内蒙古乌海市海勃湾区人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2016）内0302民初234号
原告（反诉被告）杨书勇，男，汉族，1973年6月5日生，公民身份号码×××，个体，住乌海市。
委托代理人杨楠，宁夏宁众律师事务所律师。
委托代理人杭红梅，女，汉族，1973年4月18日生，公民身份号码×××，个体。
被告（反诉原告）乌海市亿盛矿业有限公司。
法定代表人李海宇，董事长。
住所地，乌海市海勃湾区环卫所新贵公寓***室。
委托代理人王夫永，乌海市海勃湾区新华法律服务所法律工作者。
原告杨书勇诉被告乌海市亿盛矿业有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨书勇的委托代理人杨楠、杭红梅、被告乌海市亿盛矿业有限公司的法定代表人李海宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）诉称，原告系从事工程机械个体工商户，自2014年11月起至今，长期为被告提供矿石生产作业服务，双方始终非常友好。2014年12月7日，双方经结算，被告下欠原告102666元当年机械费未给付，由于当时被告资金紧张，双方便约定该笔款项到2015年再进行支付，2015年4月，双方继续合作，并分别签订了一份承包合同及租赁协议，按照承包合同的约定，原告对被告矿上放炮下来的石头进行机械破碎，将破碎后的石料倒入被告所指定的破料斗，并负责清偿场地废料土，承包期限为2015年4月6日至2017年4月5日，承包价格按照每吨8.5元结算。同时，按照租赁协议的约定，被告还租赁原告955装载机1台参与石料破碎的生产，租金为每月16000元。合同签订后，原告按照约定进入被告的矿山进行生产作业，但由于被告资金紧张，为保证工程及时开工，便向原告借款80000元，用于按时给原告机械车辆加油（承包合同中约定由被告负责加油）。原告开工第一个月，被告又提出需要使用原告挖掘机一台，按每小时380元的费用支付给原告，原告便按照被告的要求提供了一台挖掘机参与生产作业，后双方于2015年5月21日就4月、5月期间挖掘机工时进行了小结算，挖掘机工作时间为40个小时。2015年4月至2015年7月初，三个月双方的合作很顺利，被告也从未对合同及原告的生产作业提出过任何异议。双方合作到2015年7月，被告一直拖欠原告各项机械费用，原告提出双方对此前几个月的费用进行结算和给付，被告可能是由于资金紧张无力支付，便突然开始恶意制造事端（超出合同约定，要求原告将土和白云石分离），阻挠原告正常生产作业，并于7月26日突然通知原告解除双方签订的承包合同。在收到被告通知后，为了继续做生意，原告向被告提出有任何问题双方都可以积极协商，边干边谈，避免给双方造成损失。此时，原告依然坚持生产作业，并多次与被告进行长达一个月的价格上的协商，可被告始终要求解除合同，并单方擅自停产（销售未停）。在看到原告依然在坚持生产作业，没有解除合同的意思，2015年8月24日，被告雇佣社会闲杂人员向原告下达了撤场通知书，带领人员强行要求原告撤离矿场。无奈，原告与2015年9月初撤离了被告的矿场，被告在此期间下欠原告的所有机械费用等都拒绝支付与结算。目前，被告矿场由他人进行施工生产，原告认为，被告为了经济利益，想要解除与原告签订的合同，不但破坏了双方一年多来的经济往来，也给原告造成了极大的经济损失，被告应当向原告支付承包费37176.62元、租赁费80000元、挖机费76000元、机械费102666元，共计295842.62元。为了维护原告了合法权益，请求依法支持原告诉请。
