德州经济开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1491民初192号
原告：ＸＸ，男，汉族，1972年1月10日出生，住山东省德州市德城区。
委托诉讼代理人：曹国臣，山东阳光桥律师事务所律师。
被告：黑龙江省日出康城房地产开发有限公司。
法定代表人：刘长旭，董事长。
委托诉讼代理人：杨军，黑龙江天驻律师事务所律师。
被告：德州亚太集团有限公司。住所地：德州市经济开发区大学东路。
法定代表人：杨东堂，董事长。
委托诉讼代理人：李振，男，1982年8月20日出生，该公司员工，住德州市德城区。
原告ＸＸ与被告黑龙江省日出康城房地产开发有限公司（以下简称“日出康城公司”）、德州亚太集团有限公司（以下简称“亚太公司”）债权转让合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告ＸＸ及其委托诉讼代理人，被告日出康城公司的委托诉讼代理人，被告亚太公司的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告ＸＸ向本院提出诉讼请求：请求判令被告日出康城公司立即清偿欠款壹仟万元；被告亚太公司承担连带责任。事实及理由：2016年1月26日，亚太公司为清偿所负原告债务，将其对第一被告享有的到期债权1000万元转让给原告，并于1月27日将债权转让通知送达给日出康城公司，但日出康城公司接到通知后拒绝向原告清偿债务。故向法院提起诉讼。
被告日出康城公司辩称，首先，原告主张的债权转让事实不能成立。本案的案由是债权转让，而我公司与被告亚太公司尚未存在明确的债务关系，因此债务关系不存在，不具有可转让性。同时在开庭前我公司与被告亚太公司存在的债务关系已全部履行完毕，不存在债务转让关系。我公司与被告亚太公司直接的业务关系，是因中建二局四公司与我公司存在着合同关系，亚太公司为中建二局四公司的分包人，其继续履行分包义务，担心我方或中建二局四公司不付工程款，因此要求我方承诺直接给付工程款，双方于2015年4月15日签订了继续施工及剩余工程款支付的备忘录，7月16日签订了承诺书，备忘录中约定亚太公司应在1个月内计算出剩余工程量和工程款的数字，而至2015年7月16日被告亚太公司没有履行其义务，理由为怕我公司拒付货款，因此7月16日我方出具了承诺函，予以担保，保证付款，其约定的内容和数额并不是双方的具体欠款数额，因此双方不存在明确的债权债务关系，所以债权转让不能成立，我方也不应当向原告承担给付义务，另外至2016年1月30日至今我方多次发函亚太公司要求继续履行施工义务，而亚太公司至今未履行义务，因此双方债权债务关系也不能成立，故债权转让也不能成立。
被告亚太公司未进行答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
通过对当事人提供的证据的认证，本院认定事实如下：2015年4月15日，日出康城公司与亚太公司签订了关于天悦国际项目通风空调工程继续施工及剩余工程款支付的协商备忘录一份，内容为“鉴于中建二局第四建筑工程有限公司与德州亚太集团有限公司于2013年8月8日就黑龙江日出康城房地产开发有限公司所开发天悦国际项目空调安装工程签订施工工程合同，因中建二局第四建筑工程有限公司付款延误致以及建设单位对各功能区的变更使上述项目暂停施工至今，现建设单位为保证本工程尽快完工，经黑龙江日出康城房地产开发有限公司（以下简称：甲方）与德州亚太集团有限公司（以下简称：乙方）共同协商，就天悦国际项目的空调通风工程继续施工及代替中建二局第四建筑工程有限公司支付后续工程款一事达成如下共识：1、上述项目开工前甲方支付给乙方工程部分进度款110万元，分为两次支付，2015年4月20日前支付60万元，5月20日前支付50万元。乙方在收到第一笔工程款后，三日内组织施工人员进场。2、本工程中乙方认为不合理的认价部分（通风阀部件），经甲、乙双方协商差价部分双方各承担50%，由乙方重新调整价格后报甲方确认，甲方在收到报价后3日内确认完毕。后续未进场的空调水系统功能性阀门，为保证空调使用效果，建议采用有质量保证的知名品牌产品，请甲方重新认价。3、2015年4月25日前乙方将已完成工程量及价格和剩余工程量及价格上报甲方，甲方必须在收到后一个月内予以确认，并计算出本工程所有剩余未支付工程款数额，且双方确认，作为双方结算依据（自确认之日起如有后续变更另行增加相应费用）。4、乙方承诺于2015年7月15日完成本工程的施工工作（人力不可抗拒的因素以及甲方所造成的工期延误除外），在此之前甲方不需支付任何工程款项，甲方于2015年9月30日前向乙方支付上述双方确认的所有剩余工程款。如甲方未在规定时间内支付工程款，双方将执行后续约定（见第5条）。5、2015年5月10日前双方签订剩余工程款以房（M8号楼的四层）抵顶的协议。抵顶方式为：按2015年5月份销售价格的半价进行抵顶并在5月10日前办理完毕相关过户手续，过户等费用由甲方承担。甲方保证所抵顶房产五证齐全、手续合法、与第三方无任何经济纠纷。如甲方在2015年9月30日前向乙方完成所有剩余工程款的支付，则乙方将上述已抵顶房产交还甲方。若甲方未在规定时间内支付剩余工程款，乙方可自行处理上述已抵顶房产，甲方必须无条件配合乙方办理相关出让手续，否则，因此产生的一切法律责任及费用均由甲方承担。