新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2016）新01民终3449号
上诉人（原审原告、反诉被告）：新疆金典金融职业培训学校，住所地新疆维吾尔自治区。
法定代表人：马卫东，该培训学校校长。
委托诉讼代理人：孙静，新疆四至律师事务所律师。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：国互网科技（北京）有限公司（北京）有限公司，住所地北京市。
法定代表人：靳文举，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈吉祥，新疆北方律师事务所律师。
上诉人新疆金典金融职业培训学校（以下简称金典金融学校）因与被上诉人国互网科技（北京）有限公司（以下简称国互网科技公司）技术服务合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院（2016）新0102民初480号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
金典金融学校上诉称：1.撤销一审判决第一项，改判国互网科技公司返还已付合同价款67500元；2.撤销一审判决第二项，改判国互网科技公司支付违约金5062.50元；3.撤销一审判决第三项，改判驳回国互网科技公司要求支付剩余合同价款40500元的反诉请求。事实及理由：本案的基础事实是因国互网科技公司严重违约，致使我方无法按照《网络服务合同书》的约定接受和使用《网络服务合同书》项下的工作成果，被迫转而求助于从第三方购买建立网站和网络服务。涉案合同已依法解除，我方就该合同未获得任何利益，也无法实现合同目的，国互网科技公司应当返还我方已付合同价款67500元并承担违约金5062.50元，同时我方不应当再向其支付剩余合同款40500元。综上，请求二审法院支持我方的上诉请求。
国互网科技公司辩称，我方实际已经完成了《网络服务合同书》中约定的开发网站的主要工作，仅是未将网站部署到金典金融学校的服务器上，且双方在履行合同的过程中，已经变更网站的交付时间为2015年12月17日下午17时，我方不存在违约情形，故不应当返还金典金融学校已经支付的合同价款、承担违约金，金典金融学校还应当向我方支付第三期款项40500元。综上，请求二审法院驳回金典金融学校的上诉请求，维持一审判决。
金典金融学校向一审法院起诉请求：1.判令解除双方签订的《网络服务合同书》；2.判令国互网科技公司返还已付合同价款67500元；3.判令国互网科技公司承担违约金5062.50元（自2015年8月29日起算至2015年1月29日计5个月，月利率4.875‰计算）。
国互网科技公司向一审法院反诉请求：1.判令金典金融学校支付剩余合同价款40500元；2.判令金典金融学校给付网页增加功能的费用22250元。
一审法院认定事实：2015年7月22日，金典金融学校、国互网科技公司签订《网络服务合同书》一份，由国互网科技公司（乙方）为金典金融学校（甲方）建设PC网站及相应的网络服务项目，包括中国金融教育在线网站（PC端网站＋手机网站）、上市公司教育PC端展示站。合同约定：“具体服务内容详见合同附件《网站功能说明书》，超出《网站功能说明书》范围的其它功能另行计费。乙方根据甲方特定需求定制开发PC网站，给客户设置开放式的后台管理功能。网站建设费用最终优惠合计为135000元（中国金融教育在线PC＋手机网站120000元、上市公司教育展示网站10000元、服务器10000元），次年起交服务费15000元/年（包括域名费用、服务器费用、维护费用在内）。从签订合同起计算，到第45个工作日前全部上线，在收到预付款三个工作日内出首页设计小样，由于甲方需求、材料、确认等方面的延迟相应顺延。签订合同后到第45个工作日后陆续验收，验收标准：网站开发功能系统模块验收、甲方可以通过任何与英特网连接的计算机访问自己的网站、主页无文字拼写及图片错误、后台数据库程序正常运行。本合同分四次付款：1、甲方须在合同签订之日起3日内一次性支付乙方20%预付款27000元；2、乙方完成网站所有页面的设计，甲方审核定稿后支付乙方30%中款40500元；3、乙方完成网站所有页面制作、程序开发，在乙方指定的服务器上完成测试，经甲方审核确定后支付乙方30%中款40500元；4、网站部署到甲方服务器，经验收正常运行一周后，甲方需一次性支付乙方网站建设20%余款27000元。乙方开具相应的发票给甲方。乙方负责按照提供给甲方的方案模块设计开发。甲方必须按合同规定按期支付应付款项。乙方如违反合同有关规定，甲方有权停止支付相关款项，并追究由乙方造成的直接损失和责任。甲方如违反合同有关规定，有权暂停提供相关服务（一切已经缴付的费用将不获发还）。乙方若在规定期限内没有完成甲方的网页建设工作，则每延迟一日应向甲方交付网站开发总价款5‰。甲、乙双方应主动配合网建事宜，甲方因其自身的原因而未能完成网页的验收签字，网站上线时间应相应顺延。如果甲方未能按合同条款支付费用时，乙方有权单方面解除本合同。