云南省禄丰人民法院
民 事 判 决 书
（2016）云2331民初1455号
原告：云南瀚川建筑工程有限公司
组织机构代码证：32302940-6
住所：云南省昆明市阳宗海风景名胜汤池街道汤池社区文昌宫**幢。
法定代表人：李云龙，公司经理。
委托诉讼代理人：朱建伟、付玲（实习），云南里程律师事务所律师，代理权限：特别授权。
被告：广东兆榆矿业投资有限公司
统一社会信用代码：91440106327577223Q
住所：广州市天河区天河北路侨林街47号1102房之37G房
法定代表人：黄长烟，公司经理。
原告云南瀚川建设工程有限公司与被告广东兆榆矿业投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月15日立案受理后，依法适用普通程序，于2017年1月10日公开开庭进行审理，原告云南瀚川建筑工程有限公司的委托诉讼代理人朱建伟、付玲到庭参加诉讼。被告广东兆榆矿业投资有限公司因无法直接向其送达应诉材料，本院于2016年10月9日在《人民法院报》G92版上公告送达了开庭传票，被告广东兆榆矿业投资有限公司逾期未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。现已审理终结。
原告云南瀚川建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原被告双方于2015年4月20日签订的《芒信金矿开采、剥离工程施工合同》和2015年6月12日签订的《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》及相关补充协议、附件；2、判令被告立即返还原告向被告支付的保证金500万元；3、判令被告赔偿原告为履行合同而遭受的损失人民币4549161.68元，并支付上述费用共计9549161.68元自起诉之日至实际还款之日按银行贷款年利率6%计收的利息；4、本案全部诉讼费由被告承担；5、本案律师代理费及差旅费由被告承担。事实与理由：2015年4月20日，原被告签订了《云南省普洱孟连县芒信金矿开采剥离工程施工项目合同》，约定由原告承包被告的孟连县芒信金矿的覆盖层土石方剥离及矿石开采等工程，并就相关合同的履行事项进行了约定，工程开工日期为2015年5月1日，2015年4月28日，被告向原告发出《进场通知书》，要求原告于2015年5月1日进场进行前期筹建生活区域、办公区域等筹建工作。4月29日，被告向原告签发了《工程开工令》，要求原告于2015年5月10日开工，但原告依约进场后却因被告违约行为一直未能施工。后双方于2015年5月14日协商，原告发出承诺书，确定被告应于2015年5月21日前安排原告进场开工，但因被告与原矿主陈丽红之间的收购存在问题，原告未能正常施工，只于2015年5月19日在中国力天矿业（集团）下属公司云南民建昊成集团公司会议室开了一个施工单位见面会。原告基于履行合同诚意，分别于合同签订前后按照约定向被告缴纳了500万元保证金。但被告却不如约履行发包工程的义务，导致原告始终不能正常施工。因此原告只好要求被告退还保证金，被告却以安排其他矿山土石方工程为由，收回了原告手中的《云南省普洱孟连芒信金矿开采、剥离工程施工合同》原件，并于2015年6月12日重新与原告签订了一份《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》，并签发了进场通知书和开工令。但原告依约进场施工了7152方后就因被告违约行为被迫停工，为此原告多次发出工作联系单与被告联系，要求被告尽快安排恢复施工，但被告没有履行义务，也不退保证金。原告无奈之下只好起诉。请支持原告的诉讼请求。
被告广东兆榆矿业投资有限公司未进行答辩。
原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对原告提交的证据进行审查，对原告提交的证据，本院认定如下：1、原告云南瀚川建筑工程有限公司的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件，来源合法，能证实原告的基本情况，本院予以采信。2、被告广东兆榆矿业投资有限公司的营业执照、组织机构代码证，能证实被告的基本情况，本院予以采信。3、《芒信金矿开采、剥离工程施工合同》、《进场通知书》及《工程开工令》、《联合申请》、《会议纪要》及会议签到表、《承诺书》、《情况说明》，有原、被告双方的签章及相关人员签名，能证实原被告双方于2015年4月20日签订合同，约定原告承包被告矿山施工项目工程，并于2015年5月1日开工，但原告一直未能进场施工，工程处于停滞状态的事实，与本案具有关联性，本院予以采信。4、《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》、《进场通知书》、《工程开工令》、《证明》、工作联系单，能证实原被告双方于2015年6月12日签订合同，由原告承包被告禄丰县科联钛选厂矿山施工项目工程，并约定2015年6月16日开工，原告进场施工了7152方后工程就被迫停工的事实。本院予以采信。5、收据、银行转账凭，能证实原告向被告支付了500万元保证金的事实。本院予以采信。6、项目管理机构人员配备情况表、禄丰县象山钛矿采剥工程工程预（结）算书、禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工结算明细一份、孟连芒信金矿采剥工程工程预（结）算书，系原告单方编制，没有送达被告认可，不能证实原告为履行合同而遭受了4549161.68元的损失的事实，本院不予采信。
