北京市顺义区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）京0113民初5728号
原告：郑悦，女，1983年10月17日出生，汉族，住北京市西城区，公民身份号码×××。
原告兼原告郑悦委托诉讼代理人：肖克非（郑悦之夫），1983年3月11日出生，汉族，住北京市东城区，公民身份号码×××。
被告：北京京奥港置业有限公司，住所地北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号，统一社会信用代码911101133181698936。
法定代表人：王子华，董事长。
委托诉讼代理人：潘峰，北京市世纪律师事务所律师。
原告郑悦、肖克非与被告北京京奥港置业有限公司（以下简称京奥港公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员杨秀芝独任审判，公开开庭进行了审理。原告兼原告郑悦委托诉讼代理人肖克非，被告京奥港公司委托诉讼代理人潘峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告郑悦、肖克非向本院提出诉讼请求：1.判令被告按照合同约定向原告支付逾期交房违约金25326元（计算至2018年2月7日）及之后以购房款为本金按每日万分之一（日计100.5元）计算至实际交房之日的违约金；2.因被告的违约责任原告迟迟不能入住，只能在外租房。根据合同法第一百一十四条之规定，原告请求判令被告支付原告因租房而产生的额外损失部分40174元及之后每月9500元的房租计算至实际交房之日；3.判令被告出示《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售许可证）》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《竣工验收备案表》、《房屋实测面积表》、《住宅工程质量分户验收表》等原件并向原告提供复印件；4.判令被告积极配合原告完成房屋交接及产权办理等手续；5.判令被告承担本案的诉讼费。庭审中，原告将诉讼请求明确为：1.要求被告按照国家规定和《北京市商品房预售合同》约定的条件向原告交付房屋及办理产权登记等手续，产权证办理时间按照合同第二十二条约定的最晚交房日起算；2.要求被告支付原告逾期交房违约金，自2017年6月1日至实际交房之日止，按照已付房款的日万分之一的标准支付；3.要求被告按每月9500元、每日312元的标准赔偿原告自2017年9月15日到实际交房之日止的租金损失；4.判令被告出示《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售许可证）》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《竣工验收备案表》、《房屋实测面积表》、《住宅工程质量分户验收表》等原件并向原告提供复印件；5.案件受理费由被告承担。
事实与理由：2015年10月23日，原告与被告签署编号为Y1790149的《北京市商品房预售合同》，约定原告购买被告开发建设的位于北京市顺义区×××项目房屋一套，总价款为100.5075万元，约定的交房日期为2017年5月31日，如逾期交房，按照房屋总价款的每日万分之一支付违约金。合同签订后，原告依约支付了全部购房款，被告未在约定日期交房。直至2017年12月31日，被告向原告发送收房通知书，通知原告于2018年1月19日收房并要求原告签署确认书，但该收房通知书载明用被告应支付的逾期交房违约金冲抵物业费的不合理条件致使原告难以顺利收房。故起诉。
被告京奥港公司辩称：同意原告的第1项诉讼请求，现在已经具备合同约定的交房条件；对于违约金，被告在2017年12月30日给原告发了入住通知书，违约金应截止到入住通知书通知的交房时间，当时已经具备合同约定的交房条件，原告没有证据证明按照入住通知书通知的时间、地点和要求去收房，所以通知收房之后的违约金不应该由被告承担。被告在项目建设期间被政府停工长达五个月之久，该事项属于不可抗力，应该从违约的期间中扣除。在交房当天原告也没有按照合同附件约定的内容满足收房条件，所以当天没有交房的责任不在被告。原告要求的证件包括《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售许可证）》被告之前已经公示过，其他的证件包括《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《住宅工程质量分户验收表》在交房时会交付原告。关于原告要求被告办理产权登记手续，现在还没有到办理产权证的时间，本案不应予以处理。对于原告主张的租金损失，原告的租赁合同所涉房屋的地点和面积都与涉诉房屋有很大的区别，对于合同约定的违约金在涉诉房屋同地段足够支付房屋租金，不存在另行赔付租金之说。
本院经审理认定事实如下：
2015年10月23日，原告作为买受人与出卖人京奥港公司签订编号为Y1790149的《北京市商品房预售合同（限价商品住房）》，约定原告购买被告京奥港公司开发建设的位于顺义区×××房屋。合同约定预测建筑面积为74.45平方米，房屋总价款1005075元。