如果发生下列任何一种情况，甲、乙双方的任何一方有权要求解除本合同：1、有其它违约行为致使不能实现本合同目的；2、甲、乙双方有任何一方因不可抗力致使不能实现本合同目的；3、甲、乙双方中任何一方严重违反其在本合同中所做出的声明及保证。”合同附件一为《网站功能说明书》，该说明书包括：1、中国金融教育在线PC端网站的首页设计、制作，内页设计、制作，程序开发中的后台管理系统、信息发布系统、视频管理系统、支付系统、会员注册管理系统、在线交互功能，站内搜索功能、数据统计分析功能、接口调试、链接、一键分享、一键关注、优化策略等项目；中国金融教育在线手机网站的首、内页设计和制作，移动交互等；2、上市公司教育网站的首、内页设计和制作，程序开发中的网站后台管理系统、信息发布系统、在线交互功能、站内搜索功能、链接、一键分享、一键关注；3、微信开发（免费）；4、服务器配置为阿里云，地域为北京（可用区随机分配），配置CPU4核、内存4GB，购买量为1年×1台。合同签订后，金典金融学校于2015年7月24日向国互网科技公司支付了预付款27000元。随后，金典金融学校根据国互网科技公司完成工作的情况，又于2015年8月28日按照约定支付进度款40500元。期间，金典金融学校的项目负责人刘敏、陈佩多次提出对网站的整改意见，国互网科技公司进行了修改。2015年9月1日，国互网科技公司的设计和技术人员到金典金融学校处就有关技术问题及网页的增加功能进行了商榷。2015年10月17日，国互网科技公司的工作人员黄菲将开发制作的网页文件资料发送给了刘敏，刘敏回复“已经相当不错了”。之后，国互网科技公司将其代金典金融学校购买的阿里云服务器向国家公信部进行了报备，于2015年12月4日将该服务器的用户名及密码发送给了金典金融学校，并要求金典金融学校支付第三期款项及《网站功能说明书》列项以外的费用22250元。后因金典金融学校的项目负责人刘敏、陈佩辞职，国互网科技公司自2015年12月8日开始未能与金典金融学校取得联系。2015年12月14日，金典金融学校通过其工作人员郭芳向国互网科技公司发函，要求国互网科技公司于2015年12月17日下午17时之前完成合同约定的所有工作内容，否则将解除合同并保留要求国互网科技公司赔偿损失的诉讼权利。国互网科技公司于当日回函表示同意于2015年12月17日下午17时之前完成合同约定的所有工作内容，但要求金典金融学校在项目上线之前支付新增功能款项22250元及项目中款40500元，否则造成项目延误及无法上线由金典金融学校承担，并表示网站功能的开发已经完成。金典金融学校接到国互网科技公司的回复后未再答复，并于2016年1月14日诉至一审法院，请求支持如诉。审理中，国互网科技公司提出反诉如请。另查：2015年12月5日，金典金融学校以北京金华信教育咨询有限公司的名义与成都智艺创想科技有限公司（以下简称智艺创想公司）签订《中国金融教育在线网站项目定制开发合同》，委托智艺创想公司基于《中国金融教育在线网站功能需求模块》开发“中国金融教育在线网站”项目，对该网站原有的部分功能模块进行修改，并增加新模块。合同约定开发工期为11个自然日，合同授权费用和定制开发费用合计70000元。2015年12月14日，金典金融学校向阿里云计算有限公司支付技术服务费7549.56元，并随后启用“中国金融教育在线网站”。一审法院认为，金典金融学校、国互网科技公司签订的网络服务合同是双方的真实意思表示，其内容与法不悖，一经订立即对缔约人具有约束力。当事人双方应当遵循诚实信用原则，全面自觉履行自己的义务。本案就其事由为承揽合同，即承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。合同法规定：“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”据此，金典金融学校作为定作人享有合同的任意解除权，金典金融学校已经委托第三方于2015年12月完成了后续网站工作，且国互网科技公司一审庭审中认可最终没有完成将网站部署到金典金融学校的服务器中等工作，故金典金融学校与国互网科技公司签订的网络服务合同届时实际已经解除，一审法院对于金典金融学校要求与国互网科技公司解除合同的诉讼请求不再裁决。承揽工作包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等。合同法规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”涉案合同约定“甲方须在合同签订之日起3日内一次性支付乙方20%预付款27000元；乙方完成网站所有页面的设计，甲方审核定稿后支付乙方30%中款40500元。”金典金融学校于2015年8月28日向国互网科技公司支付了第二笔报酬40500元，足以说明国互网科技公司此时已经完成并经金典金融学校审核通过了PC端网站所有页面的设计工作，且之后金典金融学校也实际使用了国互网科技公司设计、开发的网页及相应程序功能。合同法规定：“工作成果部分交付的，定作人应当相应支付报酬。”鉴于此，一审法院对金典金融学校要求国互网科技公司返还已付合同价款67500元的诉讼请求不予支持。