湖北省大悟县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鄂大悟民初字第00040号
原告李安云。
被告新洋电力建设有限公司，住所地：河南省长垣县长城大道88号，组织机构代码：77215764-9。
法定代表人曹兆庆，该公司总经理。
委托代理人王运庭。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求；进行和解；提起反诉、上诉或者撤诉。
原告李安云与被告新洋电力建设有限公司（以下简称新洋公司）劳务合同和借款合同纠纷一案，本院于2015年1月6日受理后，依法组成由审判员付松华担任审判长，代理审判员杨召、人民陪审员赵琛参加评议的合议庭，于2015年4月10日、5月13日公开开庭进行了审理。原告李安云，被告新洋公司委托代理人王运庭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告李安云诉称，2014年5月4日，原告与被告新洋公司订了雄楚大道立交桥项目施工协议书，被告新洋公司将雄楚大道立交桥项目油漆工程转包给原告施工。协议约定，油漆材料、设备由被告新洋公司提供。2014年11月14日，验收竣工。被告新洋公司欠工程工资266673元、误工工资118300元。施工期间，被告向原告借款40000元，返还31000元，下欠9000元。原告多次向被告催讨，被告至今未付。请求判令被告支付工程工资266673元、误工工资118300元，返还借款1739元、欠款9000元，并支付违约金80000元，合计475712元；诉讼费由被告负担。
为了支持其诉讼主张，原告李安云提交了以下证据：
一、《雄楚大道立交桥项目施工协议》一份，拟证明双方签订了合同。
二、结算清单、产品报检单，拟证明经武船验收原告完成的工程量。
三、经马茂鹏签字的涂装施工吨位申报表，拟证明原告完成的工作量。
四、借条二份，拟证明王好阳向原告借款40000元。
五、开支清单，拟证明开支材料费应当由公司偿还。
六、王好胜出具的一份证明条原件一份，李金聚出具的证明条复印件一份，拟证明原告方的停工时间。
七、出庭作证证人高某证言：我干活，头一个月可以预支工资，可以找公司预支生活费，直到11月份也可以预支生活费，12月份就不能预支生活费。我是为李安云打工，是从2014年5月到2015年2月17日。
八、出庭作证证人卢某证言：我是李安云雇请的油漆工，由李安云支付我的工资。但是到现在也没拿到一分钱的工资。
九、出庭作证证人刘某证言：我与李安云施工队是隔壁，他们的情况我比较清楚，互相认识，他们一直没有拿到工钱。他们有8个人，其中有一个是我的亲戚。他们是2015年元月离开的。
被告新洋公司口头辩称，工资的金额不准确，应为263677元。误工工资不应当支付，没有误工工资。借款是王好阳个人的行为，与公司无关。违约金没有事实、合同和法律依据，不应当支持。
为了支持其抗辩理由，被告新洋公司提交了以下证据：
工程计量表复印件，拟证明原告李安云完成的工作量。
经庭审质证，被告新洋公司对原告李安云提交证据的质证意见是：对证据一中的第三条第二款有异议，认为是原告自行删除了“误工三日”的内容，不应当作为原告要求支付误工工资的依据。对证据二的真实性没有异议，总重量是5089.259吨，但是不能证明原告要求支付的工资是266673元。对证据三有异议，认为与原告提交的证据相矛盾，且马茂鹏不具有签字确认工程量的资格。对证据四有异议，认为是王好阳个人与原告之间的行为，与公司无关，且此借款与本案不是同一法律关系，不能一并审理。对证据五的真实性有异议，认为王好胜无权代表公司对外签署任何文件手续。对证据六的真实性有异议，认为，第一，其中王好胜出具的原件不是双方之间签订的施工合同，合同约定了工地负责人，王好胜无权代表公司对外出具误工损失证明；对其中李金聚出具证明的真实性也有异议，认为施工合同中未授权其对外出具证明误工损失的证明材料。第二，即使这两份证明是真实的，根据证明的内容有“老关罢工导致的误工损失”，该损失不是由被告的原因引起的，被告不应该承担责任。“有的误工原因是由原告返工引起的”，也不应由被告承担责任。李金聚出具的证明注明“从2014年10月13日老关停工至今天11月13日结束”，停工时间长达一个月之久，原告应该采取措施避免损失扩大，但原告未采取措施，该损失也不应该由被告承担。第三，即使这两份证明是真实的，施工合同第三条明确约定误工三日才支付误工损失，原告提交的合同单方将“误工三日”的内容给自行删除了，该删除内容未经双方签字确认，不能作为合同的依据。
对出庭作证证人高某、卢某和刘某证言，原告李安云、被告新洋公司都没有异议。