合同第十二条交付条件约定：出卖人应当在2017年5月31日前向买受人交付该限价商品住房，该限价商品住房交付时应当符合下列第1、2、3、6项条件，出卖人还应当提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》以及《住宅工程质量分户验收表》：1.该限价商品住房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2.有资质的房产测绘机构出具的该限价商品住房面积实测技术报告书；3.满足第十三条中出卖人承诺的市政基础设施和其他设施达到的条件（2007年3月1日后签订土地使用权出让合同的住宅；或2007年3月1日前已签订土地使用权出让合同但在2007年8月1日后进行施工招投标的住宅）；……6.买受人已经按照合同约定结清房款，包括面积误差款、专项维修基金、契税、出卖人代收代缴的各项费用等本合同及其附件约定的所有款项。
合同第十三条关于市政基础设施和其他设施的承诺约定：1.市政基础设施：（1）上水、下水：2017年5月31日达到使用条件；（2）【市政双路供电】【过渡性供电√】：2017年5月31日达到使用条件；（3）供暖：2017年5月31日达到该限价商品房交付后第一个采暖季具备使用条件；（4）燃气：2017年5月31日达到燃气管道于该限价商品房交付时管道敷设到户；（5）电话通信线：2017年5月31日交付，敷设到户；（6）有线电视线：2017年5月31日交付，敷设到户。如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：（1）非出卖人自身原因导致上述基础设施在房屋交付后不具备使用条件的，出卖人不承担违约责任。公共配套建筑投入使用的具体时间由相关买受人或者经营者最终确定；（2）出卖人有义务协调相关单位解决存在的问题，直至上述基础设施、公共配套达到使用条件。2.其他设施：小区非市政道路：2017年5月31日达到该限价商品房所在楼栋之楼间道路在房屋交付后具备使用条件；公共停车场达到并保持该限价商品房验收、交付时的实际状况。
合同第十四条关于逾期交房责任约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的期限和条件将该限价商品住房交付买受人的，按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）（1）逾期在180日之内（该时限应当不小于第十一条第（1）项中的时限），自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，（该违约金比率应当不小于第十一条第（1）项中的比率），并于该限价商品住房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过180日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起且合同注销完毕后30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于该限价商品住房实际交付之日30日内向买受人支付违约金。
合同第十六条约定交接手续：（一）交付该限价商品住房时，该限价商品住房已经由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格。出卖人承诺买受人在办理交接手续前有权对所购买的该限价商品住房进行查验，而且不以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验该限价商品住房的前提条件。（二）查验该限价商品住房时发现质量或其他问题的，双方同意按附件十的相关条款约定执行。（三）该限价商品住房达到第十二条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示第十二条约定的证明文件，并满足第十二条约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，或未满足第十二条约定的其他条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照第十四条处理。（四）验收交接后，双方应当按照签署限价商品住房交接单，由于买受人原因未能按期办理交接手续的，双方按附件十的相关条款约定执行。（五）双方同意按下列方式缴纳税费：买受人同意委托出卖人指定的单位代交专项维修基金、契税、产权代办费、有线电视入网建设费、法律法规政策或相关部门要求的其他费用，包括但不限于测绘费、工本费、印花税、权属登记费、抵押登记费等。买受人自行向相关单位缴纳供暖费、法律法规政策或相关部门要求的其他费用，并在接收该限价商品住房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。
合同第二十二条约定出卖人应当在房屋交付之日起第360日前，取得该限价商品住房所在楼栋的权属证明。该限价商品住房交付使用后，买受人同意委托出卖人或出卖人指定的机构向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用1200元，如因出卖人的责任，买受人未能在限价商品住房交付之日起720日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照附件十的相关约定执行。
合同签订后，原告已按照合同约定的付款方式将1005075元房款付清。
2017年12月30日，被告向原告发出《入住通知书》，内容为涉诉房屋已具备预售合同约定的交付条件，被告将于2018年1月15日至1月20日启动房屋交付手续，告知原告于2018年1月19日收房，该《入住通知书》第7条记载：对于逾期交房的赔付我们将依据与您签署的《北京市商品房预售合同》中约定的第十四条逾期交房责任第1条“引文”计算，您将获得的补偿为已交付房价款*0.01%*228天共计22915.71元，违约金我们将以冲抵物业费的形式进行结算。
