江苏省苏州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）苏中民终字第00900号
上诉人（原审被告）苏州旭利实业有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区汾湖镇黎里黎民北路东侧。
法定代表人周遵旭，总经理。
委托代理人黄楷宸，上海市联诚律师事务所律师。
委托代理人龚立新，上海市联诚律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）安徽三建工程有限公司，住所地安徽省合肥市包河区芜湖路329号。
法定代表人刘家静，董事长。
委托代理人王红林，江苏正文人律师事务所律师。
委托代理人张亮，江苏正文人律师事务所律师。
上诉人苏州旭利实业有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服苏州市吴江区人民法院（2014）吴江民初字第0084号民事判决，向本院提出上诉。本院于2015年2月10日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：2009年8月6日，苏州旭利实业有限公司（以下简称旭利公司）作为发包人与安徽三建工程有限公司（以下简称三建公司）作为承包人签订了旭利公司新建厂房施工总承包合同。后双方在履行合同过程中发生争议，旭利公司于2011年4月2日向吴江市人民法院（以下简称吴江法院）提起诉讼，要求判令解除旭利公司与三建公司之间的施工合同关系，并由三建公司交付已完施工工程及施工现场、移交全部施工资料；三建公司赔偿旭利公司工期延误违约金13851000元，不合格工程整修费用1876416.19元；诉讼费用由三建公司承担。三建公司提起反诉，要求判令旭利公司立即支付拖欠工程款1350568.56元并赔偿各项经济损失932869.60元，反诉费用由旭利公司承担。审理中，安徽三建与旭利公司于2011年7月8日协商解除了施工总承包合同。吴江法院于2012年9月20日作出（2011）吴江民初字第0773号民事判决书，认定：虽然三建公司承建的工程未能施工完成，但既然双方已协商解除合同，则应对三建公司施工的工程进行工程价款结算。经鉴定机构鉴定，工程结算价款应为7441087.16元。根据法律规定，合同解除不影响合同中结算条款的效力。双方合同约定，工程验收合格交付支付至50%，竣工后第一年支付30%，第二年支付20%。涉案工程现状系“半拉子”工程，客观上不可能竣工验收，但鉴于双方协商解除合同，三建公司应交付已完工程，相应的从公平角度出发，旭利公司也应在合同解除之日支付工程结算价款的50%；剩余工程款应比照合同约定自合同解除之日起分两年支付。
一审判决作出后，三建公司与旭利公司均不服，上诉于苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院），苏州中院于2013年10月29日作出（2012）苏中民终字第2317号民事判决书，认定：虽然双方合同约定的付款方式为：打桩结束支付20%，钢结构材料到场100%支付10%，主体结束支付10%，验收合格交付支付10%，剩余款项从竣工日期开始两年内支付。由于三建公司承建的工程未能施工完成，客观上也不可能竣工验收，按合同约定付款条件的确未成就。但是考虑到本案的实际情况，现双方已协商解除合同，在三建公司交付已完工程的前提下，也应该对三建公司施工的工程进行工程价款结算。原审法院从公平角度出发，判令旭利公司支付至工程结算价款的50%，剩余工程款应比照合同约定自合同解除之日起分两年支付，也不失为比较妥善的解决问题之法，本院予以维持。
以上查明事实，由三建公司提供的施工总承包合同、（2011）吴江民初字第0773号民事判决书、（2012）苏中民终字第2317号民事判决书及当事人陈述等证据予以证明。
另查明：旭利公司于2013年11月20日向吴江法院申请执行，其中第一项申请内容为被执行人（三建公司）立即向申请执行人（旭利公司）交付已完施工工程及施工现场、移交全部施工资料，同时协助至建设行政主管部门办理施工单位的变更手续。2013年12月26日，旭利公司的法定代表人周遵旭及委托代理人龚立新向吴江法院提出：“关于第一条，因为需要其他的案件结果作为执行的时机，所以我方暂不申请执行，以后时机成熟再向法院申请执行。”
原审原告三建公司的诉讼请求为：1、旭利公司支付三建公司工程款1181087.16元；2、旭利公司支付三建公司逾期支付工程款的利息损失；3、本案诉讼费用由旭利公司承担。庭审中，三建公司明确利息损失以1181087.16元为本金，按照银行同期贷款利率从2013年7月8日起计算至判决生效之日止。
