山东省利津县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0522民初1936号
原告（反诉被告）：山东龙翔实业有限公司，住所地东营市利津县利十路以北津苑路以东。统一社会信用代码913705225766217155。
法定代表人：张忠峰，总经理。
委托诉讼代理人：张佩佩，山东辰林律师事务所律师。
委托诉讼代理人：董鲁峰，男，1987年10月28日出生，汉族，山东龙翔实业有限公司员工，住。
被告（反诉原告）：安达市楚然昆仑清洁能源有限公司，住所地安达市先源乡奶牛小区。统一社会信用代码912312813086232204。
法定代表人：张海波，总经理。
委托诉讼代理人：向前，黑龙江天河律师事务所律师。
委托诉讼代理人：闫宝安，男，1957年4月4日出生，汉族，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司员工，住。
原告（反诉被告）山东龙翔实业有限公司与被告（反诉原告）安达市楚然昆仑清洁能源有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年12月1日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。本案当事人山东龙翔实业有限公司的委托诉讼代理人张佩佩、董鲁峰、安达市楚然昆仑清洁能源有限公司的委托诉讼代理人向前、闫宝安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东龙翔实业有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令安达市楚然昆仑清洁能源有限公司支付山东龙翔实业有限公司剩余货款1080000元；2.支付违约金660000元；3.诉讼费等由安达市楚然昆仑清洁能源有限公司负担。事实和理由：山东龙翔实业有限公司与安达市楚然昆仑清洁能源有限公司于2016年7月23日签订了《买卖合同（重型设备）》，合同约定安达市楚然昆仑清洁能源有限公司向山东龙翔实业有限公司购买1套LNG二级加气站设备，合同总金额为220万元。合同约定合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，款到合同生效；到货验收（以发货单为准）支付合同价款的40%，安装合格后（或安装完成后30日内）支付预付款660000元，山东龙翔实业有限公司于2016年9月16日交付储罐，10月19日交付其他部分，但安达市楚然昆仑清洁能源有限公司只在2017年8月23日支付20万元，2017年9月1日支付2万元，2017年10月7日支付2万元，至今还欠货款1080000元（不包括质保金22万元）。山东龙翔实业有限公司多次找安达市楚然昆仑清洁能源有限公司商量未果，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司的行为严重损害了原告的利益，给山东龙翔实业有限公司造成重大的经济损失。综上，为维护山东龙翔实业有限公司的合法权益，特依法向贵院提起诉讼，请求法院依法判决，支持山东龙翔实业有限公司的诉讼请求。
安达市楚然昆仑清洁能源有限公司辩称，不同意继续履行合同，要求解除合同，返还货款。也不同意支付违约金，理由同反诉状事实及理由。
安达市楚然昆仑清洁能源有限公司向本院提出反诉请求：1.请求解除安达市楚然昆仑清洁能源有限公司、山东龙翔实业有限公司签订的重型设备买卖合同。2.请求判令山东龙翔实业有限公司返还安达市楚然昆仑清洁能源有限公司设备价款合计900000元。3.请求判令山东龙翔实业有限公司给付安达市楚然昆仑清洁能源有限公司价款合计200000元。4.请求判令山东龙翔实业有限公司给付安达市楚然昆仑清洁能源有限公司违约金990000元。5.本案诉讼费用由山东龙翔实业有限公司承担。事实与理由：2016年7月23日。安达市楚然昆仑清洁能源有限公司、山东龙翔实业有限公司签订重型设备买卖合同，合同约定：“合同签订后原告支付合同价款的30%作为合同预付款，款到生效”，“交付时间：预付款收到后储罐50天内交货、其他部分40天内交付”，“质量保证期内，对出现的产品质量问题，出卖人应在接到通知后12小时内给解决”，“出卖人未按期交付货物，每逾期一天，应向买受人支付迟延交付部分货款金额1%的违约金，同时负责赔偿给买受人造成的损失”。我公司于2016年7月29日。支付了首付款66万元合同生效。贵公司应在预付款收到出关后50天内交货（即9月18日前交付）、其他部分40天内交付（即9月8日前交付），实际情况是10月11日储罐交付逾期23日，10月23日交付其他部分逾期45日。逾期45日交付应支付货款45%即99万元作为违约金。合同约定出卖人在验收后30天内完成设备的安装、调试，达到合同约定的要求和标准。山东龙翔实业有限公司应于2016年11月23日前完成安达市楚然昆仑清洁能源有限公司购买设备的安装调试工作。可事实是2017年6月份山东龙翔实业有限公司才开始进行调试，7月23日完成调试工作。整整逾期了八个月，造成一个营业损失高达20余万元。安达市楚然昆仑清洁能源有限公司在使用该设备过程中加汽设备多次出质量问题无法正常使用，联系贵公司进行维修贵公司维修人员均未按合同约定的12小时内到达，造成我公司长时间无法营业。安达市楚然昆仑清洁能源有限公司在使用过程中发现山东龙翔实业有限公司出售的加汽机环境温度是-25至+55度，黑龙江的冬季12月至次年2月平均气温在-30度左右，山东龙翔实业有限公司出售的加汽机在这一时间段内根本无法使用，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司营业后发现设备、储罐无放散回收设计及设备，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司多次联系山东龙翔实业有限公司要求来人解决放散问题贵，既不来人解决放散问题也不提供解决放散问题的方案，造成安达市楚然昆仑清洁能源有限公司每月放散损失2万余元。安达市楚然昆仑清洁能源有限公司认为：安达市楚然昆仑清洁能源有限公司、山东龙翔实业有限公司签订的合同合法有效，山东龙翔实业有限公司违约逾期交付设备是约定行为应承担违约责任。山东龙翔实业有限公司出售给安达市楚然昆仑清洁能源有限公司的设备在黑龙江的冬季根本无法使用合同目的不能实现，故要求解除合同，山东龙翔实业有限公司赔偿安达市楚然昆仑清洁能源有限公司违约损失。故诉至贵院，请求人民法院依法裁判。
