广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）深宝法民三初字第2412号
原告（反诉被告）王洪林，男，汉族，1983年8月3日出生，身份证住址湖北省郧西县。
委托代理人刘云海，广东卓建律师事务所律师。
委托代理人吕红兵，广东卓建律师事务所律师。
被告（反诉原告）深圳市康达尔（集团）股份有限公司，住所地深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼，组织机构代码19218095-7。
法定代表人罗爱华，董事长。
委托代理人张荣富，国浩律师（深圳）事务所律师。
委托代理人李芳，国浩律师（深圳）事务所实习律师。
原告王洪林与被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称康达尔公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，被告康达尔公司在法定期限内提出反诉，本院受理后，将本诉与反诉适用简易程序合并公开开庭进行了审理。王洪林委托代理人刘云海、吕红兵，康达尔公司委托代理人张荣富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
王洪林诉称，2014年8月29日，王洪林与康达尔公司签订了《深圳市房地产买卖合同（预售）》约定，王洪林通过首付和按揭贷款方式购买康达尔公司开发的位于深圳市宝安区西乡街道办事处康达尔山海上园（一期）第1号楼B单元/座7层703号商品房，涉案房屋建筑面积为85.39平方米，总价款为人民币2,296,541元；康达尔公司应当于2015年3月31日前将本房地产交付给买受人，交付前应取得《深圳市建设工程竣工验收备案（回执）》；逾期交付房产在90日之内（含90日）的，自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金，合同继续履行。签订合同后，王洪林依约向康达尔公司支付了首付款，余款在约定期限内通过银行贷款全部付清。2014年年底，康达尔公司发出入伙通知书，告知王洪林涉案房屋已办理商品房验收各项手续，具备交房条件，通知王洪林先办理收楼手续，王洪林要求康达尔公司提供相关验收合格证书以及合同第十条约定的文件，康达尔公司拒不提供。在实地查看涉案房产时，王洪林发现房屋厅房水平面与入户花园水平面存在明显落差，而康达尔公司在预售前和在合同订立过程中，从未以任何方式告知王洪林房屋水平面存在此落差情形。王洪林因此拒绝签收《入伙通知书》及其它文件，并与邻居多次向康达尔公司交涉，要求立即解决落差问题或调换房产。康达尔公司工作人员承认销售时确未告知，但此结构落差在设计图纸上已经存在，不是施工质量问题，故无法解决，也没有其它同样户型未售房屋可供调换，但愿意为此补偿王洪林5万元，但王洪林不愿接受该补偿方案。同层706号商品房邻居经委托深圳市深信房地产评估有限公司评估认定，其与涉案房户型及房产相近的户型厅房水平面与入户花园水平面不一致造成物业价值减损额为144,616元。此后，因小区其他业主不断发现房屋结构不符、配套设施不完善等问题，全体业主在维权过程中查明，涉案楼盘直到2015年5月29日才取得《建设工程规划验收合格证》。规划验收合格后，康达尔公司没有向王洪林发出任何有关收楼入伙的通知，2015年10月5日，获悉其他业主已经入住，主动到康达尔公司处办理了收楼入伙手续。商品房达到交付条件，必须同时符合国家对商品房交付的强制性规定以及买卖双方《房地产买卖合同》中自主约定的交付条件，两者缺一不可。双方在合同中任何自主约定的内容，如果违反了上述法律、行政法规的强制性规定的，应认定该条款无效。《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条规定“县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收”。《深圳市城市规划条例》第六十一条规定：“建设工程竣工后，建设单位或个人持建筑工程竣工测绘报告向原审批部门申请规划验收。未经验收或验收不合格的，不予发放《规划验收合格证》，不予房地产权登记，不得投入使用”。上述法律、法规表明，商品房在交付之前应当取得建设规划验收合格证。本案涉诉商品房未经规划验收并取得相应验收合格证，故康达尔公司通知王洪林于2014年12月31日入伙收楼的交付行为违反了相关法律、法规的强制性规定，其在2015年5月29日前的交付行为无效，康达尔公司应承担自合同约定的交付日期次日即2015年4月1日起至5月29日之间的延期交楼的违约责任。此外，涉案房产存在水平面落差问题，将会给王洪林在今后的房屋装修、日常生活带来极大不便，并直接影响物业使用价值及转让价值。如此重大事项，对涉案房产的成交价格以及王洪林认购时的购房意愿均产生直接影响，但康达尔公司却未履行任何告知义务，应当承担违约责任，赔偿因房屋厅房水平面与入户花园水平面不一致所造成的物业价值减损损失，关于减损损失额，由于邻居706号户型与本案房产户型及成交价相近，王洪林认为涉案房产价值减损额可参照该评估额。为维护王洪林的合法权益，王洪林诉至法院，请求判令：1、康达尔公司向王洪林支付自2015年4月1日至2015年10月5日的迟期交楼违约金共计128,835.95元（违约金计算方法：以已付房款为基数，按每日万分之三计算，共计187天）；2、康达尔公司承担因房屋厅房水平面与入户花园水平面不一致造成物业价值减损损失144,616元；3、康达尔公司承担本案诉讼费用。
