成都市金牛区人民法院民 事 判 决 书（2018）川0106民初933号原告：四川蜀之水水利机械有限公司。住所地：成都市金牛区。法定代表人：叶思源。委托诉讼代理人：苏玉胜，四川中星律师事务所律师。被告：重庆市天地人实业有限公司。住所地：重庆市涪陵区。法定代表人：黎开全。委托诉讼代理人：马东君，贵州民尚律师事务所律师。原告四川蜀之水水利机械有限公司（以下简称蜀之水公司）与被告重庆市天地人实业有限公司（以下简称天地人公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告蜀之水公司的委托诉讼代理人苏玉胜、被告天地人公司的委托诉讼代理人马东君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告蜀之水公司提出诉讼请求：一、判令被告支付欠款94540元；二、判令被告支付逾期利息，以91632元为基数，按年利率6%计算，从2016年9月1日起至被告付清债务之日止；三、判令被告支付逾期利息，以2908元为基数，按年利率6%计算，从起诉之日起至被告付清债务之日止；四、判令被告全额承担本案诉讼费用。事实与理由：2016年7月15日，原被告签订了《工业品购销合同》，约定了被告向原告购买产品，并约定了相应的货款支付时间及金额。原告交付货款后，被告逾期一年多仍未支付欠付的货款，为维护原告合法权益，诉至法院。被告天地人公司辩称：原告方与新和县签订的是定作合同，违背了原被告之间的合同将货物交给第三方生产，构成违约。原告没有按照合同约定地点交付货物，没有交付资料、提供技术服务等，要求原告承担违约责任，要求原告履行完毕后按照实际结算。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认，如下：2016年7月15日，原告（供方）与被告（需方）签订了《工业品购销合同》约定，供方提供货物包括拦污栅、闸门埋件、闸门门叶、止水装置、闸门门槽、主轮配置等等，总价款114540元，按设计图上理论重量供方计算，产品满足设计使用功能及质量要去为准，产品质保期12个月，货物所有权自货款付清时转移，交货方式和地点为物流托运至需方所在地贵州省贵定县乐芒水库工地，按现行施工标准检验，签订合同之日预付款20000元，货到付80%，安装完验收合格付清全部尾款，产品为非标准件加工，供方根据需方提供的图纸供货，生产指导安装及调试，供货周期从签订合同之日次日起25天，产品须提供生产厂商营业执照、生产许可证、质量检测证书、合格证、焊接检测证明。关于双方有争议的事实，质证和认定情况如下：一、货物交付时间：被告提交2016年8月18日收款人姚奎出具收条：收到乐芒水库灌溉工程项目部皖KL×××7号车扣货延误3天，每天1000元，合计3000元。被告提交了2016年8月26日被告贵定县乐芒水库灌溉工程项目部出具《收条》：“今收到工业品购销合同供方通知需方收货，由于该产品无合同清单，产品质检证明，合格证书等及未按合同约定到收货地点，供方无人员现场确认签字，送货车辆皖KL×××7无供方通知不愿到达合同到货地点，需方电话通知供方来人验货及办理相关手续，供方一直未来人办理相关手续，由此造成货物停车费用和车辆运输损失。车辆损失从2016年8月17日起至2016年8月26日共计10天，车辆损失费每天1000元；停车及保管费每天70元，共计损失10700元，需方已支付车辆损失3000元，停车和保管费700元。为减少损失，需方在当地派出所和建设单位见证下已将货物下至工地，数量：铁件共计68件。另此货物供方需在2016年8月30日24时前，到达合同指定地点履行合同职责，否则由此造成的一切后果将由供方负责。并承担合同违约和相关法律责任。货物在2016年8月31日起将由需方自行处理。”。被告还提交了2016年8月31日中运物流收款人路林出具《收条》“今收到重庆市天地人实业有限公司订购合同产品，送货车辆损失费，该损失因物流公司未按供需双方合同约定，送货地点（贵州省贵定县乐芒水库工地），在贵定县城通知需方先支付货款后方可验货、卸货，需方要求按合同约定：送货地点：贵定县乐芒水库工地。供需双方共同验收货物。产品需提供生产厂家营业执照、生产许可证、合格证，质检材料，该产品无任何证明，需方多次电话、短信通知供货方来人，供方至今未来人处理及答复，为减少供需双方损夫，在需方、需方业主方、物流公司、当地派出所，共同见证下将货物卸至贵定县乐芒水库工地，并由需方开据收条，并在收条中明确供货方在2016年8月30日前来需方现在履行合同，过期需方将货物处理作为送货车辆损失费及合同预付款。送货车辆损失费：2016年8月16日至2016年8月25日共计10天，单价1000元，合计金额10000元，送货车辆：皖KL×××7”，并附由皖KL×××7车辆的行驶证，所有人显示为“南阳市金金物流运输有限公司”。本院认为，上述证明虽然系复印件，但可以形成证据锁链，相互印证，证明原告未按照约定的交货地点交货，被告于2016年8月31日收货。二、货物的质量问题。