福建省南安市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）南民初字第4949号
原告：南安市石井良兴石材厂，住所地福建省南安市石井镇古山工业区，组织机构代码75736223-0。
负责人：洪金良，该公司总经理。
委托诉讼代理人：林斌、张志瀚，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。
被告：章步国，男，1965年8月1日出生，汉族，住浙江省温州市龙湾区。
委托诉讼代理人：王潮，浙江东瓯律师事务所律师。
原告南安市石井良兴石材厂（以下简称良兴石材厂）与被告章步国承揽合同纠纷一案，本院于2015年6月23日立案受理后，依法适用简易程序并公开开庭进行了审理。原告良兴石材厂的委托代理人林斌、被告章步国的委托代理人王潮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告良兴石材厂诉称，2014年8月31日，原、被告签订一份《石材供货合同》，约定，原告按照被告提供图纸承揽加工石材并运送至被告指定地点交付，合同总价值为人民币882000元，合同签订后，鉴于市场行情变化，双方原定的价格无法完成该项交易，原、被告遂于2014年10月9日协商同意变更原合同单价。现原告已按照合同约定供应总面积7185.11平方米的石材，按照双方约定的单价，总价值为人民币1062499元，但是被告在支付人民币829000元后拒绝支付剩余货款，经原告多次催讨未果。为此，原告良兴石材厂请求判决：被告章步国立即支付拖欠原告的货款人民币233499元及违约金（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算）；本案诉讼费用由被告承担。
被告章步国辩称，被告章步国对原告良兴石材厂供应的货物量没有异议，但合同上的单价与原告提交的说明上的货物型号不一致，货物的总金额无法确定，被告计算的总金额为人民币950105元，被告已经支付了原告人民币839000元，另外，被告已经支付了运输费人民币79035元和卸货费人民币9135元，这两部分的费用应当在货物的总价款中扣除，且本案工程尚未结算，被告无需支付货款，原告延期交付石材，导致被告损失，该损失尚未确定，原告应当对该损失承担责任，被告保留向原告的赔偿请求权。综上，被告并没有任何的违约责任，不需支付违约金，请求驳回原告的诉讼请求。
本案双方当事人对以下事实没有异议，本院予以确认：
1、2014年8月份，原告良兴石材厂与被告章步国签订一份《石材供货合同》，合同约定，原告向被告供应产品名称为“沙漠棕”的石材，总价为人民币882000元（含运费），原告应按照被告提供的图纸和尺寸进行加工，加工后由原告运输到被告指定地点，即浙江省温州市龙湾区龙江路西侧，以实际发生的供货量结算货款，合同还对原、被告的其他权利义务作了约定。
2、2014年8月22日，原告出具一份《石材报价单》，就对原告供应的石材及加工的单价进行报价，石材报价单上载明：“25mm厚的沙漠棕光面单价为100元/㎡（含石材排版）、30mm厚的沙漠棕光面单价为112元/㎡（含石材排版）、50mm厚的沙漠棕光面单价为40元/米（线条）”；背倒45°留7mm见光单价为5元/米；背倒45°留7mm粘接见光单价为15元/米；开30*8槽见光单价为12元/米；板材切角单价为12元/个；线条切角为6元/个；背倒粘接倒5*5斜边见光为15元/米。以上报价含石材6面防护、木托包装、装车，不含税价”，被告于2014年10月9日在该《石材报价单》上签名确认。
3、2015年3月7日，项目施工方为“温州K-12项目部”的负责人许生出具一份《说明》及《良兴石材温州K-12项目沙漠棕石材统计结算量单》，《说明》的主要内容为：“温州K-12项目部为温州东方雅园项目（龙湾城市中心区K-12地块）施工单位，本单位施工期间向章步国采购项目所需石材，2014年8月22日，章步国以供货商良兴石材厂代表的名义与本单位项目负责人张兵签订《石材供货合同》，约定向项目施工地供货沙漠棕石材，经项目审批，现场负责人许生确认，良兴石材厂向本工程项目合计提供7185.11平方米沙漠棕石材”，《良兴石材温州K-12项目沙漠棕石材统计结算量单》对上述石材产品的数量的具体构成予以列明：即25MM厚板材合计5462.12（无偿补单293.8）、30MM厚板材合计1306.81、50×100线条米数为1826.70、板材切角为2257.00、线条45度切角3289、拉罗马槽米数5030.48米、倒角见光米数27237.65、小边磨光424.95、50*70mm线条363.17。
