福建省龙岩市新罗区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0802民初6266号
原告：天津市南洋建设集团有限公司，住所地天津市津南区咸水沽镇海河科技园聚兴道9号，统一社会信用代码91120112103869008Y。
法定代表人：蔡宝泉，经理。
委托诉讼代理人：张浩，天津厚衡律师事务所律师。
被告：龙岩市名翔影院管理有限公司，住所地福建省龙岩市新罗区中城中兴北路1号闽西交易城新发现广场4层4001号，统一社会信用代码9135080258111884XH。
法定代表人：王纶熙，经理。
被告：北京天元建业装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区白家庄西里5号7号楼一层102室。
法定代表人：张国泰，经理。
原告天津市南洋建设集团有限公司（下称南洋公司）与被告龙岩市名翔影院管理有限公司（下称名翔公司）、北京天元建业装饰工程有限公司（下称天元公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月4日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。诉讼中，原告向本院申请撤回对被告天元公司的起诉。2017年9月20日，本院作出（2017）闽0802民初6266号民事裁定，准许原告撤回对被告天元公司的起诉。原告的委托诉讼代理人张浩到庭参加诉讼。被告名翔公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南洋公司向本院提出诉讼请求：名翔公司支付南洋公司工程款542924元。
事实与理由：2011年5月，天津市洋建筑工程公司与名翔公司签订一份《福建龙岩星美�院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》，合同约定南洋公司为名翔公司所属的星美影院供应以及安装空调、电气设备，合同金额980000元。同日，天津市洋建筑工程公司又与天元公司、名翔公司签订一份《代付款协议》，协议约定由天元公司依照合同约定的条款向南洋公司支付前述空调安装工程合同项下的工程款。上述合同签订后，南洋公司依约履行了全部合同义务。此后，经双方认可的造价咨询机构审核，涉案工程结算价格为1869424.63元（包含发生的工程增项及变更项目）。截至目前，天元公司陆续向南洋公司支付了工程款1326500元（发票已开），尚有542924元工程款至今未付。此外，天津市洋建筑工程公司于2016年11月18日经工商部门核准，名称变更为天津市洋建设集团有限公司，即本案原告。经多次催讨前述工程款项未果，南洋公司遂具状法院请求判如所诉。
名翔公司未作答辩。
本院经审理查明以下事实：2011年5月，天津市洋建筑工程公司（承包方、乙方）与名翔公司（发包方、甲方）签订一份《福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》，合同约定乙方为甲方供应及安装空调设备及空调电气。工程名称：福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程；工程地点：龙岩市新罗区龙门镇中兴北路1号（闽西交易城新发现广场）。工程范围包括影院范围内的空调设备及空调电气供应和安装工程。本工程采用固定单价合同，合同金额暂定为980000元。结算时依据竣工图纸及现场实际情况据实结算。工程竣工后，承包人提供完整竣工资料（含竣工图）及完整结算资料，发包人自行或委托第三方造价咨询机构依据竣工图及现场实际情况进行结算审计。发包人接到承包人完整结算资料后60天内审计完毕。开工日期：2011年5月30日；竣工日期：2011年7月5日。工期：36天。如在履约过程中发生纠纷，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均有权利向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章之日起生效。同日，天津市洋建筑工程公司（乙方）与名翔公司（甲方）、天元公司（丙方）订立一份《代付款协议》，协议约定由丙方代替甲方依照甲、乙双方合同条款约定的付款方式向乙方支付工程款，并作为支付工程款凭据。丙方在支付乙方下一笔工程款时，乙方须提供上一笔工程款开给甲方的发票（到工程所在地开票）给丙方，丙方方可付款。此外，天津市洋建筑工程公司（承包人、乙方）还与名翔公司（发包人、甲方）订立一份《福建龙岩影院工程空调设备补充协议合同书》，协议约定此补充合同是在原《福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》中所含清单内容基础上增加工程设备采购部分。补充合同为固定总价合同，合同价为685000元。
2011年6月2日，天津市洋建筑工程公司组织人员对《福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》及其补充合同项下的工程项目进行施工建设。2011年10月20日，上述合同项下的工程竣工，并已投入使用。工程竣工后，星美国际影院有限公司委托北京中兴华建工程造价咨询有限公司对工程造价进行鉴定。2014年3月10日，天津市洋建筑工程公司、名翔公司在“基本建设工程结算审核定案表”加盖印章，共同确认上述工程结算总价1869424.63元。2014年7月23日，北京中兴华建工程造价咨询有限公司作出“中兴华建结审（2014）第748号结算审核报告”，审核报告确认送审工程的总造价为1869424.63元。
在天津市洋建筑工程公司对上述工程进行施工期间，天元公司于2011年6月3日转账支付工程款245000元、于2011年6月20日转账支付工程款342500元、于2011年7月13日转账支付工程款245000元、于2011年9月2日转账支付工程款274000元、于2012年1月20日转账支付工程款100000元，于2013年8月9日转账支付工程款20000元、于2014年1月26日转账支付工程款100000元。以上合计支付了工程价款1326500元。南洋公司现以名翔公司尚欠其工程款542924元为由具状本院，请求判如所诉。
另查明，2016年11月18日，天津市洋建筑工程公司于经天津市津南区市场和质量监督管理局核准，将其名称变更为天津市洋建设集团有限公司，�本案原告。
以上事实，有原告南洋公司提供的市场主体基本信息、《福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》、《福建龙岩影院工程空调设备补充协议合同书》、《代付款协议》、北京中兴华建工程造价咨询有限公司出具的《中兴华建结审（2014）第748号结算审核报告》、福建龙岩星美国际影院竣工验收表、基本建设工程结算审核定案表、建筑业统一发票、汇兑凭证、支付系统专业凭证以及当事人的陈述等证据在案佐证。
本院认为，天津市洋建筑工程公司与被告名翔公司订立的《福建龙岩星美影院空调设备及空调电气供应和安装工程合同》、《福建龙岩影院工程空调设备补充协议合同书》以及天津市洋建筑工程公司与被告名翔公司、天元公司签订的《代付款协议》，均系各�当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规，合法有效。由于天津市洋建筑工程公司的名称已经变更为天津市洋建设集团有限公司，故前述合同项下的权利义务依法应当由原告承继。
本案讼争工程竣工后，经北京中兴华建工程造价咨询有限公司审核，工程总造价为1869424.63元。前述工程总价亦经过原告及被告名翔公司盖章确认。现被告天元公司仅向原告支付了工程价款1326500元，尚欠工程款542924元未付。对此，《中华人民共和国合同法》第六十五条：“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。”因此，原告现诉请被告名翔公司支付前述尚欠的工程价款，具有事实和法律依据，本院予以支持。被告名翔公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利，本院依法缺席审理和判决。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第六十五条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法(?javascript:SLC(183386,0)?)》第一百四十四条规定，判决如下：
被告龙岩市名翔影院管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原天津市南洋建设集团有限公司工程价款542924元。
案件受理费9229元，由被告龙岩市名翔影院管理有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。
审�长陈庆林
人民陪审员 李 丽 月
人民陪审员 傅 阿 循
二〇一八年三月十九日
书 记 员 段林杏（代）
书 记 员 陈晓芳（代）
附主要法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十五条当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。
第一百零七条当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
二、《中华人民共和国民事诉讼法(?javascript:SLC(183386,0)?)》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
三、主动履行生效法律文书提示
（一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。
履行款存入以下账户
开户单位：龙岩市新罗区人民法院
开户行：兴业银行龙岩新兴支行
账号：17×××01
支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。
（二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。
（三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。