新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新0104民初7720号
原告：谢明旺，男，1976年3月18日出生，汉族，无固定职业，住陕西省汉阴县双乳镇新塘村**组。
原告：侯仲益，男，1970年3月19日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐市天山区青年路26号日月星光花园月光小区**号楼*单元***号。
共同委托代理人：方冠杰，新疆丝绸之路律师事务所律师。
被告：四川红叶建设有限公司，住所地：四川省成都市青羊区清江中路63号1栋1单元7层2号。
法定代表人：余德福，系该公司经理。
被告：四川红叶建设有限公司新疆分公司，住所地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）苏州东街366号新洲城市花园瑞景苑1栋5层4单元501室。
负责人：王海涛，该分公司经理。
共同委托代理人：赵慧君，新疆西域律师事务所律师。
共同委托代理人：李艺娥，新疆西域律师事务所律师。
第三人：谈华银，男，1971年8月23日出生，汉族，住湖北省鄂州市鄂城区沙窝乡黄山村童家径*号，现住乌鲁木齐市长春南路西三巷长春苑小区大门左边*号楼。
委托代理人：谈华纲，男，1980年6月5日出生，汉族，与第三人谈华银系兄弟关系，无固定职业，住湖北省鄂州市鄂城区沙窝乡黄山村童家径*号，现住乌鲁木齐市新市区银川路二巷。
第三人：乌鲁木齐市巨鼎投资管理有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市水磨沟区克拉玛依东路41号。
法定代表人：蒋娇娇，该公司总经理。
委托代理人：柳文杰，乌鲁木齐市正大法律事务所法律工作者。
原告谢明旺、侯仲益与被告四川红叶建设有限公司（以下简称红叶公司）、四川红叶建设有限公司新疆分公司（以下简称红叶分公司），第三人谈华银、乌鲁木齐市巨鼎投资管理有限公司（以下简称巨鼎公司）挂靠经营合同纠纷一案，本院于受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告谢明旺、侯仲益及共同委托代理人方冠杰，被告红叶建设公司委托代理人赵慧君，第三人谈华银委托代理人谈华纲，第三人巨鼎投资公司委托代理人柳文杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告谢明旺、侯仲益向本院提出诉讼请求：请求判令解除原、被告签订的《项目管理目标责任书》；被告共同返还履约保证金人民币300万整，承担履约保证金利息99万元；被告承担本案诉讼费、邮寄送达费。事实和理由：2015年8月28日，被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订了乌市新市区北郊安宁渠“六十户乡生态园”酒店建设项目合同，同年8月31日，被告红叶分公司又与原告签订该工程项目建设的《项目管理目标责任书》，原告依约向被告缴纳履约保证金300万元，约定2015年9月3日正式开工。原告履行了开工前的准备工作，同年8月27日正式安排工人进场准备施工，但因被告严重违约不按照合同约定履行自己的主要义务，一直不提供工程项目报建报批等相关手续，造成原告工料机等很大损失，至今都不能施工，致使原告、被告签订的合同目的无法实现，故原告要求解除《项目管理目标责任书》，返还履约保证金300万元，承担利息损失99万元。
被告红叶公司、红叶分公司：我方与原告方应属于挂靠关系，我方只收取管理费，涉及的工程是原告方及第三人谈华银自己谈的，他们觉得工程可干，就找我们挂靠，我方同意解除双方的目标管理责任书但不同意退还保证金300万元。根据双方签订的责任书第五条约定，保证金的退换条件是本合同已履行完毕，且原告方没有违约责任，我方才退还保证金，虽然合同解除，但根据相关规定，合同的权利义务终止，不影响合同结算的效力，本案中原告方第三人巨鼎公司已经实际履行施工，完成的工程量约为200-300万元，但其双方对工程施工过程中的工程量、取费方式未达成一致，原告方和第三人谈华银在履行合同中可能存在违约责任或其他责任，所以退还保证金的条件还未成就；本案争议的工程项目是原告方和第三人谈华银自行选中的，我公司与第三人巨鼎公司签订的合同中确认该项目是垫资工程，原告未按约定完成，最终导致合同解除，涉及的保证金是原告方向第三人巨鼎公司提供的，我方只是提供了账户，并没有实际拿到保证金，原告与我方签订的条款明确，所以我方认为不应该退还保证金；根据本案项目的被告与第三方施工合同的约定，保证金不计利息。
第三人谈华银辩称，我和二原告共同与被告红叶分公司签订《项目管理目标责任书》，同意解除，保证金300万元全部是二原告缴纳，我未缴纳一分钱，故我对保证金不主张权利。