经过开庭审理，本院认定本案法律事实如下：2015年4月20日，广东兆榆矿业投资有限公司（甲方）与云南瀚川建筑工程有限公司（乙方）签订《芒信金矿采、剥工程施工合同》，约定，甲方将孟连县芒信金矿的覆盖层土石方剥离及矿石开采等工程承包给乙方施工；开工日期为2015年5月1日，竣工日期为2018年5月1日；土石方、矿石按实测方量以综合单价每立方米26元计价；本合同履约保证金为3000万元。合同还约定了其他条款。2015年5月10日，云南瀚川建筑工程有限公司进场，但未能施工。2015年6月12日，广东兆榆矿业投资有限公司（甲方）与云南瀚川建筑工程有限公司（乙方）签订《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》，约定，甲方将位于禄丰县碧城镇象山钛矿的覆盖层土石方剥离及矿石开采等工程全部承包给乙方施工；开工日期为2015年6月16日，竣工日期为2018年5月15日；土石方、矿石按实测方量以综合单价每立方米17元计价；本合同履约保证金为3000万元。合同还约定了其他条款，并签订了附件《安全生产合同书》、《工程廉政合同》、《农民工工资保障合同书》。2015年7月1日，云南瀚川建筑工程有限公司进场施工，开挖土石方7152立方米。2015年9月20日，广东兆榆矿业投资有限公司通知云南瀚川建筑工程有限公司工程停工，至今未能恢复施工。
履行合同过程中，云南瀚川建筑工程有限公司支付履约保证金5000000元给广东兆榆矿业投资有限公司。
本院认为，原告云南瀚川建筑工程有限公司与被告广东兆榆矿业投资有限公司签订施工合同，约定了权利义务，双方本应按约定履行各自的义务。签订《芒信金矿采、剥工程施工合同》后，原告云南瀚川建筑工程有限公司按约定进场，但未能施工，后双方又签订了《禄丰县科联钛选厂矿土石方采、剥工程施工合同》，原告云南瀚川建筑工程有限公司按约定进场开挖了7152立方米土石方后客观上不能施工而停工至今，现仍不能恢复施工，致使原告签订合同的目的不能实现，故对原告云南瀚川建筑工程有限公司要求解除2015年4月20日签订的《芒信金矿开采、剥离工程施工合同》和2015年6月12日签订的《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》及相关补充协议、附件的诉讼请求，本院予以支持。履行合同过程中，原告云南瀚川建筑工程有限公司支付了履约保证金5000000元给被告，因合同不能继续履行，被告广东兆榆矿业投资有限公司应将已收取的保证金5000000元退还原告，并按同期银行贷款利率计算支付保证金5000000元自2016年8月15日起至全部还清之日止的利息。对原告按《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》的约定开挖了7152立方米土石方，工程款为121584元（7152立方米×17元），但本案中原告没有主张该项费用，故如何支付该项费用在本案中不作评判。签订合同后，原告做了施工准备并进行了部分施工，因不能继续施工势必给原告造成经济损失，但原告提交的的证据系原告单方编制而没有送达被告认可，故不能证实因停工造成损失的大小（金额）是多少。故对原告要求被告赔偿损失4549161.68元及相应利息的诉讼请求，本院不予支持。被告广东兆榆矿业投资有限公司经本院依法传唤，逾期未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。
依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告云南瀚川建筑工程有限公司与被告广东兆榆矿业投资有限公司于2015年4月20日签订的《芒信金矿采、剥工程施工合同》和2015年6月12日签订的《禄丰县科联钛选厂矿土石方开采、剥离工程施工合同》及附件《安全生产合同书》、《工程廉政合同》、《农民工工资保障合同书》；
二、由被告广东兆榆矿业投资有限公司返还原告云南瀚川建筑工程有限公司保证金5000000元，并按中国人民银行同期银行贷款利率计算支付保证金5000000元自2016年8月15日起至全部还清之日止的利息。
三、驳回原告云南瀚川建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
案件受理78644元，公告费560元，由被告广东兆榆矿业投资有限公司承担，因原告已预交，由被告广东兆榆矿业投资有限公司支付原告云南瀚川建筑工程有限公司。
上述义务，于本判决生效之日起五日内履行完毕。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。
双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限满后二年内向本院申请强制执行。
审 判 长 李玲红
审 判 员 陈安平
人民陪审员 李 发
二〇一七年二月六日
法官 助理 张晓波
书 记 员 侯绍玉