法律规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明；在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”“一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。…自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。”涉案合同约定：“从签订合同起计算，到第45个工作日前全部上线，在收到预付款三个工作日内出首页设计小样，由于甲方需求、材料、确认等方面的延迟相应顺延。”据此，国互网科技公司应当于2015年9月23日前全面完成PC端网站开发功能系统模块的交付验收，并保证金典金融学校可以通过任何与英特网连接的计算机访问自己的网站。金典金融学校、国互网科技公司均认可截止2015年10月17日，金典金融学校接受了国互网科技公司对网页功能系统的修改工作的事实，表明双方对合同履行期限进行了顺延。金典金融学校至2015年12月4日仍接收了国互网科技公司代购的阿里云服务器用户名及密码，并于2015年12月14日函告国互网科技公司要求国互网科技公司于同月17日17时之前完成合同约定的所有工作内容。而金典金融学校实际已经于2015年12月5日另行与第三方签订合同，委托第三方完成后续的网站上线工作。鉴于金典金融学校没有证据证明系因国互网科技公司怠于履行义务而造成工作成果的迟延交付，也不能说明国互网科技公司的行为构成违约，故一审法院对金典金融学校要求国互网科技公司承担违约金5062.50元的诉讼请求亦不予支持。合同约定：国互网科技公司完成PC端网站所有页面制作、程序开发，在其指定的服务器上完成测试，并经金典金融学校审核确定后向国互网科技公司支付第三期合同价款40500元。金典金融学校虽然没有在国互网科技公司指定的服务器上对其已完成的工作成果进行测试审核，但其实际已经使用了国互网科技公司代购的阿里云服务器。由此说明国互网科技公司已经完成了PC端网站所有页面的制作和程序开发工作，金典金融学校应当依约向国互网科技公司支付该部分报酬。因此，一审法院对国互网科技公司要求金典金融学校支付剩余合同价款40500元的反诉请求予以支持。基于涉案合同的附件明确约定由国互网科技公司开发PC端网站的支付系统，包括会员通过支付宝、网银在线、微信支付的方式在线购买课程学习，并免费开发网站的微信功能。故国互网科技公司针对其提出的系应金典金融学校的要求在合同外另行开发了微信及购物车功能，所产生相应费用应当由其支付的反诉主张，没有事实依据。因此，对于国互网科技公司要求金典金融学校支付该部分价款22250元的反诉请求不能成立，一审法院不予支持。判决：一、驳回金典金融学校要求国互网科技公司返还已付合同价款67500元的诉讼请求；二、驳回金典金融学校要求国互网科技公司支付违约金5062.50元的诉讼请求；三、金典金融学校支付国互网科技公司剩余合同价款40500元；四、驳回国互网科技公司要求金典金融学校支付网页增加功能费22250元的反诉请求。
本院认为：《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四十三条第一款规定，“技术合同纠纷案件一般由中级以上人民法院管辖”；《最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第七条规定，“当事人未依法提出管辖异议，但受诉人民法院发现其没有级别管辖权的，应当将案件移送有管辖权的人民法院审理”。技术服务合同纠纷是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同而发生的纠纷。本案双方当事人签订的《网络服务合同书》约定，国互网科技公司为金典金融学校建设PC网站及相应的网络服务项目，通过双方签订的合同内容反映本案的案由应当为技术服务合同纠纷。一审法院违反级别管辖规定，程序违法。依照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四十一条第一款、《最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项之规定，裁定如下：
一、撤销新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院（2016）新0102民初480号民事判决；
二、将本案移送至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理。
一审案件受理费3346.88元，退还金典金融学校2662.50元、国互网科技公司684.38元；金典金融学校预交的二审案件受理费2561.25元予以退还。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈映红
审 判 员 李卫玲
代理审判员 田 姝
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 于 阳