三水年丰酒店有限公司（以下简称年丰酒店）、佛山市三水年丰投资开发有限公司（以下简称年丰投资公司）建设工程合同纠纷一案，本院与2015年9月16日立案受理后，依法适用普通程序进行审理。本案开庭时，原告昊铭公司的委托诉讼代理人廖建起、被告年丰投资公司的委托诉讼代理人杜圣操到庭参加诉讼，被告年丰酒店经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告昊铭公司向本院提出诉讼请求：1、两被告连带支付原告工程款1886356.97元，税金120160.94元，合计2006526.91元2、确认原告对年丰投资公司A、B、C栋就拍卖变卖款享有优先受偿权；3、诉讼费由两被告承担。事实和理由：2013年9月3日，原告与被告年丰酒店签订《中央空调安装工程合同》一份，约定原告承包年丰酒店A、B、C栋的中央空调安装工程项目，总造价为3140000元（不含税金），税金200000元由年丰酒店承担。年丰酒店A、B、C栋楼及其土地属于年丰投资公司，年丰酒店与年丰投资公司合作开发该酒店。原告依约完成部分工程后，由于年丰酒店董事长家里发生变故，并明确表示无法继续履行合同，被告通知原告停工并与年丰酒店对已完工的工程进行结算，2014年7月7日工程款为1886357.06元，应计税金为120160.94元（1886357.06元6.37%）。现经了解，年丰酒店与年丰投资公司解除合作关系，由年丰投资公司收回A、B、C栋楼及其安装的空调工程设施。原告为维护自己的合法权益，特向法院起诉。在诉讼中，原告增加诉讼请求：两被告支付以未付工程款和税金为基数，从起诉之日起按每日千分之五计付违约金。
被告年丰投资公司辩称：一、被告年丰酒店将本案装饰工程发包给原告承建，并非受答辩人委托，答辩人也从未以任何方式向年丰酒店或原告就本案装饰工程作出任何承诺，原告基于其与该年丰酒店之间的合同关系起诉答辩人缺乏起码的事实依据和法律依据。二、与答辩人签订《综合楼租赁合同》和《合作框架协议》的是案外人黄汉彬，并非被告年丰酒店，并且前述合同及协议均明确约定了，答辩人与承租人黄汉彬只是出租合同关系、有条件的预期借款合同关系及预期买卖合同关系，根本不是原告所谓的什么合作关系，答辩人对承租人的承租期间的一切经营行为（包括装修工程支出）不承担任何法律责任。三、由于承租人黄汉彬长期拖欠租金及其他费用，构成了严重的违约，经答辩人依法向佛山市三水区人民法院起诉，要求解除前述合同及协议并请求法院判令黄汉彬偿还租金，违约金等，该案已经开庭审理并等候判决，黄汉彬的代理人当庭已经表示无力继续履行合同并同意解除前述合同及协议，只愿意将其承租的综合楼全部交还给答辩人，但由于该案尚未判决，租赁房屋现仍未交还答辩人。四、由于原告与发包人年丰酒店之间确立的是装饰工程合同关系，而非买卖或者其他合同关系，根据法律规定，原告不能要求保留对其装饰物（包括混凝土及其他建筑材料）的所有权或对其行使留置权，原告基于该合同与年丰酒店之间形成的是一般债权（即合同欠款），原告只能要求年丰酒店向其偿还欠款，而不能要求答辩人作为房屋所有人承担任何关联责任。如果年丰酒店由于缺乏合法的授权而导致其与原告之间的装饰工程合同无效，双方可依法相互返还因此从对方获得的合同利益并承担过错赔偿责任，但均与答辩人无关。五、答辩人基于租赁合同的约定诉请收回出租房屋，并无偿获得承租人已经完成且形成附合的装饰物，答辩人与承租人黄汉彬之间的合同法律关系，原告及其他第三方均没有任何关联，原告要求拍卖出租房屋完全没有任何事实依据和法律依据。综上所述，答辩人与本案完全无关，原告在明知没有最起码的事实和法律依据的前提下，滥用诉权向答辩人提出权利主张，已经严重的侵害了答辩人合法权益，并给答辩人造成名誉及经济上的损失。对此，答辩人将保留随时向原告索赔的权利。恳请人民法院能够综合审查本案事实和证据，依法驳回原告针对答辩人的全部诉讼请求，以维护答辩人的合法利益。
被告年丰酒店没有答辩，也没有提供证据。