被告（反诉原告）反诉称，被告于2015年4月6日与原告签订了两份合同，一份承包合同一份租赁协议，合同签订后原告不按照合同约定履行义务，承包合同第一条约定，原告把被告放炮下来的白云石料倒入被告破料斗，负责清除采矿场地废料和土，每吨8.5元，而原告不按照合同约定清楚采矿场地废料和土，要求被告涨价，被告不涨价，原告就罢工、停产。2015年7月20日被告罢工停产，没法办被告依法于2015年7月26日给原告送达了解除承包合同通知书。被告与原告于2015年4月6日签订了租赁协议，被告租用原告装载机为被告干活，租赁协议第一条约定，原告（装载机为被告干活，每天10个小时，而原告不按协议约定履行义务，而是在2015年7月22日和7月23日两次上矿山告知他雇佣的装载机司机李跃升早上不能给被告的汽车装拉白云石粉，原告不想干活就挣钱，造成被告无铲车装车，停止拉货9天的卖货损失，没办法被告于2015年7月26日给原告送达了解除租赁协议通知书。被告给原告送达了解除承包合同和租赁协议通知书后，要求原告结算账，原告就是不算账，原告说算账不忙，而原告把他的机械停在被告采矿场口，使被告机械进不去，不让被告生产，最可恨的是在2015年8月10日，原告雇佣几个打手长期住在矿上阻挠生产。2015年8月10日晚上，原告告知被告矿长和工人，明天中午我们当中要打你们耳光，被告矿长怕被打就连夜偷跑了，被告雇佣的干活工人怕被打一个一个都走了，造成被告矿山无管理人员管理，由原告作害矿山。被告破碎机正常生产需用两辆汽车倒料，而原告不按合同约定作业，就拿他自己的一辆破旧汽车倒料，造成被告破碎机空转，减少产量50%，造成被告多交电费、无生产量，给被告造成了重大的经济损失。原告不让生产，造成被告租用回来的生产机械挖掘机、装载机、汽车空压机不能生产作业，就在被告矿山上停放着，每月租金115000元，租赁费原告必须承担赔偿。被告2015年7月26日给原告送达解除合同通知书时，在被告矿长办公室原告当场打了被告矿长造成矿长头部、胸部多处受伤，原告应该给与赔偿，并且赔礼道歉。原告不按合同履行义务，严重违约，造成被告矿上从2015年7月20日停产至2015年8月21日，停产33天，损失792000元，原告应该赔偿，综上所述，由于原告的违约给被告造成了重大经济损失，请求人民法院依法保护当事人的合法权益。
经审理查明，2015年4月6日，原、被告双方签订《承包合同书》，合同约定：1、承包项目范围指被告乌海市亿盛矿业有限公司（甲方）矿山放炮下来的大石头直径不足2米（2米以上另议）由原告杨书勇（乙方）进行机械破碎，破碎后的石料标准为能够顺利进入料斗，直径不能大于80公分；石料装车；倒料，将石料倒入甲方破料斗负责清除场地废料土。承包期限从2015年4月26日至2017年4月5日。2、承包价格按每吨8.5元。按当月实际出库销售数量按过磅单进行结算，承包款在两个月内付清。如发生特殊情况，逾期未能付清款项，甲方同意对逾期拖欠款按月息2%给乙方加付利息，拖欠款最长不能超过四个月。过期按违约金每日千分之2由甲方支付给乙方。甲方同意按时给乙方机械加油，油款按不含税价按月结算，油款和工资从乙方承包款内扣除。同日，双方又签订一份《租赁协议书》，合同约定：1、原告杨书勇（乙方）将成功955装载机一台，租赁给被告公司（甲方）用于破碎石料生产，正常工作时间为10小时。2、租金每月16000元，车辆保养修理、司机工资由乙方负责，油料由甲方负责，甲方每月给乙方两天时间进行车辆保养。租赁款在两个月内付清，因特殊情况可以延迟四个月付清。甲方同意延期付款期间按月息2%加付利息。再过期仍未付清租赁费按违约对待，违约金金额按每日千分之2支付违约金。3、本协议从2015年4月6日至2017年4月5日止。从2015年4月6日至2015年9月6日，计5个月，每月租金16000元，共计80000元。
2015年7月20日，被告乌海市亿盛矿业有限公司（甲方）与刘二小签订《承包石料运输协议书》，约定：甲方对外销售石料产品，由乙方承包送货运输，甲方销往德晟集团和包钢万腾的石料运输每吨10元，运费每月25日结算次月用现金支付。车主刘二小和高志平证明，从2015年7月15日至2015年8月25日，运输石料共计4373.72吨，承包费合计37176.62元（4373.72×8.5=37176.62元）。根据过磅单显示，2015年4月至5月，被告公司使用原告挖掘机一台，使用时间40小时，每小时380元，共计15200元（380×40=15200元）。从2015年5月至2015年9月，使用时间计4个月，每小时380元（380×40×4=60800元），挖机使用费合计76000元。2014年12月7日，被告公司法定代表人李海宇的父亲李镇廷，给原告杨书勇出具欠条一张，载明：欠杨书勇机械费102666元。李镇廷在被告公司担任管理工作。