重庆市第二中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）渝02民终2215号
上诉人（原审被告）：重庆天仙湖置业有限公司,住所地重庆市万州区北滨大道二段800号，统一社会信用代码91500101765913901E。
法定代表人：罗廷道，该公司总经理。
委托诉讼代理人：雷荣其，该公司职工。
委托诉讼代理人：金鑫，该公司职工。
被上诉人（原审原告）：重庆日立电梯营销工程有限公司,住所地重庆市南岸区万寿路2号，统一社会信用代码9150010820329263XF。
法定代表人：梁耀强，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李赢，陕西稼轩律师事务所律师。
上诉人重庆天仙湖置业有限公司（以下简称天仙湖置业公司）因与被上诉人重庆日立电梯营销工程有限公司（以下简称日立电梯公司）承揽合同纠纷一案，不服重庆市万州区人民法院（2016）渝0101民初77号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年9月29日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
天仙湖置业公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项中对违约金的判决，改判上诉人不予支付违约金（截止至2016年9月1日共计48966.84元）；2.本案诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一审判决认定被上诉人分别于2014年10月10日前、2015年6月19日前取得由重庆市特种设备检测研究院出具的26部电梯和7台电梯的《电梯监督检验报告》符合双方合同中对《电梯安全检验合格证》的约定，此属于事实认定错误。被上诉人提供的《电梯监督检验报告》与合同约定的《电梯安全检验合格证》不符，未按合同约定履行义务，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。故上诉人不应支付违约金，应由被上诉人先按合同约定交付《电梯安全检验合格证》。被上诉人只提供了3栋楼的电梯安装工程资料给上诉人，其他9栋楼没有提交，双方一直没有办理电梯安装工程资料的移交手续，被上诉人没有履行合同义务，上诉人不应承担违约责任。
日立电梯公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，不存在上诉人所称的《电梯监督检验报告》与《电梯安全检验合格证》不符的情况。首先，被上诉人在安装完毕电梯后，配合上诉人办理了政府部门的电梯验收，并且取得了《电梯监督检验报告》及《安全检验合格证》，被上诉人已经将前述资料移交给了上诉人。其次，根据《特种设备注册与管理规则》第11条的规定，在监督检验机构出具检验报告同时，一并发放加盖统一规格钢印的特种设备安全检验合格标志，电梯检验报告和安全检验合格证均是证明电梯经过政府机构验收合格的法律文件。再次，上诉人在2015年6月19日开始，一直正常使用电梯至今，上诉人从未向被上诉人提出过检验合格证不存在的问题。而且一审被上诉人也向法庭提交了张贴在电梯轿厢内的电梯使用合格证的照片，根据法律规定，如果没有取得电梯的使用合格证或者安全检验合格证，电梯是无法正常使用的。综上，上诉人应当按照合同约定向被上诉人支付合同余款，否则应当承担合同约定的违约责任。
日立电梯公司向一审法院起诉请求：判令天仙湖置业公司支付日立电梯公司所欠合同余款874200元及违约金，其中欠款659350元的违约金从2014年10月18日起，欠款214850元从2015年6月27日起至付清之日止按照每日万分之一计算支付；本案诉讼费由天仙湖置业公司承担。
一审法院认定事实：2012年10月31日，日立电梯公司作为乙方与天仙湖置业公司作为甲方签订《电梯安装工程合同》，合同约定：由乙方为甲方在重庆市万州区北滨大道天仙湖沙河大桥6#地块棕榈长滩现场安装33台型号为MCA-825-C0105的电梯，单价从45400元/台-868**元/台不等，合同总价款2566800元；付款方式：甲方于提货时分批支付合同总价款的50%作为开工款，乙方收到开工款后按商定的开工日期进场安装。甲方延期支付开工款，完工期顺延。甲方应在电梯取得《电梯安全检验合格证》后7天内将合同总价款的50%分批支付给乙方。当本合同为多台电梯且需分段履行时，买方应按实际执行台量同比例支付款项，同时须对所付款项注明合同附页所指之梯号；安装工期：从确定开工之日起30层以上、35层以下的电梯80天/梯，10层以上、15层以下的电梯60天/梯完工。甲方适时协助乙方申请电梯验收，乙方保证在提出验收申请后15个工作日通过当地质量技术监督部门验收；质量保证：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB/T10600-93）》。自取得《电梯安全检验合格证》之日起二十四个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作；违约责任：乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同金额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之一计算，最高不超过本合同违约部分总额的10%；纠纷解决方式：双方如有争议应协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉等。合同签订后，日立电梯公司对合同约定的33台电梯分批进行了安装。截至2014年10月10日，日立电梯公司取得由重庆市特种设备检测研究院出具的26台电梯的《电梯监督检验报告》，2015年6月19日取得7台电梯的《电梯监督检验报告》，检验结论均为合格，其中26台电梯的价款为2137100元，7台电梯的价款为429700元。截止2015年6月26日，天仙湖置业公司共计向日立电梯公司支付电梯价款1692600元，余款874200元至今未支付。日立电梯公司催要无果，于2016年1月6日向该院起诉。
