河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫01民终2046号
上诉人（原审被告）：河南中跃装饰工程有限公司，住所地郑州市金水区郑汴路138号37号楼8层803号。
法定代表人：郭志宾，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张星耀，河南经东律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：郭俊龙，男，汉族，1982年3月18日出生，住河南省通许县。
委托诉讼代理人：马胜利，河南得益律师事务所律师。
上诉人河南中跃装饰工程有限公司（以下简称中跃装饰公司）因与被上诉人郭俊龙装饰合同纠纷一案，不服河南省郑州市金水区人民法院（2016）豫0105民初6155号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月22日受理后，依法组成合议庭对本案公开开庭进行了审理。上诉人中跃装饰公司的委托诉讼代理人张星耀，被上诉人郭俊龙及其委托诉讼代理人马胜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
中跃装饰公司上诉请求：1.撤销河南省郑州市金水区人民法院（2016）豫0105民初6155号民事判决，改判驳回郭俊龙的诉讼请求。2.本案一、二审诉讼费用由郭俊龙承担。事实与理由：一、一审判决认定事实错误，仅依据郭俊龙单方打印的没有任何人签字盖章确认的计算单就认定工程款共计218892.6元，导致裁判结果错误。1.一审法院仅依据郭俊龙提供的一张打印的中跃装饰公司的通讯录，无其他证据相印证，便认定陈海京系工程部工程经理，张军伟系工程部项目经理，刘东博系成控部成控员是错误的。2.一审法院对本案复杂的装饰施工案件，在双方没有进行竣工决算的情况下，竟然在判决书中没有对本案证据如何认定进行阐述，简单武断的认定了错误的事实。一审法院认定总工程款为218892.6元没有依据，在郭俊龙提供的证据中，唯一能够和法院认定的工程款数额相吻合的是郭俊龙单方出具打印的《建业外国语中学改造工程-
水电清工工程量》清单，但该打印件没有任何人的签字盖章，也没有任何证据能够佐证中跃装饰公司认可了郭俊龙打印的工程量清单及工程价款。事实上，本案双方签订了《承揽协议》，工期为20天，根据协议约定，中跃装饰公司按工程进度给郭俊龙支付了工程款，中跃装饰公司确实也是按照约定支付了郭俊龙全部的工程款。但因郭俊龙的工人一直没有全部到位，导致工期延迟22天，按照双方协议的约定，延迟一天应当赔偿中跃装饰公司2000元，发包方也追究了中跃装饰公司的违约责任，但中跃装饰公司向郭俊龙支付工程款时该部分违约金中跃装饰公司并未扣除。郭俊龙因施工经验不足，导致施工的工程不合格，无法通过发包方的竣工验收，中跃装饰公司多次通知其进行维修，但郭俊龙不予整修，中跃装饰公司无奈又另行找其他施工人整修。综上，郭俊龙施工的工程在未经竣工验收的情况下，已经拿到了与其施工量相应的工程款，其提起的诉求不应当予以支持。另外，根据双方签订的协议，郭俊龙施工的工程按照每平米65元，水电全包，但郭俊龙一审中提供的水电清工工程量很多项目系重复计量，已经包括在总包价内。综上，请求支持中跃装饰公司的上诉请求。
郭俊龙辩称，中跃装饰公司在上诉状中称已将工程款全部支付给郭俊龙是不真实的，其无证据证实已经支付全部工程款。1.涉案工程双方确实约定水电全包，每平米65元，该水电包括走管子、布线等，但在施工过程中，中跃装饰公司三次进行图纸变更，增加了很多的项目，还有一部分是工程项目进行完毕后又被拆掉按照新的图纸重做，每次变更增加工程量都有中跃装饰公司的负责人签字确认，郭俊龙根据双方签字认可的工程项目，整理后制作《建业外国语中学改造工程-
水电清工工程量》清单，总工程认定的是218892.6元，该工程量清单上显示的每一项工程都有双方代表签字确认。中跃装饰公司支付的86000元仅是部分工程款，该公司实际仍欠工程款132892.6元。2.在郭俊龙的施工工程量清单上签字的是中跃装饰公司的工作人员。郭俊龙在工地施工过程中，在项目部用手机拍摄了中跃装饰公司的通讯录，该通讯录明确显示陈海京是工程部工程经理，张军伟是工程部项目经理，刘东博是成控部成控员，上述人员均是中跃装饰公司的工作人员。上述人员在郭俊龙提供的工程量清单上签字确认了郭俊龙的工程量，中跃装饰公司应当按照确认的工程量承担支付工程款的责任。综上，请求驳回中跃装饰公司的上诉请求，维持原判。
郭俊龙向一审法院起诉请求：要求中跃装饰公司方支付郭俊龙劳务费132892.6元。
