.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区平罗县人民法院民事判决书（2015）平民初字第2786号原告牛某某,男，1984年8月5日出生，汉族，个体户，住银川市。委托代理人石某某，宁夏崇源律师事务所律师。特别授权代理。被告重庆市力冠建设集团有限公司,住所地：重庆市璧山区壁城街道文星路**。法定代表人曾某某，系重庆市力冠建设集团有限公司总经理。被告重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司，，住所地：银川市金凤区紫荆花商务中心**负责人苟启良，系重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司经理。被告宁夏吉运开发建设（集团）有限公司,住所地：银川,住所地：银川市北京中路**>法定代表人尤某某，系宁夏吉运开发建设（集团）有限公司董事长。委托代理人刘某某，宁夏宁众律师事务所律师。特别授权代理。原告牛某某诉被告重庆市力冠建设集团有限公司（以下简称"重庆力冠集团公司"）、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司（以下简称"重庆力冠宁夏分公司"）、宁夏吉运开发建设（集团）有限公司（以下简称"宁夏吉运集团公司"）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年10月10日受理后，依法组成合议庭，于2016年1月20日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人石某某、被告宁夏吉运开发建设（集团）有限公司的委托代理人刘某某到庭参加诉讼，被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称，被告重庆力冠宁夏分公司是被告重庆力冠集团公司于2013年3月在宁夏设立的分公司。被告宁夏吉运集团公司系石嘴山西部国际物流总部项目的开发公司，该公司将其开发建设的石嘴山西部国际物流总部项目承包给被告重庆力冠宁夏分公司，该公司又将其中的降水、防水、基坑支护等工程承包给原告，分别于2014年8月20日、2015年7月28日与原告签订《打井降水承包合同》、《防水承包合同》、《基坑支护承包合同》。合同签订后，原告及时组织施工。工程竣工后，原告将承包工程交付给被告重庆力冠宁夏分公司，双方就工程量及工程价款进行了确认。防水工程274165元、打进降水工程467010元、基坑支护工程205546.2元，合计946721.2元。经原告催要，三被告均未履行付款义务。现诉至法院，请求依法判令：1、被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司共同支付原告工程款946721.2元、利息84173.88元，共计1030895.08元；2、被告宁夏吉运开发建设（集团）有限公司在欠付工程款范围内承担连带清偿责任；3、本案诉讼费由三被告负担。被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见和证据。被告宁夏吉运集团公司辩称，本公司将工程发包给被告重庆力冠宁夏分公司，与原告并没有合同关系，且发包给该公司的工程尚未竣工，双方并未结算，不存在欠付该公司工程款的情况。原告诉求无事实及法律依据，应驳回其对本公司的诉求。原告为证实自己的主张，当庭提交以下证据：1.企业信息三份，证实三被告的主体身份以及被告重庆力冠宁夏分公司系被告重庆力冠集团公司在宁夏设立的分公司的事实；被告宁夏吉运集团公司质证后，对该组证据没有异议。2.打井降水承包合同、防水承包合同、基坑支护承包合同各一份，证实被告重庆力冠宁夏分公司将其承包建设的被告宁夏吉运集团公司开发的石嘴山市西部国际物流园项目中的打井降水工程、防水工程及基坑支护工程发包给原告，由原告施工的事实；被告宁夏吉运集团公司质证后认为，对该组证据有异议。该合同系被告重庆力冠宁夏分公司与原告签订的，本公司对此事不知情，合同上也没有本公司的签章。3.降水工程确认单两份、打井降水工程结算单两份、地下室防水工程确、地下室防水工程确认单一份一份、护坡工程确认单一份、基坑支护工程量结算单一份，证实原告依据双方签订的施工合同，及时组织人员进驻工地进行施工，并将工程竣工交付给被告重庆力冠宁夏分公司，双方就工程量及工程价款进行了决算，确认降水工程价款为467010元、防水工程价款为274165元、基坑支护工程价款为205546.2元，三项工程合计946721.2元的事实；被告宁夏吉运集团公司质证后认为，对该组证据有异议，系被告重庆力冠宁夏分公司物流园项目部出具，不予认可。4.协议书一份，证明原告与被告宁夏吉运集团公司于2015年8月4日签订工程付款协议，约定由被告宁夏吉运集团公司于2015年9月20日前支付原告工程款40万元，用于支付民工工资。但协议签订后被告宁夏吉运集团公司并未支付该款项，被告宁夏吉运集团公司就该项目工程款未予全部结清的事实。被告宁夏吉运集团公司质证后认为，对该组证据有异议，该协议书上本公司的公章与代理人出庭手续上的公章不一致，不予认可，且本公司发包的工程尚未竣工，不可能结算，该证据也无法证实本公司存在欠付工程款的事实。被告宁夏吉运集团公司未提交证据。本院对原告提供的证据，结合原、被告当庭陈述，认定如下：原告出示的证据1经被告宁夏吉运集团公司质证后没有异议，本院依法予以采信；证据2与本案具有关联性，能够证明原告是涉案工程的实际施工人，本院依法予以采信；证据3具有真实性、合法性、关联性，能够证实原告与被告重庆力冠宁夏分公司对涉案工程进行了结算，本院依法予以采信；证据4因协议双方未予实际履行，与本案不具有关联性，本院依法不予采信。