一审法院认为，日立电梯公司与天仙湖置业公司签订的《电梯安装工程合同》依法成立并生效，双方应按合同约定履行各自义务。合同签订后，日立电梯公司完成了33台电梯的安装义务，并分别于2014年10月10日前、2015年6月19日前取得由重庆市特种设备检测研究院出具的26部电梯和7台电梯的《电梯监督检验报告》，虽然《电梯监督检验报告》与双方合同约定的提供《电梯安全检验合格证》名称不一致，但根据33台电梯的《电梯监督检验报告》载明的内容，其检验结论均为合格，据此说明日立电梯公司提供的33台电梯符合相关的安全检验标准，该33份《电梯监督检验报告》与双方约定的《电梯安全检验合格证》的效力是一致的，应予采信。根据《电梯安装工程合同》关于“甲方应在电梯取得《电梯安全检验合格证》后7天内将合同总价款的50%分批支付给乙方”的约定，日立电梯公司要求支付合同剩余价款的条件成就，故日立电梯公司要求天仙湖置业公司支付合同剩余价款874200元（总价款2566800元-已付价款1692600元）符合合同约定和法律规定，该院予以支持。根据《电梯安装工程合同》关于“违约责任：乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同金额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之一计算，最高不超过本合同违约部分总额的10%”的约定，天仙湖置业公司未按合同约定期限付款，应承担逾期付款的违约责任。根据双方关于“付款方式”的约定，天仙湖置业公司应于取得《电梯监督检验报告》后7天内分批支付合同剩余价款，即应于2014年10月17日前、2015年6月26日前分批支付日立电梯公司合同剩余价款。根据日立电梯公司提供的招商银行收款回单，天仙湖置业公司截止2015年6月26日已付款1692600元，因此，天仙湖置业公司在2014年10月17日前逾期付款444500元（2137100元-1692600元），2015年6月26日前逾期付款429700元，故天仙湖置业公司应分别从2014年10月18日、2015年6月27日起每日按逾期部分合同款额的万分之一向日立电梯公司支付违约金，但最高不超过合同违约部分总额的10%，即87420元。天仙湖置业公司的辩解理由不成立，该院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、重庆天仙湖置业有限公司在该判决生效后五日内支付重庆日立电梯营销工程有限公司合同欠款874200元及违约金，其中欠款444500元的违约金以444500元为计算基数，从2014年10月18日起至付清之日止，欠款429700元从2015年6月27日起至付清之日止按每日万分之一计算支付，违约金总金额不超过87420元；二、驳回重庆日立电梯营销工程有限公司的其他诉讼请求。如果重庆天仙湖置业有限公司未按该判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。案件受理费12808元，减半收取6404元，由重庆天仙湖置业有限公司负担。
二审中，双方当事人均未提交新证据。
二审查明的案件事实与一审查明的案件事实一致，对一审查明的案件事实，本院予以确认。
本院认为，天仙湖置业公司仅就一审判决其承担的安装合同欠款的违约金提出了上诉，因此，本案二审争议的焦点为天仙湖置业公司是否存在逾期付款的违约行为以及应否承担相应的违约责任。
天仙湖置业公司在一审庭审答辩和二审上诉理由中均抗辩日立电梯公司未按合同约定向其交付电梯安全检验合格证，《电梯监督检验报告》不能等同于电梯安全检验合格证，合同约定的付款条件尚未成就，其不应承担违约责任，但天仙湖置业公司在二审审理中陈述日立电梯公司在取得电梯安全检验合格证后已经及时履行了交付义务，其逾期付款的理由是日立电梯公司未移交所有楼栋的电梯安装工程资料导致其无法办理楼栋的整体验收，由此可以认定涉案的电梯已经取得了电梯安全检验合格证。依据双方签订的《电梯安装工程合同》第二条第二项的约定“甲方应在电梯取得【电梯安全检验合格证】后7天内将合同总价的50%分批支付给乙方”，天仙湖置业公司履行支付剩余合同款项的时间为取得电梯安全检验合格证后7天内，同时，依据《特种设备注册登记与使用管理规则》第十一条的规定“监督检验机构收到验收检验申请后，必须在10个工作日内安排检验工作。完成验收检验后，必须在10个工作日内出具验收检验报告。检验合格者，发给加盖统一规格钢印的特种设备《安全检验合格》标志。该标志有效期自签发验收检验或者定期检验报告之日起算”，电梯安全检验合格证的有效期自签发《电梯监督检验报告》之日起算，因此，一审法院认定天仙湖置业公司应在《电梯监督检验报告》签发后7天内支付剩余款项并无不当。天仙湖置业公司违反合同约定的付款期限付款，应按照合同约定的违约责任条款第九条第一项的约定从逾期之日承担相应的违约责任。天仙湖置业公司抗辩的电梯安装工程资料的移交问题，依据双方签订的电梯安装工程合同，剩余合同款项的支付并不以电梯安装工程资料的移交为前提，若天仙湖置业公司认为日立电梯公司没有移交电梯安装工程资料构成违约，可另案主张日立电梯公司承担违约责任。
综上所述，上诉人天仙湖置业公司的上诉理由不能成立。一审认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，依法应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1025元，由上诉人重庆天仙湖置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李学文
审 判 员 何 洪
代理审判员 胡玉婷
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 杨晓婷