大连市甘井子区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0211民初1228号
原告武汉长江飞天电子科技有限公司大庄分公司。
法定代表人宋继平，系经理。
委托代理人李洪波、夏晓虎，系辽宁仕鹏律师事务所律师。
被告大连华瑞格房地产开发有限公司。
法定代表人高敏，系董事长。
委托代理人王庆海，男，系该公司职员。
原告武汉长江飞天电子科技有限公司大庄分公司（以下简称武汉飞天大庄分公司）诉被告大连华瑞格房地产开发有限公司（以下简称华瑞格公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告武汉飞天大庄分公司的委托代理人李洪波、夏晓虎及被告华瑞格公司的委托代理人王庆海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告武汉飞天大庄分公司诉称，2012年，原、被告签订《建筑消防施工合同》，约定由原告负责施工大连湾柳树屯旧区改造项目消防工程。2013年9月12日，原、被告又签订《消防工程补充协议》，约定新增室外消火栓外线安装工程，总价500,000.00元。2015年7月21日，经双方共同确认出具《工程结算定案表》，确认结算工程款为7,576,264.00元。被告仅分别于2013年1月支付工程款2,340,000.00元，2013年7月支付500,000.00元，2014年1月支付1,000,000.00元，累计3,840,000.00元，至今尚欠工程款4,236,264.00元。根据《合同法》、《民事诉讼法》及双方签订的《建筑消防施工合同》第二十二条第一款，为了维护原告的正当权益，故诉至法院，请求判令：1、被告支付工程款4,236,464.00元，并按照银行同期贷款利息支付违约金450,526.68元（自2014年1月27日至2015年11月16日），合计4,686,790.68元；2、本案的诉讼费由被告承担。
原告为支持其诉讼请求，提供以下证据予以证明：1、《建筑消防施工合同》；2、《建筑消防施工合同补充协议书》；3、进厂通知；4、设计变更延期单；5、停工报告；6、误工报告；7、联络单；8、联系函；9、工程量签证单；10、《工程结算定案表》；11、进账单；12、对账单。
被告华瑞格公司辩称，不同意原告诉讼请求。依据合同约定，应该按工程完工节点付工程款，我公司是按此条款履行，已付3,840,000.00元，还剩最后一笔工程款应该在最后一期完工后，我们做出竣工报告，然后再给付工程款。
被告华瑞格公司未对其辩称提供任何证据。
经审理查明，原、被告双方在2012年签订《建筑消防施工合同》，合同1.1约定由原告武汉飞天大庄分公司承包被告华瑞格公司大连湾柳树屯旧区改造项目消防工程，承包方式：包工包料、包工期、包质量、包保修，合同总价款最终以决算值为准；14.2结算方式：工程结算按发包人确认的承包人实际完成工程量及合同单价进行结算，本工程措施费闭口包干，不作调整。除本合同另有约定外，发包人无需向承包人支付其他任何费用；14.3工程款支付：本工程无预付款，每月25日前，承包人向发包人提交上月已完工程量报告、当期工程技术档案资料及工程款请款报告，经发包人确认后十四日内，发包人向承包人支付上月已完工程量相应工程款的70%；工程全部竣工并经相关部门检验合格交付发包人后，承包人向发包人提交结算报告和完整的工程技术档案及工程款请款报告，双方进行工程决算，工程决算值经发包人确认后十四日内，发包人支付至工程决算值的95%；剩余5%为保修金，本项目保修期两年，如工程无质量问题，保修期满后，发包人向承包人一次性无息支付保修金；21.1竣工验收及结算：承包方提供竣工验收资料的内容：满足设计要求和国家相关专业设计及验收规范要求，以及达到地方消防主管部门对建审和自审的审核意见，最终由大连市消防检测中心出具的合格的消防检测报告；21.2承包人提供竣工资料的约定：承包人须在竣工前进行所有竣工验收、竣工资料及竣工图纸等的准备工作。在工程竣工验收合格后30日内，承包人提交本工程全套竣工图纸及竣工资料壹套，达到行业主管部门档案管理的合格要求。21.3承包人提交竣工结算报告的时间：竣工后十日内；21.4发包人批准结算报告的时间：结算报告送达且承包人提交符合约定的竣工资料及竣工图等材料后十日内审计结束但发包人未在上述期限内审核完毕的，不视为发包人认可承包人上报的结算值，双方应另行约定审核时间；22.1发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：按银行同期贷款利息支付违约金，除此之外，发包人不承担其他任何责任，工期不予顺延。合同签订后，原告于2012年8月9日起开始进场施工。
