广东省惠州市惠阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1303民再22号
原审原告：吴秋霞，女，1976年9月5日出生，汉族，住址：广东省惠州市市辖区。
委托代理人：陈德明、胡进辉，广东一龙律师事务所律师。
原审被告：惠州市名人实业发展有限公司，住所地：惠阳区淡水镇人民四路河畔城。
法定代表人：郭壮葵。
原审被告：光耀集团有限公司，住所地：惠州市东平十二号小区荷兰水乡会所5楼。
法定代表人：郭耀名。
原审原告吴秋霞与原审被告惠州市名人实业发展有限公司（下称名人公司）、光耀集团有限公司商品房预售合同一案，本院（2016）粤1303民初239号民事判决书已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2016年11月6日作出（2016）粤1303民监22号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。原审原告委托代理人陈德明到庭参加诉讼。原审被告经本院传票传唤没有到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原审原告称，原告与被告名人公司签订商品房买卖合同，约定原告向被告名人公司购买位于惠州市××区山水名人花园××房，总价500746元，2014年6月30日交房。原告支付房款后，被告名人公司至今未按约定交房，现被告名人公司已停止该楼盘建设，楼盘处于烂尾状态。原告一直与被告名人公司对上述问题进行沟通及向政府反映，但至今未能解决问题。原告毕生积蓄投入购买涉案房屋，但原告的合法权益一直未受保护。原告现在仍然住在租来的房子里，承受房租与按揭款的双重压力。被告二为被告一的唯一股东，根据《公司法》相关规定，如果公司唯一股东不能证明其与公司的财产是相互独立的，则其需要对公司的债务承担连带责任。为保护原告的合法权益，诉至法院，请求判令：1、被告名人公司继续履行房屋买卖合同、交付验收合格的涉案房屋、并确认房屋所有权归原告、办理房地产权属证书、赔偿原告因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金；2、被告名人公司支付原告逾期交房违约金，自合同约定交房日的次日起计算至实际交房之日为止，暂计至起诉之日为22884.09元;3、被告光耀集团有限公司对上述继续履行合同和支付违约金的义务承担连带责任；4、本案所有诉讼费用、公告费用由两被告承担。
原审两被告没有作出书面答辩，没有提交证据。
原审原告向本院起诉请求：1、被告名人公司继续履行房屋买卖合同、交付验收合格的涉案房屋、并确认房屋所有权归原告、办理房地产权属证书、赔偿原告因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金；2、被告名人公司支付原告逾期交房违约金，自合同约定交房日的次日起计算至实际交房之日为止，暂计至起诉之日为22884.09元;3、被告光耀集团有限公司对上述继续履行合同和支付违约金的义务承担连带责任；4、本案所有诉讼费用、公告费用由两被告承担。本院原审认定案件事实：原、被告双方2012年6月23日签订《商品房买卖合同》（已备案，合同编号：惠阳（2012）00004268），合同约定原告购买被告开发的位于惠州市××区淡水土湖××山水名人花园××房，总价500746元。原告承诺于2014年1月3日前付房款的40%即200746元，余款300000元办理银行按揭。被告应于2014年6月30日前将依照国家和地方人民政府的有关规定，经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格并出具工程竣工验收报告的房屋交付原告使用。该商品房合同第九条关于被告逾期交房约定：……逾期超过180日后，原告有权解除合同。原告要求继续履行合同的，被告应于最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十五条关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后540日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记。合同签订后，原告付给被告涉案房屋总价款的40%即200746元，尚有购房款300000元未付。因被告已无正常经营，被告至今未按合同履行义务，原告诉至法院，提出上述诉请。庭审时，原告当庭撤回要求被告赔偿因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金。本院原审认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律禁止性规定、合法有效，原、被告应当按照约定履行自己的义务。原告当庭撤回要求被告赔偿因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金，不违反法律规定，予以准许。根据最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一、二条:“人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权”，“消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人”的规定，由此可知支付了全部或者大部分款项后的消费者作为买受人所享有的权利优先于抵押权和其他债权，现原告支付涉案房屋款项仅为40%即200746元，不属上述“支付了全部或者大部分款项后的消费者”范畴，且被告现处于停工及无正常经营状态，无法继续履行涉案合同，本院就此向原告释明可变更诉讼请求，但原告拒绝变更，故原告诉请被告继续履行合同，并履行交房、确认所有权、办证、逾期交房违约金，予以驳回。原告诉请被告光耀集团有限公司承担本案连带责任，无事实和法律依据，予以驳回。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃权利，应以缺席论处。本院原审判决：驳回原告吴秋霞诉讼请求。
