河北省迁西县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0227民初1639号
原告：北京东方润泽生态科技股份有限公司，住所地：北京市海淀区花园路13号院5号楼天博中润211室。
统一社会信用代码：911101087003918159.
法定代表人：黄思源，男，该公司董事长。
委托代理人：张宇楠，女，该公司法务。
组织机构代码证号：66223592-5.
被告：迁西县正德观光农业有限公司，住所地：迁西县尹庄乡政府。
组织机构代码证号：9113022759543881X3。
法定代表人：董斌，男，该公司董事长。
委托代理人：张海峰，男，该公司经理。
原告北京�方润泽生态科技股份有限公司与被告迁西县正德观光农业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院2016年7月21日立案受理后，依法由审判员蒋学波独任审判，公开开庭进行了审理。原告北京东方润泽生态科技股份有限公司委托代理人张宇楠，被告迁西县正德观光农业有限公司委托代理人张海峰到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告北京东方润泽生态科技股份有限公司诉称，原告与被告分别于2012年5月21日、2012年6月12日签订了《建设工程施工合同》【合同编号：DFRZ20120518、DFRZ20120612）。合同约定被告委托原告对“迁西薰衣草滴灌工程”进行建设施工，工程总价款为3677348.31元。同时，合同第23条约定：合同生效后7日内，支付工程款20%；项目PVC主管打压完毕支付工程款20%；工程竣工后，支付合同总额55%，最晚付款时间不晚于2012年9月30日；合同总�款5%作为质保金，于项目验收完毕一年后支付，付款时间不晚于2013年8月30日。合同另约定，发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，期间发包人每日按照应付工程款的万分之二支付承包人违约金。合同签订后，原告按约进行了施工，工程于2012年9月24日竣工验收，并移交被告使用。但被告并未按约定履行合同付款义务，截至目前被告仅支付工程款2050939.28元，剩余工程款1626409.03元至今未付。原告催要未果，诉至法院，要求被告给付拖欠的工程款1626409.03元，支付违约金442895.57元，其中自2012年9月30日至2016年7月11日按欠工程款1536956.53元，按银行同期贷款利率（年息5.9%）计算，数额是424200元；其中自2013年8月10日至2016年7月11日，按所欠工程款（工程质保金）89452.5元，按银行同期贷款利率（年息5.9%）计算，数额是18695.57元。
被告�西县正德观光农业有限公司辩称，原告起诉属实，违约金计算标准也无异议，只是公司现在经济紧张，无力支付。
原告为证实自己的主张向本院提供如下证据：证据一、合同编号为DFRZ-20120518号的迁西薰衣草灌溉工程建设工程施工及DFRZ-20120612号的迁西薰衣草滴灌（补充地块）工程建设工程施工合同各一份（复印件，原件原告留存）。证明双方约定工程款3677348.31元。证据二、涉案工程“合同项目移交报告”及项目验收报告各一份，证明涉案工程经被告验收合格，并交付被告使用。证据三、银行转账凭证8张（复印件），证明被告通过银行转账的方式给付原告工程款2050939.28元。证据四、2015年7月8日，被告为原告出具的关于还款计划的函。
被告对原告提交的证据发表如下质证意见：对原告以上提交证据均无异议。
被告迁西县正德观光农业有限公司未提交证据。
根据原、被告以上举质证意见，本院对原告提交证据的客观真实性予以确认，作为本案定案依据。
经审理查明，原告与被告分别于2012年5月21日、2012年6月12日签订了合同编号为DFRZ20120518的《迁西薰衣草滴灌工程建设工程施工合同》及合同编号为DFRZ20120612的《迁西薰衣草滴灌（补充地块）工程建设工程施工合同》各一份，合同约定：被告将迁西薰衣草滴灌工程及迁西薰衣草滴灌（补充地块）工程发包给原告，工程总价款为3677348.31元。同时约定：合同生效后7日内，支付工程款20%；项目PVC主管打压完毕支付工程款20%；工程竣工后，支付合同总额55%，最晚付款时间不晚于2012年9月30日；合同总价款5%作为质保金，于项目验收完毕一年后支付，付款时间不晚于2013年8月30日。合同另约定：发包人不按合同约定支付工程款，�方又未达成延期付款协议，期间发包人每日按照应付工程款的万分之二支付承包人违约金。合同签订后，原告按约进行了施工，工程于2012年9月24日竣工验收，并移交被告使用。但被告并未按约定履行合同付款义务，仅支付被告工程款2050939.28元，剩余工程款1626409.03元尚未支付。
另查明，原告要求被告支付违约金442895.57元。其中自2012年9月30日至2016年7月11日按欠工程款1536956.53元，按银行同期贷款利率（年息5.9%）计算，数额是424200元；其中自2013年8月10日至2016年7月11日，按所欠工程款（工程质保金）89452.5元，按银行同期贷款利率（年息5.9%）计算，数额是18695.57元。被告对原告关于违约金的计算方法无异议。
本院认为，原、被告双方于签订的合同编号为DFRZ20120518的《迁西薰衣草滴灌工程建设工程施工合同》及合同编号为DFRZ20120612的《迁西薰衣草滴灌（补充地块）工程建设工程施工合同》合法有效，合同约定的双方权利、义务双方均应遵守并履行。原告按合同约定完成了涉案工程的建设施工，工程质量验收合格，并移交给被告，被告已支付原告工程款2050939.28元，尚欠原告工程款1626409.03元，事实清楚、证据充分，被告应当积极履行给付原告工程款的义务。关于利息的给付问题，原、被告双方没有分歧意见，意思表示一致，且符合法律规定，本院予以确认。为维护当事人合法权益，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条之规定，判决如下：
被告迁西县正德观光农业有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告北京东方润泽生态科技股份有限公司工程款人民币1626409.03元，并支付违约金人民币442895.57元。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费23354元，减半收取11677，由被告迁西县正德观光农业有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。
审判员 蒋学波
二〇一六年十月十八日
书记员 葛英杰
附：法律法规条文
《中华人民共和国民法通则》（1987／1／1-至今】
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》（1999／10／1-至今】
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关�审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2005／1／1-至今】
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《中华人民共和国民事诉讼法》（2013／1／1-至今】
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。