第三人巨鼎公司辩称，我公司与原告方没有关系，根据合同的相对性来说，我公司不应该承担任何责任，原告方要求解除的责任书，也与我公司没有任何关系。300万元保证金确已到我公司账，但是基于我公司与被告红叶公司的建设施工合同关系，在我们双方的建设施工合同没有解除的时候，也不能返还保证金，如果要退还也是合同相对人来向我公司主张，原告方主张的利息超出了法律规定。
本院经审理认定事实如下：2015年8月28日，被告红叶公司以承包人名义、第三人巨鼎公司以发包人名义签订一份《协议书》，约定：六十户乡生态园项目，包工包料，钢结构及玻璃幕墙工程建筑面积约2.2万平方，水、暖、电安装及部分装修；开工日期为2015年9月3日，竣工日期为2016年7月30日；金额暂定为8000万元；专用条款部分第47条约定，保证金支付，进场后七个工作日内乙方缴纳甲方工程履约保证金300万元，钢结构单体主体封顶后5日内退还保证金150万元，玻璃幕墙工程施工至过半时，甲方退还保证金150万元，由于甲方手续不全，导致该项目乙方进场后不能按时正常施工，甲方承担乙方造成的损失，如该项目乙方无法按合同约定时间施工，甲方15日内退还乙方履约保证金，承担乙方自交保证金之日起，保证金金额3%的月息及本工程造价3%的违约金。
2015年8月31日，二原告及第三人谈华银（乙方）与被告红叶公司甲方签订一份《项目管理目标责任书》，载明：结合工程实际情况，经双方协商就项目管理目标责任达成以下主要条款，乙方为六十户乡生态园工程项目责任人，由乙方对该工程进行目标责任管理（该工程详情见甲方与业主签订的施工承包合同书），全权负责项目在施工过程中的一切生产经营事务，确保甲方与业主所签订的施工合同全面履行；本工程进度款、结算款均为甲方监控，工程款进账后，乙方报用款计划，甲方扣除管理费后全额支付给乙方；工程合同造价暂定8000万元，甲方按本工程实际结算总造价的3%收取管理费；乙方负责甲方派驻人员的工资、奖金、差旅费，所有中标项目，乙方需按甲方要求建立成本明细账，财务上独立经营、独立核算、自负盈亏；甲方负责出具有关报建及施工过程中所需的证件、证明等相关资料，提供资信证明；对项目配备职业项目经理、质量、安全、技术、会计等管理人员；甲方在收到业主应当支付的工程款后，两日内向乙方支付该工程款（除应交费用外）；乙方对工程施工管理享有管理自主权，乙方应当将所有经济活动进行建账核算，工程项目的各项付款必须凭据支付，履行本合同的过程中所发送的一切费用由乙方承担；为确保认真履行本合同，乙方需向甲方交纳技术资料、印章、农民工学校、财务资料、合同履约等保证金共计该项目总造价的2%（如未交，甲方从进度款中扣交，不计利息），待本合同责任和义务履行完，且乙方未发生任何违约责任，甲方将保证金退还给乙方；补充条款“执行甲方与建设方签的大合同结算”。
2015年9月8日，被告红叶分公司向原告谢明旺出具一份《工作承诺函》，载明：致谢明旺钢结构安装组，其公司承建的《六十户乡生态园项目》已开始启动，相关人员已进场，但施工总承包合同中约定的保证金我公司还未向建设单位付清，介于该情况其公司承诺：一、谢明旺钢结构安装组除之前提交的70万元保证金外，你班组再次提交100万元保证金缓解我公司目前资金压力，我公司承诺2015年9月18日前退回你班组保证金50万元；二、剩余的120万元保证金将按施工总承包合同中47条约定退还你班组；三、你班组提交完保证金后，我公司向建设单位还需支付的保证金你班组不再承担，与你班组无关；四、该工程目前因施工图、开发报建等手续影响，导致你班组进场的人员和材料无法开展工作，从2015年9月4日开始计算自满足施工条件止，你班组的所有人员及材料等损失按施工总承包合同中约定的违约条款对你班组进行足额赔付（原告谢明旺2015年11月10日手注：“以红叶公司从建设方索赔得到的利益为上限全额支付”）；五、该《工作承诺函》是对2015年8月31日双方签订的《项目管理目标责任书》的补充，具有优先解释权。被告方要求二原告及第三人谈华银交纳300万保证金，后由二原告实际缴纳，分别于2015年9月1日、9日8日、23日向被告四川红叶公司缴纳300万元保证金，被告四川红叶公司于2015年9月23日将收取的300万元交付给第三人巨鼎公司。
原告谢明旺于2016年4月向被告红叶公司递交《联系函》，载明：根据被告红叶公司与建设单位签订的施工承包合同约定，建设单位应在2016年4月10日复工复核并支付已完成工程量70%-80%的工程款，而事实上自其人员2015年8月27日正式进场至今，因建设单位和被告红叶公司原因造成该项目始终处于停滞状态，根据被告红叶公司于2015年9月8日出具的《工作承诺函》，正式提出以下要求：其前期就该项目缴纳的270万元保证金被告四川红叶公司须于15日内全额退还，同时赔偿自缴纳之日起3%的月息（截止2016年4月10日，共计59.4万元）及本工程造价3%的违约金（240万元）；赔偿工程停滞期间所有人员、材料等损失共计45万元；其前期已施工的现场围挡被告红叶公司应复核工程量并支付工程款，同时按同期银行贷款利率4倍承担该部分应支付工程款的利息损失。