根据采信的证据，结合原、被告的陈述意见，本院确认以下案件事实：被告宁夏吉运集团公司系石嘴山西部国际物流总部项目工程的开发公司，该公司将其开发建设的石嘴山西部国际物流总部项目承包给被告重庆力冠集团公司，被告重庆力冠宁夏分公司系重庆力冠集团公司的分公司。2014年8月20日，原告与被告重庆力冠宁夏分公司同时签订了《打井降水承包合同》、《防水承包合同》和《基坑支护承包合同》，并加盖了"重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司物流园项目部"的印章。双方约定：被告重庆力冠宁夏分公司将石嘴山西部国际物流总部基地的打井降水、防水工程以及A2-3号汽车融资租赁区的基坑支护工程承包给原告施工，工程款支付方式为：打井、降水及排水管道施工付款方式，按节点支付，2015年3月支付50%的工程款，封顶再支付20%-30%，下余的款项竣工完毕后全部结算；防水工程按所有材料进场检验合格后，二层封顶付款至50%，本工程主体封顶再支付20%-30%，工程验收竣工时支付95%，保修金5%；基坑支护工程按照每月施工完成的工作量，支付合同价的70%，二层封顶验收合格后，结算全部工程款。双方还约定了其他事项。合同签订后，原告按照合同约定进行了施工。2014年10月15日，双方对涉案的三项工程分别签订了工程量确认单，并于2015年7月28日进行了工程款结算，防水工程274165元、打井降水工程467010元、基坑支护工程205546.2元，合计946721.2元。上述确认单上均加盖有"重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司物流园项目部"的印章，且在结算单上有被告重庆力冠宁夏分公司负责人苟启良的签字。现石嘴山西部国际物流总部项目主体工程没有竣工，处于停工状态。经原告催要，三被告均未履行付款义务，引起原告诉讼。本院认为，当事人应当按照约定履行自己的义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定"建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的......"，第二条规定"建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持"。本案中，被告重庆力冠宁夏分公司将涉案工程承包给没有建筑施工企业资质的原告，双方签订的承包合同系无效合同。但双方对涉案工程进行了结算，可以认定原告施工的涉案工程已经竣工验收合格。因此，原告要求被告重庆力冠宁夏分公司支付工程款的诉讼请求，本院依法予以支持。现石嘴山西部国际物流总部基地的主体工程已二层封顶，但没有全部完工，工程停工。虽然在防水工程承包合同中约定"二层封顶付款至50%，本工程主体封顶再支付20%-30%，工程验收竣工时支付95%，保修金5%"，但是考虑到原告所干工程已经完工，而主体工程的停滞状态持续到何时不确定，再次开工期限未确定性，如果仍然要求原告严格按照合同约定只能以主体工程的进度主张工程款，就会导致原告的利益一直处于不确定的状态，有违公平原则。综合以上原因考虑，对原告要求支付涉案工程全部工程款946721.2元的诉讼请求，本院依法予以支持。原告主张的工程款利息在法律规定的范围内，本院依法支持11360.7元（从结算次日起至起诉之日止，即：2015年7月28日至2015年10月10日，946721.2元×6%÷365天×73天）。《中华人民共和国公司法》第十四条规定"公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担"。根据该条法律规定，被告重庆力冠集团公司应当对被告重庆力冠宁夏分公司与原告签订承包合同的行为承担法律责任，支付原告的工程款及利息损失。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六第二款规定"实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。"本案中，被告宁夏吉运集团公司作为涉案工程的发包人，其没有举证证明未欠付工程承包方涉案工程款，应承担举证不能的法律后果。故该公司应当在欠付工程款的范围内对原告承担责任。因此，被告宁夏吉运集团公司辩称，其与原告之间不存在合同关系、不承担法律责任的意见，不符合法律规定，本院依法不予采纳。被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩、质证等诉讼权利，应承担相应的法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条（五）项、第六十条第一款、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（五）项、第二条、第十七条、第十八条第一款第（二）项、第二十六条第二款之规定以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司支付原告牛某某工程款946721.2元、利息11360.7元，合计958081.9元，于本判决生效之日起十五日内付清；二、被告宁夏吉运开发建设（集团）有限公司在欠付被告重庆市力冠建设集团有限公司工程款的范围内对原告牛某某承担责任。三、驳回原告牛某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费14078元，由原告负担994元，由被告重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市力冠建设集团有限公司宁夏分公司、宁夏吉运开发建设（集团）有限公司负担13084元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院。审判长 雷丽萍代理审判员 马琼人民陪审员 董秀二〇一六年五月日书记员 李旭霞