大连市中山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0202民初6847号
原告：曲万顺。
委托代理人：杨柳，辽宁华夏律师事务所律师。
被告：大连天实建筑工程有限公司。
法定代表人：晋相景，该公司经理。
委托代理人：胡艳，大连市甘井子区智德法律服务所法律服务工作者。
被告：王永建。
委托代理人：郎晶，辽宁瑞石律师事务所律师。
被告：大连港湾工程有限公司。
法定代表人：孙谦，该公司董事长。
委托代理人：陈兆良，辽宁东亚律师事务所律师。
原告曲万顺诉被告大连天实建筑工程有限公司（以下简称“天实公司”）、王永建、大连港湾工程有限公司（以下简称“港湾公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告曲万顺及其委托代理人杨柳，被告天实公司委托代理人胡艳，被告王永建委托代理人郎晶，被告港湾公司委托代理人陈兆良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：判令三被告立即给付工程欠款共计88400元，并自起诉之日即2016年9月22日起至款项付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率承担利息。事实和理由：2013年，王永建以大连天实建筑工程有限公司名义与大连港湾工程有限公司签订《工程施工合同》，王永建将大连港新港9#原油罐组工程装船泵房、中心控制室及变配电所中的水暖工程中的给排水、采暖及消防分项工程分包给原告。该分项工程已于2014年2月18日竣工验收并投入使用，2015年12月16日王永建向原告出具“情况说明”，结算欠工程款为8.84万元。故原告诉至法院。
被告天实公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告诉称王永建以天实公司的名义与大连港湾工程有限公司签订施工合同与事实不符，王永建并非以天实公司的名义签订合同，而是天实公司将工程转包给王永建，双方的权利义务以2013年5月28日双方签订的《合同书》条款为准。根据合同的约定，工程的内容包括水暖分项，故涉案的水暖工程为被告王永建的给付义务，王永建将该工程转包给了原告，原告与王永建之间形成了合同关系，原告曲万顺只能依据他们之间的合同向王永建主张拖欠的工程款，原告向与其没有直接合同关系的天实公司主张8.84万的工程款，属于主体错误。该涉案工程是天实公司转包给王永建的，不存在新增工程项目，工程竣工验收后已向王永建超额支付工程款，不存在拖欠问题，故王永建在具体施工工程中所签订的分包合同及相关施工费用均由王永建自行承担，天实公司对此不承担任何责任。
被告王永建辩称，我方不同意原告诉讼请求，原告的诉讼请求没有事实及法律依据，请求依法驳回。王永建没有以天实公司名义与港湾公司签订工程施工合同，王永建没有将大连港新港9#原油罐组工程装船泵房、中心控制室及变配电所中的水暖工程中的给排水、采暖及消防分项工程分包给原告，原告没有向法庭提供王永建将此项工程分包给原告的证据。王永建在情况说明中签字，但不是此款项应当由王永建承担的证据，情况说明不是欠条，只是一个情况说明，王永建签字只表示对这件事的知情。请求驳回原告的诉讼请求。
被告港湾公司辩称，一、港湾公司已经将案涉工程分包给了天实公司，港湾公司并不知道原告进行了实际施工，港湾公司与原告之间无合同关系。二、退一步讲，假设原告具备实际施工人身份，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”港湾公司也仅应在欠付工程款的范围内承担付款责任。三、港湾公司已经与天实公司进行了工程结算，结算价款为人民币5554160.26元，且该5554160.26元工程价款港湾公司已经全部支付完毕，故港湾公司无需再向原告承担付款责任。根据合同的相对性，原告本身并无权利直接起诉港湾公司。只是为了保护农民工的权益，最高人民法院才有限度的突破合同的相对性。港湾公司并不知晓天实公司将案涉工程进行多次分包后由给原告施工。故港湾公司仅有义务与天实公司进行结算，结算港湾公司已经全部支付完毕，无需再向原告承担付款责任。
经审理查明，天实公司作为承包人和港湾公司作为发包人签订一份《工程施工分包合同》(签约日期未记载)，约定港湾公司将大连港新港9#原油罐组工程分包给天实公司，工程地点位于大连港大窑湾港区9号罐组内，工程内容包括装船泵房、油污水提升池、中心控制室及变配电所工程、建筑工程(不包含水暖、电、消防等投标中清单未见项)，承包形式包工包料，工期自2013年5月10日至8月31日，合同价款暂定为4903216.38元，以实际完成工程量进行结算，工程款在分包主体工程竣工验收后一年后开始付款，付款额度为分包合同总价的50%，保修期到期后付款至100%。