被告提交了2016年9月5日重庆市笃远工程监理有限公司贵定县乐芒水库灌溉工程监理部向天地人公司出具监理通知，事由：贵单位于2016年9月4日报送的大坝金属设备安装报验已收悉，现回复如下：一、该报验产品没有三证（生产许可证、产品合格证、质量检测证书）；二、该产品不是申报审核的生产厂家产品；三、综上所述不允许安装；四、根据工程的进度要求：如你单位需使用此产品，须另请专业生产、制造的厂家对产品按设计施工图进行现场安装并另行出具合格证。安装完成后请有专业资质的检测机构现场检测。并出具检测报告。五、大坝金属结构安装必须符合规范要求并经大坝安全鉴定中心验收合格。被告还提交了2016年9月10日天地人公司回复上述通知：一、我单位只利用金属结构埋件及加工的拦污栅；二、另请具有设备生产、安装的单位按设计施工图安装，缺项产品另行采购、制作；三、设备直接与生产厂家联系提供产品合格证、生产许可证和质量检测证书；四、安装完成后另请“贵州黔水科研实验检测公司”现场对全套设备进行检测，并出具合格的检测报告；五、安装、调试完成后报贵州省大坝蓄水安全鉴定中心验收合格。被告提交了2016年11月9日贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司出具《检测报告》，项目名称为钢闸门及启闭机的制造与安装检测，委托单位为天地人公司，工程名称为贵定县乐芒水库灌溉工程，检测结论：一、闸门焊接焊缝外观质量基本满足规范要求，闸门的焊缝内部质量满足设计或规范要求；二、平面闸门门体制造满足设计或规范要求；三、平面闸门门体止橡皮安装表观质量、透光性安装极限偏差、硬度、闸门倾斜度，满足设计或规范要求；四、固定卷扬式启闭机试运行试验、电气设备、无荷载试验、荷载试验满足设计或规范要求。经由审查证据以及组织质证，认定：案涉货物于2016年11月9日安装验收合格，经检测无质量问题，同时原告未交付产品合格证、生产许可证和质量检测证书，也未指导安装及调试产品。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条“依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定”，《工业品购销合同》是双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。根据双方合同约定，被告应当在货物交付之时（2016年8月31日）支付货款91632元，在安装验收合格之时（2016年11月9日）支付尾款2908元。关于利息，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”，第一百一十三条第一款“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”以及《最高人民法院》第三十条“买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生也有过错，违约方主张扣减相应的损失赔偿额的，人民法院应予支持。”之规定，被告延期给付货款给原告造成资金占用的损失，应按照6%年利率，以各阶段应付的货款为基数和暂用时间分别计算，但被告未履行从合同义务（未交付产品合格证、生产许可证和质量检测证书，也未指导安装及调试产品），其对损失的发生也有过错，应当予以扣减50%。被告就原告诉请的货款主张先履行抗辩权，《中华人民共和国合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”，根据双方合同约定，原告履行了交付货物的主合同义务，被告应当按约定支付货款，原告未履行交付生产许可证、产品合格证、质量检测证书以及协助被告完成安装验收属于未履行从合同义务，且被告另行组织了安装验收，该义务已无履行的必要，故先履行抗辩权不能成立。被告主张原告应当支付被告安装验收的费用以及承担违约责任，但未提起反诉，不属于本案处理范围，被告可以另案诉讼。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《最高人民法院》第三十条之规定，判决如下：一、重庆市天地人实业有限公司在本判决生效之日起十日内向四川蜀之水水利机械有限公司支付货款94540元；二、重庆市天地人实业有限公司在本判决生效之日起十日内向四川蜀之水水利机械有限公司支付损害赔偿金，计算方式为：1、以45816（91632元×50%）为基数，按年利息6%，从2016年8月31日计算到付清之日止；2、以1454（2908元×50%）为基数，按年利息6%，从2016年11月9日计算到付清之日止；三、驳回四川蜀之水水利机械有限公司的其他诉讼请求。如果重庆市天地人实业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本诉案件受理费2336元，减半收取计1168元，由重庆市天地人实业有限公司负担（此款四川蜀之水水利机械有限公司已垫交，重庆市天地人实业有限公司应于本判决生效之日起十日内履行）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。审判员  杨茂一二〇一八年四月十八日书记员  蒋菲菲