福建省南安市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）南民初字第5109号
原告福建省南安市锦琪鞋业有限公司，住所地：南安市洪濑镇东溪开发区，组织机构代码：78900460-6。
法定代表人黄秀琴，该公司经理。
委托代理人黄琪聪、黄文艺，福建竞得律师事务所律师。
被告厦门艾迪王体育用品有限公司，住所地：厦门市湖里区悦华路166-170号第四层，组织机构代码：69990832-9。
法定代表人杨华林，该公司执行董事。
委托代理人施纯朴、王基隆，福建泉佳律师事务所律师。
原告福建省南安市锦琪鞋业有限公司因与被告厦门艾迪王体育用品有限公司加工合同纠纷一案，向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年2月18日公开开庭进行了审理。原告委托代理人黄琪聪，被告委托代理人施纯朴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2010年11月13日，原、被告签订201011013B《产品购销合同》，约定交货期为2011年1月25日。2010年11月30日，原、被告签订20101130《产品购销合同》，约定交货期2011年1月25日。2011年5月16日，原、被告签订20110516A《产品购销合同》，约定交货期分别为2011年7月5日、2011年7月10日、2011年7月15日、2011年7月20日。被告未能按照合同约定如期交货，大部分逾期超过10天，甚至部分逾期达92天，依法应承担违约金合计420579.15元。请求判令被告支付给原告履行购销合同逾期违约金合计420579.15元。
被告辩称：原告请求被告支付逾期交货违约金不能成立。《产品购销合同》是由原告拟定的格式合同，合同约定除不可抗力或甲方原因外，乙方逾期交货时间超过三天以上的，应按日向甲方支付迟延履行赔偿金，赔偿金的计算方式如下：乙方逾期交货时间十天以上，则甲方有权取消定单，并要求乙方支付订单金额的30%作为违约金。在合同履行中，原告始终没有行使合同解除权，被告已经交付了定作物，合同已履行完毕。现原告以逾期交货汇总表B方案向被告主张逾期交货违约金失去了合同依据。在合同约定的交货期后交货是原告原因造成，被告不承担逾期交货违约责任。《产品购销合同》约定：甲方提供主面料给乙方生产；未经甲方书面允许，乙方不得向非甲方指定之辅料供应商采购；如因甲方提供原辅材料存在质量或交期延迟，导致乙方无法按期交货，则乙方的交货期顺延，不承担违约责任。在20101130、201011012B合同中，原告迟延至2011年2月18日才交付最后一批辅料商标等。在20110516A合同中，原告迟延至2011年9月14日才交付最后一批辅料商标等。由于原告延迟交付原辅材料的原因使得被告未能在合同约定的时间内交付定作物，根据双方的约定，被告不承担违约责任。双方在2012年8月28日已经就20101130、201011012B、20110516A合同进行最终的结算，原告同意按照款项329138.8元分期支付被告，被告无需承担原告所称的逾期交货违约责任。法院亦已判决原告支付被告货款329138元。现原告请求被告支付逾期交货违约金已超过诉讼时效。综上所述，原告的请求没有事实和法律依据，请求予以驳回。
经审理查明，2010年11月13日，原告（乙方）与被告（甲方）签订编号为201011013B的《产品购销合同》，约定：甲方委托乙方加工生产男翻领短T、女翻领短T、无袖背心等计6843件，交货期2011年1月25日；甲方提供主面料给乙方生产；乙方在接到甲方的《订单明细表》时，必须于三个工作日内书面回复确认数量、交期等；签订《合同》及《订单明细表》后，乙方应马上开展产前的各项工作，并提供准确的生产进度表给甲方；大货交完一个月内付总货款的80%，余下的20%如无品质问题出现，甲方在出货后60天内付齐给乙方；未经甲方书面允许，乙方不得向非甲方指定之辅料（带有甲方商标或标记）供应商采购；合同签订后乙方必须在5天内向甲方提供订单生产进度并于材料入厂后向甲方提供准确交货期；如因甲方提供原辅料存在质量或交期延迟，导致乙方无法按期交货，则乙方的交货期顺延，不承担违约责任；除不可抗力或甲方的原因外，乙方逾期交货时间超过三天以上的，应按日向甲方支付延迟履行赔偿金，赔偿金的计算方法如下：（1）逾期交货三天以上不足五天的，应按日向甲方支付迟货部分货款总额×5‰；（2）乙方逾期交货时间五天以上，不足十天的，应按日向甲方支付延迟交货部分货款总额×1%；（3）乙方逾期交货时间十天以上，则甲方有权取消订单，并要求乙方支付订单金额的30%作为违约金。