四川省宣汉县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）宣汉民初字第1711号
原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂,住所地：重庆市。
经营者周贵标，男，生于1965年2月22日，汉族，原籍浙江省临海市，现住重庆市，系重庆高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂业主。
委托代理人（特别授权）程皓，重庆必成律师事务所律师。
被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组，住所地：宣汉县。
负责人唐宗斌，系恢复黑溪寺筹备组负责人。
委托代理人康凯（特别授权），宣汉县南坝法律服务所法律工作者。
原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂（以下称贵标工艺厂）与被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组（以下简称黑溪寺筹备组）样品买卖合同纠纷一案，本院于2015年7月20日立案受理后，依法由审判员杨长春担任审判长，于人民陪审员李咏梅、向可明组成合议庭适用普通程序于2015年10月14日公开开庭进行审理。原、被告的特别授权代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告贵标工艺厂诉称,原告系重庆高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂业主。2013年10月25日，原告与被告签订《达州宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》约定：由贵标石雕工艺厂以包工包料形式承揽宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑及安装工程，合同总额12万元，并约定了工期、保证金和付款方式等。合同签订后，原告向被告支付保证金5万元。2013年11月29日，原告完成唐瑜塑像小样并经被告审定合格。2013年11月29日，原告为完成工程购买了128520.96元的花岗石、青石等材料，但被告不按照合同约定履行付款义务，经多方努力无果，原告于2015年4月8日起诉要求被告返还保证金5万元和支付违约金128520.96元并承担本案诉讼费。
原告贵标工艺厂为证明其诉讼请求，向本院提交了以下证据：
1、原、被告身份证复印件各一份，拟证明原告身份情况和系主体适格；
2、个体工商户营业执照复印件一份，拟证明周贵标系重庆高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂业主；
3、宣汉县民族宗教事务局宣民宗［2012］9号文件复印件一份，拟证明宣汉县南坝镇黑溪寺寺庙经相关部门批准成立，被告系适格主体；
4、组织机构代码数据信息查询证明复印件一份，拟证明宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组系合法组织，系本案适格被告；
5、达州宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书复印件一份，拟证明原被告之间成立合法有效的承揽合同关系；
6、宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组收据复印件一份，拟证明原告按约向被告交纳保证金50000元；
7、唐瑜塑像小样照片复印件一份，拟证明唐瑜塑像小样经被告审定合格；
8、送货清单复印件一份，拟证明原告购买花岗石、青石等材料；
9、收款收据复印件一份，拟证明原告支付购买花岗石、青石材料款128520.96元。
被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组辩称，1、原告起诉要求返还保证金5万元，交款属实，是作为工程的保证，2、请求给付违约金12万元，导致合同未履行的根本原因是原告没把小样交被告审定，原告拿的是图纸而不是小样，所以在这个地方发生分歧，原告没提出解决问题的办法，导致被告未重新找石材厂，原告没有经过协商就起诉，本案应由原告承担违约金。
被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备没有提交证据。
本院依法组织原、被告进行质证：被告对原告提供的证据1、2、4、5、6没有异议；证据3与本案无因果关系；证据7有异议，这只是照片，并没有真正提供小样；证据8、9有异议，这是原告本厂盖的章，不能达到原告证明目的。
本院对原告证据经审核认为，原告提供的证据1、2、4、5、6被告没有异议，对证明效力本院予以采信；对证据3被告虽有异议，但该证据系宣汉县民族宗教事务局文件，对其证明效力本院予以采信；对证据7被告虽有异议，但该唐瑜雕塑相片复印件系加盖了宣章，对其证明效力本院予以采信；对证据8、9被告有异议，该证据虽加盖了宣章，但不能证明原告购买的石材是为被告工程所准备的材料，也不能证明给原告造成损失，故对该证据的证明效力本院不予采信。
经审理查明：周贵标系浙江省临海市邵家渡街道庙头村人，2012年12月7日，原告贵标工艺厂在重庆市高新技术产业开发区注册成立贵标石雕工艺厂，经营范围加工、销售：石材雕刻、石雕工艺品（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）。
2012年2月15日，宣汉县民族宗教事务局宣民宗［2012］9号文件《关于同意恢复重建南坝镇黑溪寺佛教场所的批复》批复载明：“宣汉县佛教协会：你会《关于恢复重建宣汉县南坝镇黑溪寺的请示》收悉，经研究并按《宗教事务条例》规定，报达州市民族宗教事务局审批，同意在南坝镇二塘村六社恢复重建黑溪寺”。2014年6月13日，唐宗斌在宣汉县质量技术监督局申办了宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组组织机构代码证。