康达尔公司答辩称，一、康达尔公司已经在合同约定的交房之前向王洪林发出了入伙通知书，王洪林收到入伙通知书后办理了入伙手续，且未就起诉状中所涉及事项提出过任何异议，按照双方所签订的买卖合同第九条、第十一条的约定，涉案房屋已依约交付给王洪林，交付行为合法有效。二、规划验收合格证不是涉案房屋交付的前提条件，城市规划法相应的规定只是管理性规范，而非效力性强制规范，该规定不导致涉案房屋的交付无效。三、王洪林提交的施工图中标明六、七、八层部分房屋入户花园和客厅有10-30公分的高差，该高差是规划设计中所预先规划设计好的，高差的形成并非康达尔公司违反规划设计施工所导致。康达尔公司对该高差的存在不存在任何过错。四、王洪林提供的单方评估损失报告不符合有效证据的构成要素，康达尔公司对该证据的真实性、关联性、合法性均不予确认，该评估报告不能作为认定本案事实的证据。综上，请驳回王洪林的全部诉讼请求，并判令王洪林承担本案的全部案件受理费。
康达尔公司反诉称，2014年8月29日，康达尔公司与王洪林就购买涉案房屋签订了《深圳市房地产买卖合同（预售）》，合同第六条第三款第二项约定：签订本合同之日起15日内办理银行贷款并向出卖人支付剩余价款，即150万元。合同附件五第四条第二款约定：逾期超过60日的，买受人愿意继续履行合同，经出卖人同意，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之四的违约金。中国建设银行出具的《网上银行电子回单》显示：王洪林的银行贷款于2014年11月19日才支付给康达尔公司，实际付款时间超过合同约定期限107天，据此，王洪林未能在合同约定期限内支付银行贷款的行为构成延期付款之违约，依约，王洪林应向康达尔公司支付延期付款违约金，经计算，应支付的违约金为64,200元，特起诉至法院，请求法院依法判决：1、王洪林向康达尔公司支付逾期付款违约金64,200元；2、王洪林承担反诉案件受理费。
王洪林针对康达尔公司的反诉答辩称，康达尔公司反诉与事实不符，是对合同条款的错误理解，其反诉请求无事实和法律依据，应予驳回。一、王洪林在合理的期限内签署了与银行之间的按揭借款合同，并通过银行及时向康达尔公司足额支付按揭款项，提供服务的银行均系由康达尔公司安排，整个借款流程中也皆由康达尔公司联系及办理，王洪林仅为配合。银行在与购房者签署借款协议后需要有一系列内部的审查流程，作为借款人的小业主不可能掌控该流程，且该过程是康达尔公司参与且已知的。二、康达尔公司曲解了补充协议第四条的约定，本案中该协议补充条款约定的违约情形防范的是业主出现无法足额贷款情形时的处理办法，是对银行实际核准贷款金额出现与购房人借款额发生不一致时而借款人又无力及时筹款的违约处理约定。有关违约金所针对的对象并非指银行借款，而是指“未获批准的款项”，也就是说，是申请放贷额与实际放贷额之间的差额。本案中对该合同条款的内容应该做连续的阅读，全面完整地理解，不应断章取义。结合康达尔公司提的反诉证据及王洪林针对康达尔公司请求提交的证据能够证明本案中王洪林的申请额已全部获批，不存在未获批准的款项，故也不存在违约的情形。综上所述，请求法院驳回康达尔公司的反诉请求。
经审理查明：2014年3月19日，康达尔公司取得了深圳市宝安区康达尔山海上园（一期）B区的深圳市房地产预售许可证。
2014年8月29日，王洪林作为买方，康达尔公司作为卖方，双方签订了深（宝）网预买字（2014）第8757号《深圳市房地产买卖合同（预售）》，相关约定如下：王洪林向康达尔公司购买位于深圳市宝安区西乡街道办事处康达尔山海上园（一期）B区1号楼B单元7层703房，建筑面积为85.39平方米，转让价款为人民币2,296,541元，买方采取按揭方式付款，签订合同之日首期支付购房总价款的34.68%即796,541元，签订本合同之日起15日内办理银行贷款并向出卖人支付剩余价款即150万元；出卖人应当于2015年3月31日前将上述房地产交付给买受人，交付前应当取得《深圳市建设工程竣工备案（回执）》；出卖人向买受人交付前，应发出《入伙通知书》，《入伙通知书》应当注明实际交付的本房地产的建筑面积、交付办理期限、交付手续办理地点等；出卖人书面通知买受人交付后，买受人经验收同意收楼的，本房地产的交付时间为出卖人交付本房地产的钥匙之日，出卖人通知买受人交付后，买受人无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的，本房地产的交付时间为出卖人《入伙通知书》中的交付期限届满之日；买受人收到《入伙通知书》后，应在接到《入伙通知书》之日起5日内按《收楼意见书》内容对房地产进行验收，如有异议应当在验收期限届满之日起0日内在《收楼意见书》中提出，买受人逾期不提出异议，视为同意接收本房地产。