合同签订后，被告即提供原材料给原告进行加工生产。2010年11月30日，原告（乙方）又与被告（甲方）签订编号为20101130的《产品购销合同》，约定：甲方委托乙方加工男圆领短T计6325件，交货期2011年1月25日；甲方提供主面料给乙方生产；乙方在接到甲方的《订单明细表》时，必须于三个工作日内书面回复确认数量、交期等；签订《合同》及《订单明细表》后，乙方应马上开展产前的各项工作，并提供准确的生产进度表给甲方；大货交完一个月内付总货款的80%，余下的20%如无品质问题出现，在出货后60天内付齐；未经甲方书面允许，乙方不得向非甲方指定之辅料（带有甲方商标或标记）供应商采购；合同签订后乙方必须在5天内向甲方提供订单生产进度并于材料入厂后向甲方提供准确交货期；如因甲方提供原辅料存在质量或交期延迟，导致乙方无法按期交货，则乙方的交货期顺延，不承担违约责任；除不可抗力或甲方的原因外，乙方逾期交货时间超过三天以上的，应按日向甲方支付延迟履行赔偿金，赔偿金的计算方法如下：（1）逾期交货三天以上不足五天的，应按日向甲方支付迟货部分货款总额×5‰；（2）乙方逾期交货时间五天以上，不足十天的，应按日向甲方支付延迟交货部分货款总额×1%；（3）乙方逾期交货时间十天以上，则甲方有权取消订单，并要求乙方支付订单金额的30%作为违约金。由于原告未能按时提交原材料，同年12月7日，被告要求将交货期限延至2011年3月15日。2011年5月16日，原告（乙方）又与被告（甲方）签订编号为20110516A的《产品购销合同》，约定：甲方委托乙方加工生产服装42642件，其中货号1810、2009－1、2800、2801的圆领长T交货期2011年7月5日，货号2013－2、1818、2013、2815、3113－7、3112的圆领卫衣交货期2011年7月10日、货号1830的连帽卫衣、货号2821的带帽卫衣、货号1839、2836、2855的针织夹克交货期2011年7月15日，货号2831、2867的针织夹克、货号2992－5的针织套装、货号1883的针织套装上衣、裤子交货期2011年7月20日，货号3513、3518的女针织长裤交货期2011年7月10日；甲方提供主面料给乙方生产；乙方在接到甲方的《订单明细表》时，必须于三个工作日内书面回复确认数量、交期等；签订《合同》及《订单明细表》后，乙方应马上开展产前的各项工作，并提供准确的生产进度表给甲方；自乙方交清单款成衣并核对账目后，45天内付总货款的80%，总款的10%在出货后60天内付给乙方，余下的10%如无质量问题出现，在出货后90天内付清；未经甲方书面允许，乙方不得向非甲方指定之辅料（带有甲方商标或标记）供应商采购；合同签订后乙方必须在5天内向甲方提供订单生产进度并于材料入厂后向甲方提供准确交货期；如因甲方提供原辅料存在质量或交期延迟，导致乙方无法按期交货，则乙方的交货期顺延，不承担违约责任；除不可抗力或甲方的原因外，乙方逾期交货时间超过三天以上的，应按日向甲方支付延迟履行赔偿金，赔偿金的计算方法如下：（1）逾期交货三天以上不足五天的，应按日向甲方支付迟货部分货款总额×5‰；（2）乙方逾期交货时间五天以上，不足十天的，应按日向甲方支付延迟交货部分货款总额×1%；（3）乙方逾期交货时间十天以上，则甲方有权取消订单，并要求乙方支付订单金额的30%作为违约金。嗣后，被告即提供原材料给原告进行加工生产。原告于2011年6月3日、2012年1月17日、2012年1月21日、2012年5月21日分别支付被告加工费100000元、50020元、50000元、30020元，合计230040元。2012年8月28日，原、被告就应付款项、已付款项、未付款项进行结算，原告确认加工费总额为559178.80元，扣除已支付的230040元，尚欠被告加工费329138.8元，出具金额为329138元的《凭证收据》一份交被告为凭，并承诺分期于2013年2月前付清。因原告未按期偿还，被告于2013年7月10日向本院起诉，请求原告偿还加工费329138元及利息。案经本院审理，于2013年9月10日判决原告于判决生效后十日内偿还被告加工费310115.57元及逾期利息（利息自2013年3月1日至本判决确定的还款之日止按中国人民银行规定的银行同期同类贷款利率计算）。原告不服判决，向泉州市中级人民法院提出上诉，但收到泉州市中级人民法院的预交上诉案件受理费通知后，未在规定期限内预交上诉案件受理费，亦未提出缓交或免交申请，泉州市中级人民法院遂裁定按撤回上诉处理。另查明，编号201011013B、20101130《产品购销合同》项下的原辅料，至2011年2月18日交齐给被告，被告于同年4月27日将加工完成的产品交付原告。编号20110516A《产品购销合同》项下的原辅料，至2011年9月14日交齐给被告，被告于同年10月4日将加工完成的产品交付原告。