2013年10月25日，被告汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组与原告贵标工艺厂签订《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》一份，该合同载明“甲方：宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组，乙方：高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂。为明确责任、确保甲乙双方利益，保证工程的顺利进行，经双方协商，达成如下协议：一、为了确保双方的工程的顺利进行，互相遵守承诺，甲、乙双方签订工程合同时，乙方向甲方交纳保证金50000.00元（大写：伍万元整），甲方分两次返还乙方，第一次支付乙方工程款时，返还保证金的60%（叁万元），第二次支付乙方工程款时，返还40%（贰万元整）；三、工程概况：1、工程名称：黑溪寺石材雕塑及安装工程，2、工程地点：达州宣汉县南坝镇黑溪寺，3、合同造价约120万元；质量及技术要求：2、雕塑的成型艺术品经过甲方验收合格并书面确认，考虑远地情况可传真或图片签字确认也有效；工程验收和竣工验收：1、设计效果图完成，交甲方验收并签字确认合格后再进行下一步施工，甲方签字确认的设计效果图作为合同附件。结算及付款方式：1、甲乙双方签订合同之日起，乙方在完成唐瑜雕像小样，经审定后，甲方支付乙方合同总额的30%。违约责任：2、如甲方不按期支付工程款给乙方，乙方工期延后，甲方并按合同总工程款以3%的违约金支付给乙方。如乙方原因造成工期延后，乙方并按合同总额的3%的违约金支付给甲方。甲方代表唐宗斌签字并加盖宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组印章，乙方代表周贵标签字并加盖高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂印章，2013年10月25日”。同日，被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组代表唐宗斌向原告贵标工艺厂开具宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组0002595收据一张，该收据载明“今收到高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂现金五万元，小写50000.00元，备注：保证金，经办人唐宗斌签字并加盖宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组印章”。2013年11月17日，被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组代表在唐瑜雕像相片背后书写“唐瑜雕像关于唐瑜雕像的规格，按原合实施，图样按此照片验收：＜头像＞宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组，二〇一三年十一月十七日并加盖印章”。后因被告没有在唐瑜雕像小样完成后支付合同价款并拒绝返还保证金，原告于2015年4月8日起诉来院，要求被告返还保证金5万元和支付违约金128520.96元并承担本案诉讼费。
庭审中，原告贵标工艺厂要求解除与被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组于2013年10月25日签订的《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》。
本院认为，原告贵标工艺厂经重庆市工商局批准成立高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂，系合法的个体工商户，被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组系经宣汉县质量技术监督局批准成立的民间组织，原被告均具有从事民事法律行为的权利能力和行为能力。2013年10月25日，原被告签订的《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》系原被告双方在平等自愿的基础上签订的石材雕塑工程合同，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条“依法成立的合同，自成立时生效”的规定，该合同属有效合同，依法予以保护。依照《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，原被告应该按照该合同约定全面履行合同义务，原告在签订合同时，按照约定向被告支付保证金5万元并于2013年11月17日设计出唐瑜雕像并经被告代表唐宗斌审核，明确按照该相片图样制作唐瑜雕像，被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组应该按照合同约定向原告支付30%的工程价款而被告没有支付，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，其行为属违约行为，应该按照合同约定向原告支付工程总价款3%的违约金，即支付120万元ｘ3%＝3.6万元。原告要求被告支付违约金128520.96元，因原告购买的石材不能证明是用于该工程，被告没有支付工程价款并没有给原告贵标工艺厂造成实际损失，故原告要求被告支付违约金128520.96元的请求，本院不予支持。原被告签订《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》后，原被告并没有实际履行该合同约定的唐瑜雕塑的制作和加工，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”的规定，原被告于2013年10月25日，原被告签订的《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》应该予以解除，故原告贵标工艺厂要求解除该合同和要求被告返还其支付的工程质量保证金5万元的请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、解除原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂与被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组于2013年10月25日签订的《达州市宣汉县南坝镇黑溪寺石材雕塑工程合同书》；
二、被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组返还原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂保证金50000.00元；
三、被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组支付原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂违约金36000.00元；
四、驳回原告高新技术产业开发区贵标石雕工艺厂其他诉讼请求。
以上金钱给付债务限于本判决发生法律效力后三十日内给付。逾期应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3870.00元，由被告宣汉县南坝镇恢复黑溪寺筹备组负担1864.33元，由原告贵标工艺厂负担2005.67元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于四川省达州市中级人民法院。
审 判 员 杨长春
人民陪审员 李咏梅
人民陪审员 向可明
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 徐弋淇