福建省闽清县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）梅民初字第424号
原告福建维达电器有限公司，住所地闽清县。
法定代表人侯宗海，总经理。
委托代理人郑宝胜，福建信得律师事务所律师。
被告富阳市受降镇银丰钢结构厂，住所地浙江省富阳市。
法定代表人宋干泉，总经理。
原告福建维达电器有限公司（以下简称维达公司）与被告富阳市受降镇银丰钢结构厂（以下简称银丰钢结构厂）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人郑宝胜到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告维达公司诉称，2012年9月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，约定原告的1#、2#、4#厂房由被告承包施工，合同工期从预埋地脚锚栓开始70天（本案工程从2012年12月24日开始预埋地脚锚栓，合同工期至2013年3月4日），如有下列情形之一的，被告须支付原告1000000元的违约金：1.在施工工程中无故停止施工10天的；2.按合同工期逾期完工达20天的；3.由于被告责任解除合同的。合同签订后，原告履行了合同约定的义务，可被告却未能履行合同约定的义务，中途擅自多次停工。2013年9月，被告不顾工程尚未完工，擅自退场，给原告造成了巨大的损失。为此，诉请法院依法判令：1.解除原、被告双方于2012年9月29日签订的《钢结构工程施工合同》；2.被告支付原告1000000元的违约金；3.被告承担本案的诉讼费用。
被告银丰钢结构厂未作答辩。
原告向本院提交以下证据：
1.钢结构工程施工合同一份，以此证明2012年9月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，约定原告的厂房由被告承包施工，合同工期从预埋地脚锚铨开始70天，合同还约定如无故停工10天、逾期完工达20天或由于被告责任解除合同等情形，被告须支付原告1000000元的违约金。
2.承诺书一份，以此证明被告对相关工期作出承诺。
3.律师函及EMS特快专递回单各一份，以此证明因被告擅自中途停工等原因，原告通过发律师函告知被告解除合同，并要求被告支付1000000元的违约金。
4.关于福建维达电器有限公司厂房钢结构工程施工情况的说明一份，以此证明本工程从2012年12月24日开始预埋地脚锚铨，在施工过程中，被告中途多次停工；2013年9月，被告自行退场。
被告未向本院提交证据。
对原告所提供的证据，本院分析认证如下：因被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未向本院提交书面答辩，视为放弃对原告举证的质证权利。原告提供的证据经本院审查，真实、合法、有效，可以作为本案的定案依据。
经审理查明，2012年9月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，约定：原告的1#、2#、4#厂房由被告承包施工，合同工期从预埋地脚锚栓开始70天，双方法定代表人并签注从2012的12月24日开始预埋地脚锚栓；工程总造价为人民币叁佰叁拾叁万伍仟捌佰零伍元整；承包方有下列情形之一的，必须支付发包方违约金1000000元：1.在施工工程中无故停止施工10天的；2.按合同工期逾期完工达20天的；3.由于被告责任解除合同的等内容。合同签订后，被告中途多次停工，未按照合同约定如期竣工。2013年9月，被告自行退场。之后，原告自行组织他人另行施工完成该工程。2013年11月，原告发律师函至被告法定代表人宋干泉告知解除合同并要求被告支付违约金1000000元，被告法定代表人宋干泉签收了该律师函，但双方协商未果，为此，原告诉至本院。
本院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的规定，合法有效，双方本应按照合同严格履行各自的义务，但双方在签订合同后，被告因迟延履行合同义务造成合同目的无法实现，因此，原告可行使法定解除权。2013年11月，原告发律师函至被告法定代表人宋干泉告知解除合同，被告法定代表人宋干泉签收了该律师函，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定：“当事人一方依照本法第九十三第第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。……”。因此，本案中，双方当事人于2012年9月29日签订的《钢结构工程施工合同》已于被告法定代表人宋干泉签收解除合同的律师函之日解除，现本院无须另行判决解除该合同。本案中，被告无故停工，未按照合同约定如期竣工交付施工工程，已构成违约。按照双方当事人所签订合同第十四条的约定，被告应向原告支付违约金1000000元，该条款系双方当事人的真实意思表示，对双方当事人均具约束力，现原告方明确表示将违约金1000000元降至300000元，系原告对自己诉讼权利的自由处分，本院予以支持。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法予以缺席审判。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告富阳市受降镇银丰钢结构厂于本判决生效之日起十日内支付原告福建维达电器有限公司违约金人民币300000元；
二、驳回原告原告福建维达电器有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费13800元，由原告负担9660元，被告负担4140元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。
审 判 长 吴文建
人民陪审员 吴林英
人民陪审员 黄立兴
二〇一四年八月五日
书 记 员 池璘玲
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等到违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
申请执行提示
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。