2013年9月12日原、被告双方签订《建筑消防施工合同补充协议书》，该协议就2012年签订的《建筑消防施工合同》，增加施工内容一事，双方平等自愿的基础上，达成如下补充协议：一、在原合同范围基础上增加如下施工内容：颐泊湾项目室外消火栓外线安装工程(具体范围见图纸)。二、新增工程总价500,000.00元，总价一次性包死，不因任何因素再作调整。三、新增工程其它条款执行原合同。
另查，2015年7月21日，双方对已完成的大连湾柳树屯旧区改造项目消防工程进行了结算确认。并出具了《工程结算定案表》，原告在该表盖章确认，被告相关部门负责人和总经理王庆海在该表签字确认。确认已完成工程价款7，576，264.00元，但没有确定工程竣工日期。
再查，截止2014年1月，被告已给付原告工程款3,840,000.00元。
本院所确认的上述事实，有《建筑消防施工合同》、《建筑消防施工合同补充协议书》、进厂通知、设计变更延期单、停工报告、误工报告、联络单、联系函、工程量签证单、《工程结算定案表》、进账单、对账单及庭审笔录等证明材料在案为凭，这些证明材料已经开庭质证及本院的审查，可以采信。
本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原、被告双方在2012年签订《建筑消防施工合同》，2013年9月12日原、被告双方又签订《建筑消防施工合同补充协议书》，内容真实合法，系双方真实意思表示，本院予以确认。但原告依据该两份合同等要求被告给付所欠工程款4，236，264.00元及利息，证据不够充分。根据原告提供的证据《工程结算定案表》确定至2015年7月21日止已完成的工程价款为7,576,264.00元，案涉工程并未竣工。根据合同约定的工程款支付条件要求，已完工程款的结算比例是价款的70%，工程全部竣工并检测合格交付被告后，双方根据合同约定进行工程决算，之后才能结算95%的工程款。根据庭审查明的事实，原告提供的《工程结算定案表》确定的工程价款7，576，264.00元，只是已完成的工程价款，并不是工程全部竣工并检测合格交付被告后双方决算的工程价款。因此，根据《建筑消防施工合同》14.3规定，确定双方结算工程款的比例为《工程结算定案表》确认的已完成工程价款的70%。另外，庭审中，双方确认被告前期已支付给原告工程款3,840,000.00元，故确定被告应给付原告工程款的数额为1,463,384.00元(即7576264×70%-3840000=1463384.80)。根据《建筑消防施工合同》22.1规定，被告不按时支付工程进度款应承担违约责任，根据《工程结算定案表》确定被告应给付原告利息的起算时间为2015年7月21日，按年利率5.25%计算利息的是35天（2015年7月21日-2015年8月25日）利息7，367.03元（1463384×35×5.25%÷365）；按年利率5%计算利息的是59天，利息11，827.35元；按年利率4.75%计算利息的是25天，利息4，761.00元。利息合计23，955.38元。综上，本院对原告的诉讼请求，予以部分支持；对于被告的辩称意见，本院予以部分采纳。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第三条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告大连华瑞格房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，给付原告武汉长江飞天电子科技有限公司大庄分公司工程款及利息人民币1,487,339.38元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费人民币元44,295.00元，其他诉讼费50.00元，合计44,345.00元，由原告承担26，108.95元，由被告承担18，186.05元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费人民币元，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。如在递交上诉状之日起7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 刘治民
代理审判员 张 阳
人民陪审员 魏秀梅
二〇一六年七月四日
书 记 员 刘婷婷
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第三条合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。