原告李安云对被告新洋公司提交的证据有异议，认为应当以原告提交证据载明的数量为准。
对本案证据，本院认为，原告李安云提交的证据一，是双方签订的合同，被告新洋公司对其关于是原告自行删除了“误工三日”的内容的质证意见，没有提交其持有的合同原件或者其它证据予以证明，对其质证意见不予采纳，对该证据予以采信。原告李安云提交的证据二，被告新洋公司对其真实性没有异议，予以采信。原告李安云提交的证据三，被告新洋公司对该证据的质证意见，没有提交证据予以证明，不予采纳，对该证据予以采信。原告李安云提交的证据四，对其真实性予以采信。原告李安云提交的证据五，系被告方人员王好胜出具，对其真实性予以采信。原告李安云提交的证据六，其中王好胜出具的证明系原件，并且载明了“李安云油漆班”，被告新洋公司对其中李金聚出具的证明复印件没有异议，对该证据予以采信。
出庭作证证人高某、卢某和刘某证言，因原告李安云、被告新洋公司都没有异议，予以采信。
被告新洋公司提交的证据，有涂改痕迹，不予采信。
经审理查明：2014年5月4日，原告李安云以大悟县施工队（项目油漆）的名义与被告新洋公司签订《雄楚大道立交桥项目施工协议》，被告新洋公司将武汉新洲阳逻雄楚大街梅家山立交桥的油漆涂装工程转包给原告施工。协议约定，工程地点为阳逻武船重工厂内；单价为3.5元（／㎡）；工程结束以后，7个工作日后10天前，被告新洋公司支付全部工程款；被告新洋公司委派李金聚为工地代表；因被告新洋公司方原因，停工待料，被告新洋公司支付每人每天100元（不包括管理人员和炊事员）。合同签订后，原告李安云雇请人员进行涂装施工。经结算，原告李安云完成的涂装量共5320.69吨，计76192.281㎡。截至2014年11月13日，因被告方原因，原告方停工时间共计532天。
另查明，大悟县施工队的人员由原告李安云雇请，工资由原告李安云支付。原告李安云及其雇请的人员于2015年2月17日离开工地。原告李安云与被告新洋公司方人员王好胜、王好阳存在借款纠纷。
原告李安云完成的涂装量76192.281㎡以3.5元／㎡计共266673元。原告方停工时间共计532天，以100元／天计算共53200元。
本院认为，《雄楚大道立交桥项目施工协议》是书面合同，经原告李安云签字、被告新洋公司盖章，依法成立。《雄楚大道立交桥项目施工协议》受法律保护，对原、被告具有法律约束力，被告新洋公司应当按照合同约定履行义务。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，工程结束以后，7个工作日后10天前，被告新洋公司支付全部工程款。原告李安云及其雇请的人员于2015年2月17日离开工地，原告李安云要求被告新洋公司支付工程款266673元的诉讼请求，予以支持。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，因被告新洋公司方原因，停工待料，被告新洋公司支付每人每天100元。被告新洋公司应当向原告李安云支付停工损失53200元。《雄楚大道立交桥项目施工协议》没有约定违约金，原告李安云要求被告支付违约金80000元的诉讼请求，不予支持。《雄楚大道立交桥项目施工协议》明确约定，因被告新洋公司方原因，停工待料，被告新洋公司支付每人每天100元。原告李安云不能证明，从2014年11月14日至2015年2月17日，是因被告方原因而停工，其要求被告新洋公司支付该期间停工损失的诉讼请求，不予支持。王好胜、王好阳所欠原告李安云借款，原告李安云没有提交证明该借款与被告新洋公司或与施工行为有关，其要求被告偿还借款1739元和9000元的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第四十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、在本判决生效之日起五日内，被告新洋电力建设有限公司向原告李安云支付工程款266673元，支付停工损失53200元；
二、驳回原告李安云的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8436元，由被告新洋电力建设有限公司负担5863元，原告李安云负担2573元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。
审 判 长 付松华
代理审判员 杨 召
人民陪审员 赵 琛
二〇一五年七月三日
书 记 员 付三红
附法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。