本院再审认定案件事实如下：原、被告双方2012年6月23日签订《商品房买卖合同》（已备案，合同编号：惠阳（2012）00004268），合同约定原告购买被告开发的位于惠州市××区淡水土湖××山水名人花园××房，总价500746元。原告承诺于2014年1月3日前付房款的40%即200746元，余款300000元办理银行按揭。被告应于2014年6月30日前将依照国家和地方人民政府的有关规定，经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格并出具工程竣工验收报告的房屋交付原告使用。该商品房合同第九条关于被告逾期交房约定：……逾期超过180日后，原告有权解除合同。原告要求继续履行合同的，被告应于最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十五条关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后540日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记。合同签订后，原告付给被告涉案房屋总价款的40%即200746元，尚有购房款300000元未付。因被告已无正常经营，被告至今未按合同履行义务，原告诉至法院，提出上述诉请。庭审时，原告当庭撤回要求被告赔偿因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金。原告在再审庭审时表示，原告能在被告交房时一次性付清购房余款300000元给被告。
另查明，被告惠州市名人实业发展有限公司系由被告光耀集团有限公司作为唯一企业法人股东投资设立。原告吴秋霞将合同约定购买的位于惠州市××区淡水土湖××山水名人花园××房已作预购商品房预告登记。
本院再审认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律禁止性规定，合法有效，原、被告应当按照约定履行自己的义务。原告当庭撤回要求被告赔偿因完成涉案房屋验收交付所实际垫付的建设资金，不违反法律规定，予以准许。本案中，原告作为先履行义务一方，仅付清全部的购房款的40%即200746元，尚有购房款300000元未付，但原告已将合同约定购买的位于惠州市××区淡水土湖××山水名人花园××房作了预购商品房预告登记，且原告在庭审时承诺，被告交房时可一次性付清剩余款项。据此，原告诉请被告继续履行房屋买卖合同，办理房地产权属证书，有事实和法律依据，应予支持（办证所需费用由原告承担，原告已交付被告的办证费用可另循途径解决）。因涉案房屋为预售商品房，商品房首次确认权为政府行政部门职责范围，故本院对原告请求确认涉案房屋为原告所有的请求不作处理。原告可另行向相应政府部门解决。原告仅付清全部的购房款的40%即200746元，尚有购房款300000元未付，原告本身没有按照合同约定履行义务，因此原告诉请被告支付逾期交房违约金，无事实和法律依据，予以驳回。被告光耀集团有限公司作为惠州市名人实业发展有限公司的唯一法人股东，未提交证据证实其财产独立于其开办的惠州市名人实业发展有限公司的财产，被告光耀集团有限公司作为唯一法人股东应对被告惠州市名人发展有限公司继续履行合同的义务承担连带责任，故原告诉请被告光耀集团有限公司履行合同义务承担连带责任予以支持。两被告经本院传票传唤没有到庭参加诉讼，视为自动放弃抗辩权利，应以缺席论处。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条、第二百零七条第一款的规定，判决如下：
一、撤销本院（2016）粤1303民初239号民事判决书。
二、原审被告惠州市名人实业发展有限公司继续履行合同，在涉案房屋依照国家和地方人民政府的有关规定，并经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格并出具工程竣工验收报告后立即交付房屋给原审原告吴秋霞，并在该房交付使用后180日内，将办理权属登记需由出卖人即原审被告惠州市名人实业发展有限公司提供的资料报产权登记机关备案（办证所需费用由原审原告承担）。原告应在被告交房时一次性付清购房余款300000元给被告惠州市名人实业发展有限公司。
三、原审被告光耀集团有限公司对上述被告惠州市名人实业发展有限公司继续履行合同的义务承担连带责任。
四、驳回原审原告吴秋霞其他诉讼请求。
本案受理费9279元（已缓交），由被告惠州市名人实业发展有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。
审
审 判 长 叶志光
审 判 员 杨伟国
人民审判员 叶稳亮
二〇一七年九月十一日
书 记 员 李春琴