出卖人收到买受人异议后应当在5日内对异议部分作出书面答复和处理意见，出卖人逾期不予答复及处理的视为买受人异议成立，该房地产视为未交付。买受人同意出卖人书面答复和处理意见的，应当在出卖人处理完毕并书面通知买受人之日起3日内对该房地产重新验收，买受人重新验收没有异议的，该房地产视为已按重新验收期限交付；逾期交付在90日之内（含90日）的，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金，合同继续履行；合同附件五中约定如下：出卖人向本合同注明的买受人地址以特快（顺丰或EMS）方式发出《入伙通知书》后，即视为出卖人已经完成了房屋交付通知义务，因买受人原因未收到《入伙通知书》的，买受人应当于本合同约定房屋交付日期前往房屋所在地出卖人办公场所办理房屋验收手续；买受人未按照《入伙通知书》规定日期，或本合同约定房屋交付日期届满前前往房屋所在地出卖人办公场所办理房屋验收手续的，视为房屋已交付。买受人应承担自《入伙通知书》规定日期，或本合同约定房屋交付日期后的风险及物业管理费；如买受人未付清房款并未完全履行买卖合同约定的义务，出卖人有权拒绝交付本房地产直至买受人付清房款并完全履行买卖合同约定的各项义务止。若买受人选择按揭付款，银行核准的贷款金额小于申请金额或贷款申请不获银行最终批准，则买受人应在出卖人或银行通知的期间内缴足全部未获批准的款项，否则视为逾期支付房款；买受人逾期付款在60日之内（含60日），买受人应按日向出卖人支付该笔逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过60日的，出卖人有权解除买卖合同，买受人愿意继续履行合同，经出卖人同意，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之四的违约金。
2014年9月26日，王洪林与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《个人住房（商业用房）借款合同》，借款金额为150万元。2014年11月19日，中国建设银行发放了贷款150万元至康达尔公司帐户。
2014年12月31日，康达尔公司取得了涉案楼盘的《深圳市房屋建筑工程项目竣工验收备案收文回执》。
2015年5月15日，康达尔公司向王洪林出具《发票》，表明收到王洪林支付的购房款人民币2,296,541元。
2015年5月29日，康达尔公司取得了涉案楼盘的建设工程规划验收合格证。
另查，1、王洪林在诉状中确认康达尔公司已经在2014年底发出入伙通知书，通知其办理收楼手续。
2、王洪林主张其于2015年10月5日才办理了收楼手续，王洪林提交了前期物业管理协议证明其该主张，康达尔公司既未对王洪林实际收楼日期提出明确主张，又未提交收楼意见书等证据证明王洪林办理收楼手续的日期。
3、王洪林与康达尔公司均确认王洪林购买的涉案房产在入户花园与客厅之间实际存在水平落差，该水平落差在康达尔公司备案的设计图纸中有体现，但康达尔公司在与王洪林签署房产买卖合同时并未告知王洪林该水平落差存在的情况。
以上事实，房地产预售许可证、房地产买卖合同（预售）、深圳市房屋建筑工程项目竣工验收备案收文回执、建设工程规划验收合格证、发票、前期物业服务协议、借款合同、银行电子回单等证据和庭审笔录予以证实。
本院认为，本案属于房地产买卖合同纠纷。王洪林和康达尔公司签订的《深圳市房地产买卖合同（预售）》是双方真实意思表示，合法有效，各方应当依法全面履行合同约定的义务。
交付的房屋必须符合房屋交付条件，房屋交付条件是指开发商为了取得可以与购房者办理交房手续的资格，应当具备的法律规定和合同约定的交房条件。《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条规定“县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料”。《深圳市城市规划条例》第六十一条规定“建设工程竣工后，建设单位或个人持建筑工程竣工测绘报告向原审批部门申请规划验收。未经验收或验收不合格的，不予发放《规划验收合格证》，不予房地产权登记，不得投入使用”。由此可见，虽然涉案合同仅约定交付前应当取得《深圳市建设工程竣工备案回执》，但根据相关法律规定，涉案小区在进行规划验收前并不符合交付使用的条件，而交易双方的约定除遵循意思自治原则外，还应当符合法律、行政法规的规定，即未进行规划验收的房屋不具备工程竣工验收备案的实质性条件，涉案房屋在交付前还应当通过规划验收。在涉案房屋未取得规划验收的情况下，康达尔公司以已经取得《深圳市建设工程竣工备案回执》为由向王洪林交付涉案房屋的，王洪林有权拒绝收楼。
