河南省宜阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）豫0327民初186号
原告：宜阳县远见置业有限公司。住所地，宜阳县锦屏镇红旗东路*号。统一社会信用代码，91410327580344220G。
法定代表人：袁振海，董事长。
委托诉讼代理人：张继承，河南大进律师事务所律师。特别授权代理，即代为起诉，承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提出上诉等。
被告：栾川县升达装饰有限责任公司。住所地，栾川县七里坪新舒建材家俱城。工商注册号，410324120006597。
法定代表人：史作良，总经理。
原告宜阳县远见置业有限公司（以下简称“远见公司”）与被告栾川县升达装饰有限责任公司（以下简称“升达公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月11日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告远见公司委托诉讼代理人张继承到庭参加诉讼，被告升达公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告远见公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告预付工程款两笔共计152．3万元及其利息．（利息按中国人民银行同期货款利率计算至被告实际给付之日止，截至2017年12月26日利息为139341．67元）。2、判令被告承担本案原告的律师代理费30000元。3、如果被告未按本案生效判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。4、判令被告承担本案诉讼等费用。事实和理由：2015年6月11日，升达公司与原告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定：原告开发的远见水岸商品房的室内装饰工程以包清工的方式交给被告施工；室内所有水电工程、卫生间回填及防水等工程经原告验收合格后原告付至已完工工程总金额30％，全部工程施工完毕并经原告验收合格扣5％的质量保证金后，可将剩余款项支付完毕等。《建筑装饰装修工程施工合同》签订前，被告以需要偿还朱留栓80万元工程欠款为由要求预付工程款80万元，朱留栓承诺该80万元用于其在原告处购买商品房，原告同意，为此三方签订了《协议书》（以下简称三方协议）。《建筑装饰装修工程施工合同》签订后被告又以无钱购买装修材料为由要求提前预付装修工程款，原告为尽快完成室内装修工程，避免违约逾期交房，被迫两次提前向被告预付装修工程款共计152.3万元，其中2016年6月16日预付装修工程款142.3万元，2016年7月2日又付了10万元。被告接收原告预付工程款后，将款挪作他用，既没有按三方协议约定将80万元还给朱留栓，也没有按约履行《建筑装饰装修工程施工合同》。被告丧失诚信，编造事实骗取原告预付工程款的违约行为给原告造成巨大经济损失，原告预付152．3万元工程款后，三方协议和《建筑装饰装修工程施工合同》均没有履行。原告多次讨要，被告至今不还。原告为维护自身合法权益，特诉至贵院，望判如所请。
原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据有：
一、建筑装饰装修工程施工合同一份。用以证明，原告开发的远见水岸工程以包清工的方式交给被告施工，室内所有水电工程、卫生间回填及防水等工程经原告验收合格后，付工程款30%，全部工程施工完毕后经原告验收合格后扣5%的质量保证金后将余款支付完毕。二、协议书一份，该协议由原告、被告、朱留栓三方签订。用以证明，被告欠付朱留栓80万元，原告同意预先支付被告80万元工程款，该80万元由朱留栓支付原告购房款。三、朱留栓的身份证复印件。四、费用报销单、收据、转账业务回单共6张。用以证明，2015年6月16日原告预付给被告14230000元；2015年7月2日，原告预付给被告100000元。五、《法律事务服务（委托）合同》一份。用以证明，被告违约，原告诉讼支付律师费30000元。六、被告工商登记资料一份。用以证明，被告具有主体资格。七、《建筑装饰装修工程施工合同》两份，分别是原告与洛阳一众建设有限公司、洛阳正祺装饰工程有限公司签订。用以证明，因为被告升达公司收到原告支付预付款后，不施工，也无法联系，原告为了赶工期，又与其他两家公司签订了合同，将原发包给被告的工程，又重新发包给了另外两家公司。八、装修付款明细两张。用以证明，原发包给被告的工程，再次发包给洛阳一众建设有限公司、洛阳正祺装饰工程有限公司后，两家公司进行了施工，原告已经向两家公司支付了工程款。
被告升达公司未向本院提交答辩意见，也未向本院提交证据。
本院经审理认定事实如下：2015年6月11日,以原告远见公司为发包方（甲方）、被告升达公司为承包方（乙方），双方签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定:工程名称，宜阳县远见置业建筑装饰工程；工程地点，洛宜快速通道洛阳与宜阳交界处；承包方式，包清工、包安全、包工期；合同价款及支付方法：固定合同价款，按照每套固定单价执行；工程进行到中期，各项工作经甲方验收合格后付至已完成工程总金额的30%，全部工程施工完毕并经甲方验收合格扣5%的质量保证金后可将剩余款项支付完毕。
2015年6月16日，原告远见公司支付给被告升达公司1423000元，升达公司出具收取1423000元工程预付款的收据一份。2015年7月2日，原告远见公司支付给被告升达公司100000元工程款，被告升达公司出具收据一份。
被告升达公司收取了原告远见公司预付的工程款1523000元后未对《建筑装饰装修工程施工合同》约定的工程进行施工。
本院认为：原告远见公司和被告升达公司签订了《建筑装饰装修工程施工合同》，被告升达公司收取了原告远见公司预先支付的工程款1523000元，但未对双方约定的工程进行施工，原告要求被告升达公司返还预先支付的工程款1523000元，理由正当，本院予以支持。因被告收取了原告支付的工程预付款，但没有进行施工，给原告造成了实际损失，原告要求被告支付资金占用期间按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，理由正当，本院予以支持。原告要求被告支付律师代理费30000元，但因原告仅提交了《法律事务服务（委托）合同》，未提交其实际支付律师费的发票，且原告已经向被告主张了利息损失，故对原告该请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决如下:
一、被告栾川县升达装饰有限责任公司于本判决生效之日起十日内返还原告宜阳县远见置业有限公司工程款1523000元，并支付按中国人民银行同期贷款利率计算的利息（其中1423000元从2015年6月16日计算至实际履行之日止，100000元从2015年7月2日计算至实际履行之日止）。
二、驳回原告宜阳县远见置业有限公司其他诉讼请求。
如不按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费20032元，公告费480元，共计20512元，由被告栾川县升达装饰有限责任公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。
审 判 长 梁高峰
人民陪审员 李惠民
人民陪审员 王 伟
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 白俊峰
本案引用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。