原告于入住通知书指定的日期前去收房，被告要求原告签署违约金赔付确认单同意以违约金冲抵物业费，原告拒绝，被告于是未予办理房屋交接手续。双方争议至今。
涉诉房屋于2018年1月3日取得竣工验收备案手续，于2018年3月取得面积实测技术报告书。原告表示被告在入住通知书中告知的交房时间尚未满足合同约定的交房条件，故违约金应截至被告按照合同约定条件实际交房之日。经询，被告表示《北京市商品房预售合同》中第十二条约定的“规划验收批准文件”包括《国有土地使用证)、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证)、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。
为证明租金损失，原告提交一份《北京市房屋租赁合同》，承租的房屋位于朝阳区安华里五区，租期自2017年9月16日至2018年9月15日，月租金标准为9500元。原告要求被告按照上述租金标准赔偿损失。
上述事实，有庭审笔录、《北京市商品房预售合同（限价商品住房）》、房款发票、入住通知书、房屋租赁合同等在案佐证。
本院认为：
原、被告签订的《北京市商品房预售合同（限价商品住房）》是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，属合法有效，双方均应依约履行。原告已依约支付了合同约定的房价款，则被告亦应按照合同约定于2017年5月31日之前向原告交付房屋。但被告未能于2017年5月31日之前交房，构成违约。原告要求被告按照合同约定的条件交付房屋，具有合同依据，本院予以支持。原告要求被告办理产权登记手续，因合同履行尚未到达办理产权登记的阶段，本案暂不予处理；若将来双方因产权登记产生争议，可再行解决。被告逾期交房，应按照合同的相关条款约定，自逾期之次日即2017年6月1日起以已付房款为基数按日万分之一的标准向原告支付违约金。关于双方争议的违约金的截止时间，本院认为：被告虽于2017年12月30日向原告发出入住通知书，但在该入住通知书记载的房屋交付时间时被告尚未完全满足合同第十二条约定的房屋交付条件；更为重要的是，被告要求原告先行签订违约金赔付说明方予办理交房手续，但以违约金冲抵物业费的违约金赔付方式并非双方合同约定的方式，需取得原告的同意方可，被告无权单方决定采取该种方式。双方未就违约金赔付方式达成合意，被告以此为由拒绝交房，违反合同约定，仍应承担逾期交房的违约责任。被告以不可抗力为由主张从违约期间中扣除五个月，无事实和法律依据，本院不予采信。综上，本院确认被告向原告支付违约金的截止时间为实际交房之日。
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”本院于前述意见中支持了原告的违约金诉请。就被告是否应另行赔偿原告房租损失，即应审查被告应给付的违约金是否能够弥补原告的合同损失。经审查，本院认为前述违约金不足以弥补原告的租金损失。就原告要求被告另行赔偿租金损失的诉讼请求，本院参照诉争小区同类房屋标准，酌情确定赔偿金额。原告主张过高部分，本院不予支持。被告的答辩意见于法无据，本院不予采纳。
关于原告要求被告出示的各项证件，根据合同第十六条第三款的约定，在交接验收时被告应向原告出示合同第十二条约定的证明文件，根据合同内容及被告对于“规划验收批准文件”的意见，原告要求被告在交房时出示《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售）许可证》、《竣工验收备案表》、《面积实测技术报告书》具有合同依据，本院予以支持。关于原告主张的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《住宅工程质量分户验收表》，根据合同第十二条约定，上述资料应在房屋交付时由被告提供给原告。但原告要求被告提供上述全部资料的复印件无合同依据，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告北京京奥港置业有限公司于本判决生效之日起七日内按照编号为Y1790149的《北京市商品房预售合同（限价商品住房）》第十二条约定的条件将北京市顺义区×××房屋交付给原告肖克非、郑悦；
二、被告北京京奥港置业有限公司于本判决生效后支付原告肖克非、郑悦逾期交房违约金（以一百万五千零七十五元为基数，按日万分之一的标准计自二〇一七年六月一日起至实际交房之日止）；
三、被告北京京奥港置业有限公司于本判决生效后赔偿原告肖克非、郑悦租金损失（自二〇一七年九月十五日起至被告北京京奥港置业有限公司实际交房之日止，按每月一千三百元的标准计算）；
四、被告北京京奥港置业有限公司于上述房屋交付时向原告肖克非、郑悦出示《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售）许可证》、《竣工验收备案表》、《面积实测技术报告书》，并将上述房屋的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《住宅工程质量分户验收表》提供给原告肖克非、郑悦；
五、驳回原告肖克非、郑悦其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费七百一十九元，由被告北京京奥港置业有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 杨秀芝
二〇一八年六月二十五日
书记员 郭文攀