一审法院认定事实：2015年7月11日，郭俊龙作为承包方(乙方)，中跃装饰公司作为发包方（甲方）双方签订承揽协议，约定工程地点为郑州市建业外国语中学；工程内容及做法为学生宿舍，水电安装工程《具体项目内容见附件报价单》，行政楼、初中部、高中部；双方商定工程承包方式为包清工、包安装、包工具、包工期，包清运自己的施工垃圾到甲方指定场地；开工日期2015年7月11日，竣工日期2015年7月31日；工程量及计算方式：水电全包（走管、布线、洁具、灯具安装、开关面板，水龙头、插座安装）；工程价款：本工程造价按65元每平米计算，要求水路上下水通畅、电路灯具、灯明可控。协议还对其他问题进行了约定。2015年8月27日，陈海京、张军伟、刘东博在郭俊龙工程量清单上签字确认，经计算，工程款为218892.60元，双方均认可中跃装饰公司已向郭俊龙支付86000元。郭俊龙提交中跃装饰公司通讯录显示，陈海京系工程部工程经理，张军伟系工程部项目经理，刘东博系成控部成控员。
一审法院认为，按照郭俊龙、中跃装饰公司双方所签承揽协议，郭俊龙依约提供了劳务，中跃装饰公司应当支付相应的工程款，根据中跃装饰公司方人员签字确认的工程量清单，工程款总额为218892.60元，扣除中跃装饰公司已支付的工程款86000元，郭俊龙要求中跃装饰公司支付剩余未付款132892.6元，该院予以支持。中跃装饰公司辩称，证据不足，该院不予采信。
一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：被告河南中跃装饰工程有限公司应当于本判决生效后十日内支付原告郭俊龙劳务工程款132892.6元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费2958元，由被告河南中跃装饰工程有限公司负担。
本院二审诉讼期间，中跃装饰公司提供水电清工工程量清单打印件1份，拟证明中跃装饰公司根据郭俊龙提供的工程量，据实结算郭俊龙实际施工的工程量为147516.55元。郭俊龙提供在施工过程中变更前后的图纸（打印件）2份，拟证明郭俊龙根据中跃装饰公司的要求变更图纸，由此增加了工作量。
经庭审质证，郭俊龙对中跃装饰公司提供的证据的真实性有异议，认为该工程量清单系中跃装饰公司单方制作，没有郭俊龙签字认可，隐瞒了郭俊龙实际做的工程量，不具备任何效力。中跃装饰公司对郭俊龙提供的证据的真实性有异议，认为根据该图纸看不出变更后具体施工的工程量和工程价值，根据双方签订的承揽协议，如需变更，双方应签订书面的变更协议，在本案中并未看到变更协议。
本院经审查认为，中跃装饰公司提供的工程量清单系其单方制作的打印件，无郭俊龙的确认，且郭俊龙对该清单上显示的工程量不予认可；郭俊龙提供的2份施工图纸亦无中跃装饰公司的确认，故对双方提供的证据对本案的证明力均不予确认。
本院经审理查明的案件事实同原审。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度盖然性的，应当认定该事实存在。本案一审诉讼过程中，在郑州市建业外国语中学工地施工的工人丁利军及张党政到庭作证，丁利军证实中跃装饰公司在施工现场负责的人是“陈经理和张经理，具体叫什么不知道”，张党政证实“当时中跃装饰公司项目经理是陈海京，具体名字是哪个字不清楚，我们都叫他陈总，还有一个叫张军伟，他们负责工地，我们都是听他俩指挥”。同时，郭俊龙向一审法院提供了中跃装饰公司的通讯录，在该通讯录上，对陈海京、张军伟、刘东博在中跃装饰公司的职务有明确的记载。中跃装饰公司虽上诉称在郭俊龙提供的工程量清单上签名确认的陈海京、张军伟、刘东博并非该公司工作人员，但未提供有效的反驳证据。郭俊龙所提供的证据能够相互印证，故原审法院认定陈海京系中跃装饰公司工程部工程经理，张军伟系工程部项目经理，刘东博系成控部成控员并无不当。中跃装饰公司及郭俊龙均认可涉案的建业外国语中学改造工程水电清工工程由中跃装饰公司交由郭俊龙承揽，郭俊龙根据承揽协议的约定完成水电工程，并在竣工后对工程量及工程量变更部分制作清单，交由中跃装饰公司在工地负责的陈海京、张军伟、刘东博签字确认，之后，郭俊龙将上述人员签字确认的工程量清单对应双方约定的单价后，制作《建业外国语中学改造工程-
水电清工工程量》清单，根据工程量及每项工程的单价，直接得出郭俊龙施工的工程款为218892.6元，原审法院在扣除中跃装饰公司已经支付的86000元后，判令中跃装饰公司支付郭俊龙下余的工程款132892.6元符合法律规定。中跃装饰公司上诉称已经付清郭俊龙所有工程款，无相应事实依据，对其该上诉理由本院不予采纳。因涉案工程已经于2015年交付使用，中跃装饰公司上诉称郭俊龙所施工的工程不合格，无有效的证据相印证，且与本案不是同一法律关系，故对中跃装饰公司的该上诉理由本院不予采信。综上，中跃装饰公司上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，处理适当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定,判决如下:
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2958元，由上诉人河南中跃装饰工程有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 黄智勇
审判员 曹逢春
审判员 王松洋
二〇一七年五月十七日
书记员 张赫男