6、为保证工程如期完成，原合同中的甲供设备由乙方提供各种设备的到场时间，甲方必须按时交付乙方，否则，每延迟一天甲方向乙方支付1万元的误工费，直到设备到场为止，误工费支付时间为延迟次日逐日支付，否则，乙方有权停止后续的施工义务。7、本协议发生纠纷应当由乙方所在地人民法院管辖，本协议一式二份”。2015年7月16日，日出康城公司为亚太公司出具承诺书一份，内容为：“经双方确认天悦国际项目通风空调工程初步结算总价为：约壹仟陆佰万元（16000000元）（不包含后续变更签证所产生的费用），黑龙江省日出康城房地产开发有限公司（以下简称：我方）已代中建二局四公司向德州亚太集团有限公司（以下简称：贵方）支付贰佰壹拾万元整（2100000元），剩余工程款壹仟叁佰玖拾万（13900000元）。为确保本工程的正常施工，经我方研究决定向贵方作出如下承诺：一、我方承诺，自愿代替总包方中建二局四公司向贵方支付经双方认可的天悦国际通风空调工程款剩余款项：壹仟叁佰玖拾万（13900000元）以及后续签证变更所产生的费用。二、保证按月及时向贵方支付工程进度款（暨2015年8月5日支付贰佰万元（2000000元），9月5日支付贰佰万元（2000000元），10月5日支付贰佰万元（2000000元），11月5日支付贰佰万元（2000000元），剩余工程款于2015年12月31日结清），如我方未能在规定日期内完成付款，则在次日起按国家允许民间借贷利息（3分利）按日计息，直至完成本次付款，此期间贵方有权利随时停工且误工费由我方承担。三、本承诺生效后我方于5日内对贵方已完成工程量进行签字确认并加盖公章，并在每月10日前完成对后续施工的工程量月结进行签字确认并加盖公章。如我方未能在规定日期内完成前述工作，贵方有权利随时停工且误工费由我方承担。四、我方保证甲供设备在接到贵方书面通知20日内到场，否则，贵方所有误工费由我方承担，并相应推迟工期。五、如我方未能兑现上述承诺，因此产生的一切后果及责任均由我方承担。六、最终工程造价以双方认可的决算为准，其他条款执行2015年4月15日约定的关于天悦国际项目通风空调继续施工及剩余工程款支付的协商备忘录”。2015年11月27日，日出康城公司与亚太公司签订协议书一份，双方约定：1、日出康城公司将自己名下未出售的天悦国际项目M8栋22、23层抵押给亚太公司，为天悦国际项目通风与空调工程款进行担保。日出康城公司承诺69个月内结清亚太公司剩余工程款（截止日期为2016年9月30日），本协议签订七日内日出康城公司负责办理完以上房产的合同备案及所有国家规定的合法手续。在房产抵押期间，日出康城公司陆续支付工程款直至将剩余工程款全部结清（日出康城公司承诺在2016年1月31日前支付工程款壹佰万元整）。2、以上M8栋22、23层抵押价值按日出康城公司销售价格的50%计算。3、亚太公司承诺在日出康城公司没有还清工程款期间房产不抵押、不销售，待日出康城公司结清工程款后协助日出康城公司解除抵押手续。4、其他事宜参照2015年4月15日关于天悦国际项目通风空调工程继续施工及剩余工程款支付的协商备忘录与2015年7月16日承诺书。2016年1月26日，亚太公司与原告签订债权转让合同一份，合同约定，亚太公司将基于天悦国际项目而对日出康城公司享有的合同债权中的1000万元到期债权转让给原告，用以清偿亚太公司对原告所负债务。亚太公司对所转让的1000万元债权的清偿承担连带保证责任，保证期间为二年。债权转让后，亚太公司通知了日出康城公司。但其至今未履行付款义务。
本院认为，根据当事人提交的关于天悦国际项目通风空调工程继续施工及剩余工程款支付的协商备忘录、承诺书、协议书的内容，可以认定日出康城公司对中建二局四公司所欠亚太公司的工程款13900000元自愿承担付款义务。该数额系双方经过确认后得出的，是实际已完工的工程款数额，并不包括后续工程的款项，对于该数额应予认定。日出康城公司应按照其承诺承担付款义务。但其自亚太公司转让债权前只支付给了亚太公司4100000元，尚欠9800000元未付，日出康城公司已构成违约，应承担违约责任支付利息。但其在承诺书中承诺的3分的利息超出了法律规定，应按年息24%计算，至亚太公司转让债权之日，本息已超过10000000元。原告提交的债权转让合同符合法律规定，应认定有效。据此可认定亚太公司将对日出康城公司的债权10000000元转让给了原告，亚太公司对该债权承担连带保证责任。故日出康城公司应将10000000元给付原告，由亚太公司承担连带清偿责任。
综上所述，原告的诉求理由正当，证据充分，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条、第八十一条、第一百零九条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条的规定，判决如下：
一、被告黑龙江省日出康城房地产开发有限公司给付原告欠款10000000元；
二、被告德州亚太集团有限公司承担连带清偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费81800元，财产保全费5000元。由二被告负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省德州市中级人民法院。
审判长 潘立原
审判员 杨东宝
审判员 曹冬梅
二〇一六年十一月十五日
书记员 常明青