山东龙翔实业有限公司辩称，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司反诉主张的营业损失没有事实和法律依据，不具备解除合同的情形，损失没有证据，主张的违约金明显过高，山东龙翔实业有限公司提供的设备能够实现合同目的。
本院经审理认定事实如下：2016年7月23日，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司与山东龙翔实业有限公司签订买卖合同（重型设备），约定安达市楚然昆仑清洁能源有限公司购买山东龙翔实业有限公司LNG二级加气站设备一套，合同价款220万元，合同签订后支付合同价款的30%作为合同预付款，款到合同生效。到货验收（以发货单为准）支付合同价款的40%（货到现场7日内验收，若不验收视为验收合格），安装试运行合格后（或安装完成后30日内）支付合同价款的20%，预留10%作质保金，带质量保证期满（12个月后）无质量问题后一次性支付（质保金不计利息）。合同约定出卖人送货至买受人指定地点，预付款到后储罐50天内交货，其他部分40天交付。2016年7月29日安达市楚然昆仑清洁能源有限公司将预付款66万元通过银行账户支付给山东龙翔实业有限公司。2017年8月23日支付货款20万元，2017年9月1日支付货款2万元，2017年9月30日支付货款2万元。剩余货款108万元至今未付。2016年10月11日山东龙翔实业有限公司将储罐送达安达市楚然昆仑清洁能源有限公司指定地点，2016年10月23日其他部分到达安达市楚然昆仑清洁能源有限公司指定地点。双方在买卖合同第13.1中对出卖人违约责任做出明确约定：出卖人未按期交付货物，每逾期一天，应向买受人支付迟延交付部分货款金额1%的违约金，第13.2中对买受人违约责任做出明确约定：买受人未按照合同约定如其支付货款，每逾期一天，支付货款总金额1%的违约金。
以上事实有当事人提交的证据及庭审笔录予以证实，当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
本院认为，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司购买山东龙翔实业有限公司LNG二级加气站设备一套，约定总价款为220万元，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司共向山东龙翔实业有限公司支付货款90万元，剩余货款108万元（不包含22万元的质保金）至今未付，山东龙翔实业有限公司要求安达市楚然昆仑清洁能源有限公司支付剩余货款108万元，事实清楚，证据确凿，应予支持。安达市楚然昆仑清洁能源有限公司要求解除与山东龙翔实业有限公司之间的买卖合同，返还已经交付的货款90万元，赔偿营业损失20万元，证据不足，本院不予支持。关于违约责任的认定，本案中，山东龙翔实业有限公司在收到安达市楚然昆仑清洁能源有限公司交付的预付款后没有按照合同的约定及时将机器设备按时送达到合同约定的指定地点，2016年7月29日收到预付款，在2016年10月23日最后一批机器设备抵达目的地，按照合同约定的时间迟延了46天，属于违约在先。但是安达市楚然昆仑清洁能源有限公司在2016年10月23日就已经收到全部机器设备，距今已19个月之余仍没有将剩余货款108万元支付给山东龙翔实业有限公司，致使作为合同卖方的山东龙翔实业有限公司的合同目的无法充分实现，违约程度较重。双方在签订的买卖合同13.1和13.2中对违约责任做出了明确约定。出卖人逾期交货，每逾期一天，应向买受人支付迟延交付部分的货款金额1%的违约金，买受人未按约定如期支付货款，每逾期一天，支付货款总金额1%德违约金。本案中，山东龙翔实业有限公司违约交货46天，安达市楚然昆仑清洁能源有限公司逾期支付货款距今已19个月有余，综合分析其违约情况，山东龙翔实业有限公司虽然违约在先，但是安达市楚然昆仑清洁能源有限公司违约程度较重，双方均存在违约情形，互不支付违约金，应当各自承担相应的责任。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十八条、第一百一十二条、第一百二十条、第一百五十九条，第一百六十一条之规定，判决如下：
被告（反诉原告）安达市楚然昆仑清洁能源有限公司
于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）山东龙翔实业有限公司货款1080000元（不包含质量保证金22万元）；
二、驳回原告（反诉被告）山东龙翔实业有限公司的其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）安达市楚然昆仑清洁能源有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费20460元，由原告（反诉被告）山东龙翔实业有限公司负担5940元，诉讼费14520元，诉讼保全费5000元，反诉费11760元，由被告（反诉原告）安达市楚然昆仑清洁能源有限公司负担，
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。
审 判 长 许孝坤
人民陪审员 刘国宁
人民陪审员 张观祖
二〇一八年五月二十八日
法官 助理 高 慧
书 记 员 张孟迪