2016年10月11日，原告侯仲益、第三人谈华银、被告四川红叶公司以乙方名义，第三人巨鼎公司以甲方名义签订《解除建筑施工合同协议书》，载明以下主要内容：甲、乙双方于2015年8月25日签订了《六十户乡生态园工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下简称原合同），因甲方建设手续不全等问题，导致合同无法继续履行，现双方就施工合同解除事项协商达成协议；该项目由于停工约六个月，乙方施工负责人无奈已起诉保全冻结乙方九个账户，甲方在本协议签订之日起20内先退还乙方300万元，同时承担乙方总利息60万元，若超过20日不能退换的，自本协议签订之日起第11日开始由甲方向乙方支付300万元的3%的月息给乙方；为解除被冻结账户，如甲方30日内无法退还乙方保证金，甲方愿意以新疆鼎盛鸿业房地产开发有限公司开发的昌吉市宁边西路20区3丘83号所开发的青年城楼盘，按房产局规定交易房价，面积约1800平方房产，抵押给乙方新疆分公司，自行融资向法院提供反担保解封乙方四川红叶公司被封账号，鉴于此乙方同意解除“原合同中所有成本的施工项目”，否则，本解除协议无效；乙方必须完善已完成的工程项目验收工作，如未达到验收标准，必须及时采取相关措施至验收合同为准；乙方原合同中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为为准；最终结算报告经甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间；甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对账并予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项；原合同履约保证金，在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，返还乙方；乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方承担乙方班组按合同结算的工程量。
以上事实有项目目标管理责任书、建设工程施工合同、收据、解除建筑施工协议书等及本院庭审笔录存卷为证。
本院认为：二原告及第三人谈华银以向被告四川红叶公司交纳管理费方式承建涉案工程，双方应属挂靠关系，现双方均同意解除签订的《项目管理目标责任书》，本院予以确认。但对于二原告主张二被告返还300万履约保证金及利息的诉讼请求，本案中本院尚不予支持，理由：
1、根据法庭调查，二原告向被告方缴纳管理费的方式承建第三人巨鼎公司的建设工程，从原、被告在《工作承诺函》、《联系函》中内容看，均涉及建设方收取保证金问题，二原告对于其向二被告缴纳保证金用于被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订的建设工程项下应当清楚；
2、原告候中益、第三人谈华银、被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订《解除建筑施工合同协议书》，该协议书虽约定第三人退还300万保证金，但明确约定第三人巨鼎公司提供房产抵押给被告红叶分公司为该解除协议生效条件，该条件并未成就，《解除建筑施工合同协议书》并未产生法律效力，双方也未按约定进行原告方已完成工作内容进行结算；
3、在原告谢明旺与被告红叶公司就保证金问题协商的《工作承诺函》中有退还保证金需按被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订的《协议书》相关保证金退还条款为依据的约定，也表明二被告向二原告退还保证金受到被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订的《协议书》保证金条款内容的约束；
4、上述情况说明，涉案保证金性质为被告红叶公司与第三人巨鼎公司建设合同项目的履约保证金，在被告红叶公司与第三人巨鼎公司签订的建设合同即《协议书》未解除且未就涉及的已完成工作内容结算的条件下，二原告直接要求二被告依据双方内部关系直接退回建设工程项下保证金及承担利息，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上，判决如下：
驳回原告谢明旺、侯仲益的诉讼请求。
本案收取案件受理费19360元（二原告已预交），由二原告自行承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
（此页无正文）
审 判 长 许晋江
人民陪审员 陶占花
人民陪审员 张建芬
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 徐 鑫
薛斯允