山东省淄博市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁03民终245号
上诉人（原审原告）：淄博天疆化工建材有限公司。住所地：淄博高新区政通路***号。统一社会信用代码：91370303746563491G。
法定代表人：乔波，总经理。
被上诉人（原审被告）：山东淄博傅山企业集团有限公司。住所地：淄博高新区卫固镇傅山村。
法定代表人：彭希辉，董事长。
委托诉讼代理人：石磊，山东元亮律师事务所律师。
上诉人淄博天疆化工建材有限公司因与被上诉人山东淄博傅山企业集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服淄博高新技术产业开发区人民法院（2016）鲁0391民初1873号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月3日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人淄博天疆化工建材有限公司总经理乔波，被上诉人山东淄博傅山企业集团有限公司的委托诉讼代理人石磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人淄博天疆化工建材有限公司上诉请求：依法改判支持上诉人的原审诉讼请求，由被上诉人承担本案诉讼费。事实和理由：原审判决计算违约金的方法错误。相关法律明确规定，当事人双方明确约定违约金计算方法的，按约定的执行，未约定，按照同期银行贷款利率上浮30%执行，而双方当事人在合同中是明确约定了违约金的计算方法的，原审判决按照年息7.8%的标注计算没有尊重最基本的事实。原审判决是以违约金约定过高为由对我方的诉讼请求未予支持，我方认为，即便是适当减少，也应当在双方约定的基础上适当减少，而不应该以没有约定的情形进行判决。因为被上诉人的违约行为，导致我方资金严重短缺，不得不从社会上融资，融资成本高达年息30%，原审判决违约金仅为7.8%，严重低于我方的融资成本。民间借贷的约定利率在36%以下是受法律保护的，该规定对本案有一定的借鉴作用。综上，当事人双方关于违约金的约定是合法有效的，理应得到支持。
被上诉人山东淄博傅山企业集团有限公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律适当，请求驳回上诉，维持原判。
淄博天疆化工建材有限公司向一审法院起诉请求：被告支付工程款285103.4元；支付违约金594195.43元；支付自2016年2月6日至实际付款日的违约金（以本金285103.4元为基数，按每日0.3%计算）；由被告承担本案诉讼费用。
一审法院认定事实：2014年4月3日，原、被告签订地坪工程施工合同一份，约定的主要内容为：由原告为被告仓库的防静电不发火地坪工程进行施工，单价为35元/平方米，初定合同总价为52.5万元，以实际施工面积结算；付款方式是原告人员、材料、设备进场，被告支付工程款总额的50%即26.25万元，工程完工一周后，双方出具实际结算金额，原告开具发票后，余款用于冲抵房租（冲抵原告承租淄博保税物流公司仓库的房租）；被告应履行合同付款方式及时支付约定款项，如因被告没有及时付款所导致原告不能正常施工，后果由被告自负，同时应按应付款额的0.3%每日向原告支付逾期付款违约金，同时关于冲抵房租的约定作废，被告全额支付原告工程款。合同签订后，原告于2014年4月7日进场施工，同年4月21日完工；同年4月23日，经双方验收合格；同年5月7日双方进行结算，确定涉案工程总价款为550103.4元。被告于2014年5月12日付款250000元，2016年2月5日付款15000元，共计付款265000元，余款285103.4元至今未付。为此，原告诉至原审法院，要求被告支付工程款285103.4元，支付违约金594195.43元；并要求从2016年2月6日起按每日0.3%计算违约金至实际付款日；由被告承担本案诉讼费用。
关于违约金，原告的计算依据是：根据合同约定，如不按约定付款，按应付款额的日0.3%支付违约金：按合同约定被告应于2014年4月7日进场时支付262500元，实际被告于2014年5月12日支付250000元，逾期36天（250000元*0.3%*36天）为27000元；竣工结算时间为2014年5月7日，一周内双方验收出具结算金额办理完房租冲抵手续，因被告第一期付款就违约，故冲抵房租的约定作废，被告应据实支付工程款，应于2014年5月14日前支付剩余工程款300103.4元，计算至2016年2月5日，逾期630天（300103.4元*0.3%*630天），违约金为567195.43元；以上两项共计594195.43元；被告于2016年2月5日付款15000元，共计付款265000元，自2016年2月6日起的违约金以285103.4元为基数，按每日0.3%计算到实际付款日。被告对此辩称，合同约定的每日0.3%的违约金明显过高，且按合同约定，余款用于冲抵房租，已无支付义务。
一审法院认为，原、被告双方签订的施工合同为双方当事人真实意思的表示，为有效合同，双方均应自觉履行。本案所涉工程原告已按约定施工完毕，且经双方验收合格，双方也已进行了结算，确定了工程款总额，被告应当按照合同约定及时付款。合同明确约定原告进场时被告支付工程款262500元，原告于2014年4月7日进场，被告应于同日付款262500元，但被告直到2014年5月12日才支付250000元，逾期付款，已构成违约。按双方合同约定，被告逾期付款应当向原告支付逾期付款违约金，同时关于冲抵房租的约定作废，被告应当全部支付工程款，现被告逾期付款构成违约，那么双方关于余款冲抵房租的约定应当作废，因此被告应当支付原告剩余工程款285103.4元。故对被告关于余款用于冲抵房租，已无支付义务的辩称，不予支持。
关于逾期付款违约金的计算，双方合同中明确约定按应付款额的每日0.3%计算，即日千分之三、月百分之九，明显过高，因原告的实际损失也就是应收回工程款的利息损失，故应当予以调低。从2014年4月份至今，1-3年期同期银行贷款利率的平均年息为6%左右，在此基础上上浮30%为年息7.8%，因此应以此利率标准计算逾期付款违约金为宜。原告要求分段计算的起止时间，计算基数均正确，以年息7.8%的利率标准重新计算，逾期付款违约金分别是：从2014年4月7日至2014年5月12日，逾期36天，250000元*年息7.8%*36天，违约金为1950元；从2014年5月14日至2016年2月5日，逾期630天，300103.4元*年息7.8%*630天，违约金为40964元；以上共计违约金为42914；从2016年2月6日至被告实际付款日的违约金，以285103.4元为基数，按年息7.8%计算。对原告多主张的逾期付款违约金，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决：一、被告山东淄博傅山企业集团有限公司欠原告淄博天疆化工建材有限公司工程款285103.4元，于判决生效后十日内付清。二、被告山东淄博傅山企业集团有限公司支付原告淄博天疆化工建材有限公司逾期付款违约金42914元（此为截止到2016年2月5日的违约金，自2016年2月6日起至被告实际付清欠款之日的违约金以本金285103.4元为基数，按年息7.8%计算）,于判决生效后十日内付清。三、驳回原告淄博天疆化工建材有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12593元，减半收取6297元，由原告淄博天疆化工建材有限公司负担2349元，被告山东淄博傅山企业集团有限公司负担3948元。
本院二审审理期间，双方当事人均未提交新证据。本院二审认定的事实与原审查明的事实一致，本院依法予以确认。
本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。本案中被上诉人欠付工程款数额经审理认定为285103.4元，上诉人主张的违约金为594195.43元，数额过高，且上诉人虽一、二审均主张有违约损失存在，但并未提交有效证据证明损失的实际产生及具体数额，原审法院以欠付工程款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮30%标准，计算得出的违约金数额并无不当，依法应予支持。综上，上诉人淄博天疆化工建材有限公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费9313元，由上诉人淄博天疆化工建材有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李兴民
审 判 员 胡 静
审 判 员 徐连宏
二〇一七年三月一日
法官助理 姜修娟
书 记 员 彭倩倩