本院经审理认定事实如下：年丰酒店成立于2005年4月12日，其投资者为黄汉彬、汤李生，法定代表人是黄汉彬。位于广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区南区B-1-2号（F１）的物业（产权证号：粤房地权证佛字第××号）权属人为年丰投资公司。2013年4月11日，黄汉彬（乙方）与年丰投资公司（甲方）签订《综合楼租赁合同》一份，年丰投资公司将其所有的座落于广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小南区B-1-2号综合服务楼A（一、二、三层）、B（一、二层）、C（一、二、三层）幢楼房以及占地红线范围内现有的公共配套设施出租给黄汉彬使用，租赁面积11992平方米。租赁期间自2013年5月1日至2028年4月30日共15年，租赁物自2014年1月1日起计收租金。租赁期满或提前终止时，黄汉彬购置的（可动产部分）设备、设施，应在一个月内办理，其余不动产部分（装修部分）不得拆除，并保证综合楼的完整性。租赁期满或提前终止时，黄汉彬无权要求年丰投资公司赔偿其因装修综合楼A、B、C而发生的任何费用和支出，或黄汉彬发生的搬迁费。黄汉彬租赁案涉物业后以拟作年丰酒店的经营场所。
2013年9月3日，原告与被告年丰酒店签订《中央空调安装工程合同》，由原告承包年丰酒店的空调安装工程，承包范围:天面风冷热泵模块机组、中央空调立管、室内末端、新排风安装工程，工程准综合包干价为3140000元（未含税），工程税款200000元，税款在原告开具工程发票前，被告年丰酒店一次性支付给原告。工程款支付方式为：1、合同签订生效后3天内支付100000元作为设备订金；2、工程安装调试完毕后，支付总金额的60%，余下款项分两次支付：第一期于2014年5月1日前支付，第二期于2014年8月1日支付。2014年4月22日，原告与被告年丰酒店签订《补充协议》，约定：1、安装空调主机设备前10天，被告支付700000元，作为工程进度款；2、安装调试完毕后10天内，支付工程结算总金额60%（增减工程同期结算），余下款项分两期支付：A、第一期在2014年9月30日前支付结算总款20%，B、第二期在2014年12月30日前支付。C、上述第一、二期，被告逾期付款超过10天的，从第10天开始按应付金额为基数，每日千分之三的违约金。合同签订后，原告完成了部分空调安装工程。2014年7月2日，年丰酒店致函原告，告知因年丰酒店主要负责人黄焕平因在2014年5月20日因心肌梗塞病逝，工程要暂时搁置，要求原告结算工程。2014年7月7日，原告与年丰酒店就原告已施工部分进行结算，制定年丰酒店中央空调设备采购及配套安装项目《上海开利中央空调工程项目汇总表》、《C栋中央空调工程完成项目汇总表》、《中央空调配套安装项目清单》，确认已施工部分工程造价共为1886357.06元，工程价款不含税金，开票另加8%。现涉案工程已全面停工，由于年丰酒店一直没有支付该工程款，原告遂诉至本院。
另查明，2013年6月3日，黄汉彬与年丰投资公司签订《合作框架协议》，约定年丰投资公司将座落于广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区南区B-1-2号综合服务楼A、C座（面积10203平方米）及B座一、二层（面积1789平方米）楼房出租给黄汉彬使用，由黄汉彬自行装修经营。双方达成如下合作框架协议：一、年丰投资公司为协助黄汉彬尽快完成该楼房的装修工程及更好地投入经营使用，解决黄汉彬因装修而需筹集大量资金的需求，年丰投资公司分三笔以借款的方式协助黄汉彬处理装修工程款的支付问题，具体如下：1、综合楼A座装修完毕后三日内年丰投资公司借款黄汉彬200万元，综合楼B座装修完毕后三日内年丰投资公司借款给黄汉彬100万元，综合楼C座装修完毕后三日内年丰投资公司借款给黄汉彬200万元，借款利息按月息1.5%计算，借款期限均为一年，按每笔借款合同的约定，分别按笔一次还本付息（具体双方签订借款合同细化）。二、租赁、转让的约定：（一）、黄汉彬租赁年丰投资公司综合楼用于酒店经营，黄汉彬应于购买该综合楼前按租赁合同缴纳租金及相关费用；（二）先租后买方式转让综合楼。黄汉彬购买综合楼包括A、B、C三座，具体方案如下：（1）双方达成了“在约定的租赁期限内，先租后买”的意向；（2）年丰投资公司同意黄汉彬于租赁期前三年内，无条件将综合楼以转让价33000000元转让给黄汉彬；（3）黄汉彬于三年内款未能购买的，则双方按租赁合同继续履行。