原审法院认为，生效判决已确定施工总承包合同于2011年7月8日解除，三建公司施工工程的结算价款应按照合同解除之日支付至50%，剩余工程款比照合同约定自合同解除之日起分两年支付的原则付款，因此，旭利公司应于2013年7月8日前付清全部工程结算价款，现三建公司要求旭利公司支付剩余工程款剩余工程款1181087.16元的主张，原审法院予以支持。三建公司提出要求旭利公司支付以1181087.16元为本金，按照银行同期贷款利率从2013年7月8日起计算至判决生效之日止的利息损失的主张，原审法院认为，生效判决基于公平原则确认工程结算价款按照合同解除之日支付至50%，剩余工程款比照合同约定自合同解除之日起分两年支付的原则付款，即旭利公司应于2013年7月8日前付清全部工程款，但旭利公司应于2013年7月8日付清款项是法院生效判决确定的义务，该判决于2013年10月29日作出，旭利公司之后才知道其有义务于2013年7月8日前付清全部工程款，故旭利公司最晚的付款时间应顺延至2013年10月29日，另考虑到准备款项需要合理期限，原审法院酌情给再予旭利公司十天的付款准备期，故旭利公司应于2013年11月8日前付清全部工程款，旭利公司至今未付工程款，应承担逾期付款违约责任，逾期付款违约金以1181087.16元为本金，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率从2013年11月9日起计算至实际给付之日止。旭利公司主张三建公司至今没有交付资料，没有进行现场交接，也没有更换施工队伍，造成诉争工程至今烂尾，而施工总承包合同约定工程竣工之后支付工程款，故对三建公司主张的利息损失不应支持的抗辩，原审法院认为，2013年12月26日，旭利公司提出交付已完施工工程及施工现场、移交全部施工资料，同时协助至建设行政主管部分办理施工单位的变更手续等内容因需要其他的案件结果作为执行的时机，暂不申请执行，故没有交付资料，没有进行现场交接，也没有更换施工队伍系因判决生效后，旭利公司不主张权利所致，故旭利公司以此理由拒付逾期付款违约金、工程款，原审法院不予支持。原审法院遂依照《中华人民共和国合同法》第九十八条、第一百零七条、第一百一十九条、第二百八十六条的规定，判决如下：苏州旭利实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付安徽三建工程有限公司工程款1181087.16元，并支付逾期付款违约金（自2013年11月8日起至实际给付之日止，以1181087.16元为本金，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。案件受理费15430元，保全费5000元，合计20430元，由苏州旭利实业有限公司负担。
上诉人旭利公司不服原审判决，向本院提起上诉称：一审判决上诉人支付逾期付款违约金没有合同依据，也有违法律规定，有失公平；原审法院（2011）吴江民初字第0773号民事判决确定被上诉人应在判决生效后向上诉人移交施工资料和施工现场等，该义务应由被上诉人主动履行，原审法院认为被上诉人不履行该义务的原因是上诉人不主张权利所致，该归责不能成立，有损上诉人其他合法权利行使。综上，请求二审法院依法撤销一审判决要求上诉人支付逾期付款违约金部分，改判上诉人不承担逾期付款违约金并更正一审判决部分不当事实认定。
被上诉人三建公司答辩称：请求驳回上诉，维持原判。
二审中查明，旭利公司诉三建公司建设工程款纠纷一案，本院于2015年12月25日作出（2015）苏中民终字第01463号民事判决，该判决中，本院认为，“2013年12月26日，旭利公司向吴江法院提出关于第一项申请事宜因为需要其他的案件结果作为执行的时机，所以我方暂不申请执行，以后时机成熟再向法院申请执行。说明旭日公司也知晓上述执行条件至此尚不具备。据此，资料移交延误的责任不能全部归责于三建公司一方。”…，该判决已发生法律效力。
本院查明的其他事实与原审查明的事实相一致。
本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。根据已发生法律效力的本院（2012）苏中民终字第2317号民事判决书，旭利公司应支付至工程结算价款的50%，剩余工程款应比照合同约定自合同解除之日起分两年支付。旭利公司应按生效判决履行义务。后旭利公司未能支付工程款剩余款项，致三建公司提起本案诉讼，故责任在于旭利公司。本案原审法院认为本院生效的（2012）苏中民终字第2317号民事判决书于2013年10月29日作出，在此之后旭利公司才知道其有义务于2013年7月8日前付清全部工程款，故旭利公司最晚的付款时间应顺延至2013年10月29日，另考虑到准备款项需要合理期限，原审法院酌情再给予旭利公司十天的付款准备期，故旭利公司应于2013年11月8日前付清全部工程款并从2013年11月9日起计算至实际给付之日止承担逾期付款违约金，系原审法院已综合考虑到本案实际情况之后的认定，且逾期付款违约金按中国人民银行同期贷款利率计算，并无不当。另根据本院生效的（2015）苏中民终字第01463号民事判决所确认的事实，本案原审法院所确认的事实并无不当。综上，上诉人旭利公司上诉理由依据不足，本院不予支持。原审判决并无不当，本院应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1550元，由上诉人旭利公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 杨恩乾
审 判 员 孙 毅
代理审判员 黄学辉
二〇一六年二月四日
书 记 员 闻 艺