4、被告至今共向原告支付了货款人民币839000元。
以上事实，有原告良兴石材厂提供的《石材供货合同》、《石材报价单》、《说明》及被告章步国提交的《良兴石材温州K-12项目沙漠棕石材统计结算量单》以及原、被告在庭审中的陈述为证，本院予以确认。
综合诉辩双方当事人的主张，本案的争议焦点是：原告良兴石材厂供应给被告章步国石材产品的总价款为多少？
双方当事人对争议焦点的意见如其诉辩主张。
关于原告良兴石材厂供应给被告章步国石材产品的总价款为多少的问题。
本院认为，根据原、被告共同确认的《石材报价单》及《良兴石材温州K-12项目沙漠棕石材统计结算量单》，本院对原告供用给被告的石材产品的货款确认如下：25MM厚板材总价为人民币546212元（5462.12×100元），另293.8平方米的25MM厚板材系原告的无偿补单，原告要求被告再支付293.8平方米的25MM厚板材的费用，本院不予支持；30MM厚板材总价为人民币146362.72元（1306.81×112元）；50×100线条米数的总价为人民币73068元（1826.70×40元）；板材切角的总价为人民币27084元（2257×12元）；线条45度切角的总价为人民币19734元（3289×6元）；拉罗马槽米数的总价为人民币60365.76元（5030.48×12元）；倒角见光米数的总价为人民币136188.25元（27237.65×5元）；关于小边磨光的单价，原告未能提供小边磨光的单价，被告又自认应按2元/米计算，故本院按2元/米计算小边磨光的总价，即小边磨光的总价为人民币849.9元（424.95×2元）；关于50*70mm线条的单价，原告主张应按单价人民币21元计算，被告主张应按单价人民币20元计算，因原告未能举证50*70mm线条的单价，被告又自认单价应按人民币20元计算，故本院按单价人民币20元计算50*70mm线条的总价，即50*70mm线条的总价为人民币7263.4元（363.17米×20元）。综上，原告提供的被告的石材产品的总价为人民币1017128.03元。
综上，本院认为，原告良兴石材厂与被告章步国的承揽合同主体适格、内容真实合法，且不违反法律行政法规的强制性规定，应确认为合法有效，原、被告均应按照合同的约定履行相应的权利义务。原告为被告提供的石材产品总计为人民币1017128.03元，扣除被告已经支付的人民币839000元，被告尚应支付原告人民币178128.03元，被告辩称其已经支付了运输费人民币79035元和卸货费人民币9135元，该费用应在货款中予以扣除，但原告对该费用的真实性予以否认，被告又未能提供正式的票据予以证明，且根据原、被告签订的《石材供货合同》约定，原告供应的石材产品是包含运输费用，故被告的该部分辩称，本院不予采信。现被告付款条件已经成就，原告要求被告立即支付尚欠的货款并无不当，本院予以支持。被告未及时支付货款的行为给原告造成了利息损失，原告要求被告按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算利息并无不当，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定，被告应自原告起诉之日即2015年6月23日起至判决确定的还款之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付利息给原告。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第二百五十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告章步国应于本判决生效之日起十日内支付原告南安市石井良兴石材厂人民币178128.03元及利息（利息自2015年6月23日起至判决确定的还款之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告南安市石井良兴石材厂的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费人民币4802元，因适用简易程序减半收取为人民币2401元，由被告章步国负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。
代理审判员 黄文胜
二〇一六年十一月七日
书 记 员 陈为金
注：引用的主要法律法规条文：
《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。