2015年8月11日，年丰投资公司向本院提起诉讼，诉请：1、解除年丰投资公司与黄汉彬签订的《综合楼租赁合同》及《合作框架协议》；2、黄汉彬偿还所欠租金2238612元；3、黄汉彬偿还逾期付款的违约金975983.90元；4、黄汉彬支付自2015年8月起的占用费及逾期付款的违约金；5、黄汉彬已经完成的全部的装修无偿归年丰投资公司所有或由黄汉彬限期拆除；6、黄汉彬立即拆除其承租的房屋内外脚手架及空调等物品或由年丰投资公司自行处理；7本案诉讼费由黄汉彬负担。本院作出（2015）佛三法乐民初字第415号民事判决书，判决：“一、年丰投资公司与黄汉彬签订的《综合楼租赁合同》、《合作框架协议》于2015年9月23日解除；……四、黄汉彬在涉案房产（位于佛山市三水区乐平镇中心科技工业园区范湖小区南区B-1-2号综合服务楼A、B、C）中已完成的全部装修归年丰投资公司所有；……。”该判决已经发生法律效力。
本院认为，原告与年丰酒店签订的《中央空调安装工程合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律的强制性规定，对双方当事人均具有约束力。涉案的装修工程虽没有完工，但被告年丰酒店因投资者家庭原因，无力再维持酒店的正常运作，年丰酒店致函原告搁置装修工程进行结算，同时年丰酒店的场地租赁合同也被本院的生效法律文书判决解除，涉案的装修工程已无继续施工的必要。被告年丰酒店应向原告支付已完成部分工程的装修工程款，经双方结算，该部分工程款为1886357.06元，现原告诉请被告年丰酒店支付工程款，合法有理，本院予以支持。《中央空调安装工程合同》中约定工程款税金由年丰酒店支付，且双方在结算书中明确工程价款未含税金，如需要开发票另加8%，现原告按照6.37%的比例计算税金，是其对自身权利的处分，原告诉请被告年丰酒店支付税金120160.94元，本院予以支持。《中央空调安装工程合同》及《补充协议》约定，被告年丰酒店如逾期支付工程款的，自逾期之日起每日应按3‰的标准支付违约金。被告年丰酒店逾期付款的行为已构成违约，需向原告支付相应的违约金。但双方约定的违约金计算标准过高，本院酌情调整为按年利率24%计算，原告诉请违约金自起诉之日即2015年9月16日起计至款项实际支付之日止，合法有理，本院予以支持。
至于被告年丰投资公司应否对年丰酒店的债务承担连带责任问题。虽然本院判决完成的全部装修归年丰投资公司所有，使得年丰投资公司的物业因添附而增值，但该处理结果系基于年丰投资公司与黄汉彬在《综合楼租赁合同》中的约定。双方当事人均应按合同的相对性原则主张权利。被告年丰投资公司并非《中央空调安装工程合同》的相对方，年丰投资公司与黄汉彬之间的《合作框架协议》也未实际履行，现有证据未能证实年丰投资公司与涉案工程存在关联，所以原告诉请被告年丰投资公司承担连带责任，依据不足，本院不予支持。
至于原告诉请的优先受偿权问题。被告年丰酒店将综合服务楼A、B、C座租赁后拟作其经营场所，年丰酒店只是涉案物业的承租人，非产权人，法律并无规定施工人可对租赁物主张优先受偿权，原告该请求不符合《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定，本院不予支持。
被告年丰酒店经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告佛山市三水年丰酒店有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广州市昊铭机电设备有限公司支付工程款1886357.06元、税金120160.94元及相应的违约金（以1886357.06元为基数，从2015年9月16日起至款项实际支付之日止，按年利率24%计算）；
二、驳回原告广州市昊铭机电设备有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22853元（原告已经预交），由被告佛山市三水年丰酒店有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审 判 长 洪宗健
审 判 员 卢泽辉
人民陪审员 陈伟基
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 杨敏贞