上述事实，有原、被告的企业法人营业执照、组织机构代码证，编号201011013B、20101130、20110516A的《产品购销合同》，提货清单、进仓单、送货单、成品销售单、领料单，对账单和凭证收据，本院（2013）南民初字第4217号民事判决书、泉州市中级人民法院（2013）泉民终字第3486号民事裁定书及当事人法庭陈述为证，具有真实性、合法性，与本案具有关联性，本院予以确认。
综上事实，本院认为：原、被告签订的三份《产品购销合同》主体资格合法、当事人意思表示真实，内容不违反法律规定，应确认合法有效，当事人应予遵守和履行。根据合同约定的双方的权利义务，原告提供主面料给被告加工，并指定辅料供应商，由被告以原告提供的主面料和向原告指定供应商采购不超过生产订单所需量5%的带有甲方商标或标记的辅料，加工成成品后交付原告，双方的合同关系应认定为加工合同。合同约定原告应提供主面料给被告，并承担及时提供原辅料给被告加工的义务。如因原辅料延迟交付，导致被告无法按合同约定期限交付工作成果，则交货期顺延，且不承担违约责任。根据该约定，原告不仅承担及时交付主面料给被告的义务，还对其指定的辅料供应商及时交付辅料承担合同义务。原、被告于2010年11月13日签订的编号为201011013B的《产品购销合同》、于2010年11月30日签订的编号为20101130的《产品购销合同》，虽然约定交货期为2011年1月25日，但在履行过程中，原告未及时提供全部原辅料，直至2011年2月18日才交付最后一批辅料，被告有权依照合同约定顺延交货期限，且不承担违约责任。双方于2011年5月16日签订的编号为20110516A的《产品购销合同》约定的交货期最迟至2011年7月20日，在履行过程中，原告未及时提供全部原辅料，直至2011年9月14日才交付最后一批辅料，被告有权依照合同顺延交货期限，且不承担违约责任。被告于同年4月27日前将201011013B、20101130《产品购销合同》项下的产品加工完成交付原告，于10月4日将20110516A《产品购销合同》项下产品加工完成交付原告，在收货时原告从未提出被告存在逾期交货的违约行为。在双方签订的三份《产品购销合同》项下的各批次产品交付时，原告从未提出被告逾期交货，且于2011年6月至2012年5月支付加工费四笔合计230040元给被告，又于2012年8月28日与被告对应付款项、已付款项、未付款项进行结算，确认结欠被告加工费329138.8元，并出具欠款329138元的《凭证收据》一份交被告作为债权凭证。双方在合同履行、结算过程中，原告亦未主张被告应支付逾期交货违约金。现原告主张被告逾期交货不符合事实，本院不予采信，其要求被告承担逾期交货的违约责任不符合合同约定和有关法律规定，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第二百五十一条、第二百五十六条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条的规定，判决如下：
驳回原告福建省南安市锦琪鞋业有限公司的诉讼请求。
本案受理费7609元，由原告福建省南安市锦琪鞋业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审 判 长 尤江岚
审 判 员 陈纯金
人民陪审员 黄莲治
二〇一四年五月十二日
书 记 员 吴 菲
附：主要法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百五十六条定作人提供材料的，定作人应当按照约定提供材料。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
第五条在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。
对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。