涉案合同约定，买受人收到《入伙通知书》后，应在接到《入伙通知书》之日起5日内按《收楼意见书》内容对房地产进行验收，如有异议应当在验收期限届满之日起0日内在《收楼意见书》中提出，买受人逾期不提出异议，视为同意接收本房地产。本案中，虽然康达尔公司既未对王洪林实际收楼日期提出明确主张，又未提交收楼意见书等证据证明王洪林办理收楼手续的日期，但根据王洪林的相关自认以及康达尔公司已经依约在约定的期间内向王洪林发出入伙通知书，但王洪林未提交充分有效证据证明其在收到《入伙通知书》后提出异议，故本院认为康达尔公司已经履行了通知入伙的义务，在无证据证明王洪林针对康达尔公司通知入伙的行为提出了明确异议的情况下，康达尔公司在涉案小区通过规划验收后并不负有再次通知入伙的义务。综上，根据本院查明的事实以及合同的约定，本院认为康达尔公司应当向王洪林支付的延期交楼违约金人民币40,648.78元(以合同约定的转让价款人民币2,296,541元为基数，按每日万分之三标准，从2015年4月1日起计算至2015年5月29日止)。原告超额诉讼请求，本院不予支持。
关于王洪林主张的物业价值减损损失问题，本院认为，王洪林与康达尔公司均确认王洪林购买的涉案房产在入户花园与客厅之间实际存在水平落差，对此事实本院予以确认。该落差情况虽未在双方签订的房产买卖合同中体现，康达尔公司在向王洪林出售涉案房产时也未明确告知，但该水平落差在建设部门备案的设计图纸中即已存在，并非康达尔公司违反规划设计施工所导致，水平落差的存在虽可能导致王洪林在实际居住使用涉案房产时产生一定的不便，但该落差的存在并不必然导致涉案房产价值的贬损。另关于王洪林提交的其他业主的评估报告，该评估报告认定所评估房产的价值贬损主要是基于租金收益，而涉案房产并未对外出租，所以王洪林主张的该损失并未实际发生。综上，王洪林主张涉案房产在入户花园与客厅之间存在水平落差，导致房产价值贬损，依据不足，本院对王洪林的该项诉讼请求依法不予支持。
关于康达尔公司反诉主张的逾期付款违约金，本院认为，首先，在王洪林与康达尔公司签订的《深圳市房地产买卖合同（预售）》及相关附件中并没有关于逾期付款违约金的约定，康达尔公司反诉所称的附件五第四条约定的逾期付款违约金针对的是王洪林就涉案房产申请银行按揭贷款金额与按揭银行实际核准贷款金额出现不一致，而王洪林又未能及时将差额补足的行为，而本案中王洪林向银行申请按揭贷款金额与银行实际核准的贷款金额一致，并不存在差额问题，因此合同附件五第四条的条款并不适用于本案；其次，双方签订的房产买卖合同第六条虽约定了买方应在签订本合同之日起15日内办理银行贷款，但王洪林购买的涉案房产为康达尔公司预售的一手商品房，根据惯例，预售房产申请按揭贷款需房产的开发商配合，王洪林作为买房人无法独自办理，王洪林与康达尔公司虽均未提交向贷款银行递交按揭贷款申请时间的相关证据，但本院认为即使存在一定逾期，结合王洪林实际与按揭银行签署《个人住房（商业用房）借款合同》的时间，也在合理的范围内，王洪林对此也不存在过错；最后，双方签订的房产买卖合同仅约定了王洪林办理银行贷款时间，康达尔公司以贷款银行实际发放贷款时间认定王洪林支付购房款构成违约也缺乏事实依据，事实上贷款银行何时发放按揭贷款王洪林作为借款人无法控制与左右，该日期与银行相关审批流程等因素密切相关。因此，康达尔公司主张的逾期付款违约金并无事实及法律依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第七条、第六十条，《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司应当在本判决发生法律效力之日起三日内向原告王洪林支付延迟交楼违约金人民币40,648.78元；
二、驳回原告王洪林的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告深圳市康达尔（集团）股份有限公司的反诉请求。
如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉部分受理费人民币2,701元，由王洪林负担人民币2,293元，康达尔公司负担人民币408元，该费用王洪林已经预交；反诉部分案件受理费人民币703元，由康达尔公司负担，该费用康达尔公司已经预交。
如不服本判决可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
代理审判员 苑广玲
二〇一六年一月四日
书 记 员 周 爰
书 记 员 林斯瑜
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国合同法》
第七条当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国城乡规划法》
第四十五条县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。
建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
《中华人民共和国建筑法》
第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。
建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第15页共16页