2015年7月，被告一直拖欠原告各项费用，并提出超出合同约定的要求，后于2015年7月26日，被告公司向原告发出解除合同通知书，要求解除双方于2015年4月6日签订的承包合同书，并赔偿其经济损失。2015年7月28日，原告方向被告公司进行答复，认为双方不存在解除合同的情形，且被告方并无重大经济损失，双方可以继续合作。原告于2015年7月26日停工，后与被告进行商谈，产生矛盾，于2015年8月24日被迫撤离工地。在被告公司所称2015年7月20日至2015年8月21日期间，被告公司分别于2015年7月27日、7月28日分别与张三毛、段光义、紫凤祥签订三份租赁合同书，另行租赁了机械设备进行生产作业，价格低于与原告签订的合同约定，被告未曾停工，并一直进行对外销售。原告一直按照合同约定履行义务，但被告未支付相应的费用，现共欠原告各项费用合计295842.62元未支付。（37176.62+80000+15200+60800+102666=295842.62元）
上述事实，有原告提供的以下证据在案佐证：
1、2015年4月6日，原、被告双方签订的承包合同书一份；
2、2015年4月6日，原、被告双方签订的租赁协议一份；
3、2015年8月24日，机械撤场通知书一份；
4、矿场照片九张；
5、承包石料运输协议书一份
6、过磅单一份；
7、2014年12月7日，李镇廷出具的欠条一张；
9、证明一份；
10、聘用矿山管理矿长合同书一份。
有被告提供的以下证据在案佐证：
1、2015年7月26日，解除合同通知书一份；
2、2015年7月28日，原告给被告出具的答复一份；
3、被告公司分别于2015年7月27日、7月28日与段光义签订的租赁合同一份、与张三毛签订的翻斗车租赁合同一份及与紫凤祥签约的装载机租赁合同一份；
4、现场照片三张；
5、被告与德胜钢铁公司签订的供货协议一份；
6、生产能力证明预期利益损失计算清单、乌海市国力资产评估事务所的评估报告各一份；
7、复工验收报告一份8、证人证言两份。
本院认为，原、被告双方签订的《承包合同书》、《租赁协议书》均系双方真实意思表示，合法有效，原告按照合同约定履行义务，被告应当按照合同约定向原告支付各项费用，原告请求被告支付承包费、铲车租赁费、挖机使用费及机械费共计295842.62元，符合法律规定，本院予以支持。被告反诉称原告提出涨价要求，被告不予涨价，原告就罢工停产，阻碍被告进行生产作业，严重违约，造成被告矿山从2015年7月20日至2015年8月21日停产，造成了重大经济损失，因此要求解除合同，并赔偿被告的经济损失。本院认为，原告在此期间按照合同约定生产作业，被告与其他人以低价另行签订了租赁协议，继续进行生产销售，属于恶意不履行合同的情形，原告不存在违约行为，因此被告的反诉请求，本院不予支持。由于双方继续履行合同的合同目的，已不能实现，被告向原告送达了解除合同通知书，原告已撤离了生产作业场地，双方的合同应视为已自动解除，原告请求继续履行合同，本院不予支持。故根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百零九条之规定，判决如下：
一、解除原告（反诉被告）杨书勇与被告乌海市亿盛矿业有限公司签订的《承包合同书》和《租赁协议书》；
二、被告乌海市亿盛矿业有限公司于本判决生效后三日内支付原告杨书勇承包费37176.62元、租赁费80000元、挖机费76000元、机械费102666元，合计295842.62元；
三、驳回被告（反诉原告）乌海市亿盛矿业有限公司的反诉请求。
案件受理费5738元（原告已预交），反诉案件受理费12870元（被告已预交），合计18608元，由被告承担。被告应于上述期限内将原告预交案件受理费给付原告。
如未按照判决书指定的期间给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院送交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌海市中级人民法院。
本判决书发生法律效力后，如义务方不履行判决书所确定的义务，对方当事人可在判决书规定的期限届满之日起的法定期限内，向本院申请执行，申请执行的期间为二年，在法定的期限内不申请的，视为放弃申请执行的权利。
审判长张献国
人民陪审员吕洋
人民陪审员张建利
二Ο一六年十二月二十一日
书记员李乐