2013年5月28日，王永建与天实公司代理人曹旭签订《合同书》，约定由王永建施工大连港新港9#原油罐组中心控制室及变配电所、装船泵房、油污水提升池、基础，主体土建，室内室外装饰装修、室内给排水、采暖、电器，钢结构保温等设计文件施工图纸包含所有工程，工程总造价为360万元，如有变更，另追加费用。合同约定的施工内容王永建已经实际施工完毕，且验收合格。王永建自认收到天实公司工程款3877000元。
后王永建因建设工程分包合同纠纷将天实公司与港湾公司诉至大连经济技术开发区人民法院，请求天实公司和港湾公司连带给付违约金工程款249599.25元和利息，港湾公司在未支付工程款的范围内承担给付责任。天实公司辩称已全额支付王永建工程款，不存在逾期付款利息。港湾公司辩称，其已与天使公司进行结算，并已将结算款支付给天实公司。后经审理，大连经济技术开发区人民法院以证据不足等原因，驳回了王永建的诉讼请求。王永建上诉后，大连市中级人民法院驳回上诉、维持原判。
本案庭审中，原告提供了其和王永建于2015年12月16日签订的《大连港新港9#原油罐组工程装转泵房、中心控制室及变配电所给排水、采暖、消防工程情况说明》，内容为：1、原大连天实建筑工程有限公司与大连港湾工程有限公司所签署的施工合同内不包含水暖工程，后大连港湾工程有限公司与大连港股份有限公司签证增加。并由大连港湾工程有限公司转包大连天实建筑工程有限公司。水暖分项工程属合同外后增工程量(原施工图纸未包含该项目)。2、大连港新港9＃原油罐组工程装船泵房、中心控制室及变配电所其中水暖工程中包含的给排水、采暖及消防分项工程由曲万顺分包施工(工程造价30万元)。3、该分项工程现已于2014年2月18日通过竣工验收，并已投入使用，质保期为两年。4、现多方已支付曲万顺工程款211600元包括：①天实公司支付51600元；②大连保税区劳动监察大队支付100000元(包含在大连保税区劳动监察大队2014年1月发放的90万人工费内）；③王永建支付60000元。5、剩余工程款：30万元﹣21.16万元﹦8.84万元(内含5%质保金）。
本院所确认的上述事实，有原告提供的《大连港新港9#原油罐组工程装转泵房、中心控制室及变配电所给排水、采暖、消防工程情况说明》，被告天实公司提供的《合同书》、（2016）辽0291民初114号民事判决书、（2016）辽02民终4090号民事判决书，被告港湾公司提供的《工程施工分包合同》、2013年工程结算书、2014年工程结算书、专用收款收据、发票、《付款协议》、（2016）辽0291民初114号案件法庭庭审笔录、（2016）辽02民终4090号民事判决书及当事人陈述笔录在案为凭，这些证明材料已经开庭质证和本院审查，可以采信。
本院认为，案涉已生效的（2016）辽0291民初114号和（2016）辽02民终4090号民事判决，被告王永建给原告曲万顺出具的情况说明，以及当事人陈述等证据，已形成完整的证据链条，可证明王永建将情况说明中涉及的工程分包给了原告。因双方均不具备施工资质，故双方之间的分包合同关系无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”根据该规定，原告可参照双方的约定请求王永建给付工程款及相应的利息，故原告要求被告王永建给付工程欠款88400元，并自2016年9月22日起至款项付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率承担利息的诉讼请求，于法有据，应予支持。关于原告要求被告天实公司和港湾公司承担责任的诉讼请求，因该二被告均称已付清相应的工程款，原告无证据证明二被告存在欠付工程款的事实，另结合已生效的（2016）辽0291民初114号和（2016）辽02民终4090号民事判决的内容，故原告的该请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告王永建于本判决生效之日起十日内给付原告曲万顺工程款88400元及利息（利息自2016年9月22日起至工程款付清之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告曲万顺的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2150元，由被告王永建负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按不服部分的上诉请求数额交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。如在上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 陆绍宇
人民陪审员 于淑丽
人民陪审员 杨 超
二〇一七年十月三十日
书 记 员 刘渐宽