四川省梓潼县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）川0725民初112号
原告四川千峰建筑工程有限公司。
住址绵阳市安昌路33号食品商厦六楼。
法定代表人任小波，董事长。
委托代理人奉平，四川临龙律师事务所律师。
被告徐寿金，男，生于1964年2月1日，汉族，四川省泸县人。
委托代理人刘厚义，四川翠云律师事务所律师。
原告四川千峰建筑工程有限公司诉被告徐寿金建设施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员史晋适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人奉平、被告徐寿金委托代理人刘厚义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2010年1月22日，被告与原告（原名四川上善建筑工程有限公司）签订了《建筑工程内部承包合同》，约定将原告承建的梓潼县五丁路北段“家福来雅苑”小区工程中的主要土建施工和水电安装工程的劳务作业承包给被告，被告完工后，因工程质量出现问题，导致该小区二单元3-1号、4-1号、5-1号、5-2号房屋出现裂缝，业主多次要求维修，原告找到被告要求其尽快维修，被告无理拒绝，后业主投诉到当地质监部门，被告仍拒不维修，为及时平息事态，原告无奈自行找人进行了维修，为此开支鉴定及维修费用共计125196元，原告要求被告承担又受到其无理拒绝。为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求：1、判令被告支付房屋维修等费用125196元及相应资金利息（利息从原告支付之日起至被告付清时止按银行同期贷款利率计算）；2、本案诉讼费及其他合理费用由被告承担。
被告辩称：对于案由，应该是劳务合同纠纷，被告徐寿金是劳务承包人，原告与被告签订了内部承包合同，按约定，徐寿金是劳务承包人，从竣工时即2011年8月9日开始计算，质保期内的返修工程，被告已经完成，现在原告的诉请，不在质保期内，不该被告承担，请求驳回原告的诉请。
经审理查明：2010年1月22日，四川上善建筑工程有限公司（2014年11月6日变更登记为四川千峰建筑工程有限公司）与徐寿金签订《建筑工程内部劳务承包合同》，约定：“四川上善建筑工程有限公司将梓潼县家福来雅苑建筑工程约6500㎡。施工图上的全部内容主要土建工程和水电安装工程的施工任务（劳务）承包给徐寿金，质量要求合格，且必须符合设计图纸和国家规定的规定要求。四川上善建筑工程有限公司指定代表为派驻施工现场履行双方签署的施工合同，承包人的施工进度，工程质量，安全生产，文明施工，劳务费支付均由现场代表签署后方能认可，无代表签署的任何签证均无效，规范要求，工程的质量保修期为一年。”合同签订后，被告即组织劳务进行施工，施工过程中，接受原告的质量监督，修建家福来雅苑工程所有的建筑材料全部由原告采购。2011年9月5日该工程经相关部门验收合格，2014年2月家福来雅苑3-1、4-1、5-1、5-2住户反映楼顶板楼面板有裂缝，要求开发商维修，原告要求被告维修，被告认为不属被告的问题，拒绝维修，开发商绵阳市家福来房地产开发有限公司于2014年4月，委托绵阳市晧立建设工程技术有限公司对家福来雅苑3-1、4-1、5-1、5-2号住房出现的裂缝问题进行鉴定，鉴定结论：“该工程楼板的砼为泵送砼，泵送砼的砂率高，水灰比大，石子小，体积稳定性差，坍落度大，水泥用量也大，水化热高，砼收缩大，易产生收缩裂缝；施工时砼浇筑后收抹不够，砼凝固后养护不足，也会加剧裂缝的发展，根据现场裂缝所处的位置及走向情况，顶板的裂缝多数位于电线管位置，该处裂缝走向与电线管走向基本一致，是由于砼自身的收缩应力和温差应力的影响，电线管表面砼厚度为25mm左右，此处砼干缩快收缩应力大，该处的收缩应力大于板内其他部位，因此该处砼表面被拉裂，此外，砼凝固后养护不足也会加剧裂缝的发展，此种裂缝属收缩性的非受力裂缝。主卧和次卧顶板面部45度斜向裂缝，由于墙体的嵌固，约束了板混凝土的收缩，收缩力大于砼的抗拉强度产生了收缩裂缝，该裂缝属于非受力裂缝，不影响板的承载能力，2单元4-1室客厅顶板的最大的两条裂缝宽度为0.37mm及0.36mm，该裂缝的宽度已超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的允许值，应采取结构补强措施，客厅顶板的其余裂缝和卧室顶板及厨房顶板的裂缝宽度均≦0.2mm，未超过《混凝土结构设计规范》的允许值，不影响结构承载及安全，但裂缝应进行处理，二单元3-1室各房间顶板的最大裂缝宽度为0.21mm，该裂缝的宽度未超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的允许值（允许裂缝宽度为0.3mm），不影响结构承载及安全，但裂缝应进行处理，2单元5-1室客厅顶板的最大的一条裂缝宽度为0.32mm，该裂缝的宽度已超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的允许值，应采取结构补强措施，客厅顶板的其余裂缝和卧室顶板的裂缝宽度均小于0.2mm，未超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的允许值，不影响结构承载及安全，但裂缝应进行处理。2单元5-2室各房间顶板的最大裂缝宽度为0.18mm，该裂缝的宽度未超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的允许值，不影响结构承载安全，但裂缝应进行处理。”2016年6月原告对家福来雅居二单元3-1、4-1、5-1、5-2室进行了维修，原告称用维修费79696元。
以上事实，有原、被告陈述、原、被告签订的《建筑工程内部承包合同》、绵阳市皓立建设工程技术有限公司工程技术鉴定报告、（2015）梓民初字第991号民事判决书、建议工程质量监督记录等证据经庭审举证质证，在卷佐证，足以认定。
本院认为：被告徐寿金无劳务资质，也不是原告公司的职员，原、被告所签《建筑工程内部承包合同》无效，依据绵阳市皓立建设工程技术有限公司的四份鉴定报告，家福来雅苑2单元3-1、4-1、5-1、5-2室的裂缝是砼收缩大，砼自动的收缩应力和温差应力的影响而产生的裂缝，砼是原告采购，是砼出现的问题，该四份鉴定报告在说明了是砼自动收缩应力和温差应力的影响而产生的裂缝后，又说此外如果养护不足会加剧裂缝的发展，诉讼中没有证据证明被告在施工中养护不足。所以原告请求被告支付维修家福来雅苑二单元3-1、4-1、5-1、5-2室的费用不予支持。依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条、第五十八条、第六十二条、《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百七十二条、第二百八十一条之规定，判决如下：
驳回原告四川千峰建筑工程有限公司诉讼请求。
案件受理费已减半收取1465元，财产保全费830元，共计2295元，由原告四川千峰建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。
审判员 史晋
二〇一六年六月七日
书记员 张铮
附：适用法律条文
《中华人民共和国建筑法》
第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
第六十二条建筑工程实行质量保修制度。
建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
(三)以合法形式掩盖非法目的；
(四)损害社会公共利益；
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。