签发：拟稿：份数：湖南省长沙市芙蓉区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）芙民初字第3081号
原告（反诉被告）章某某。
委托代理人蹇某某。
被告北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司。
法定代表人祝某某，总经理。
被告（反诉原告）北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司长沙分公司。
法定代表人祝某某，总经理。
委托代理人盛某某。
委托代理人蒋某某。
原告（反诉被告）章某某因与被告北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司（以下简称某某公司）、北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司长沙分公司（以下简称某某长沙分公司）发生合同纠纷，于2013年11月4日向本院提起诉讼。本院于同日立案受理后，依法组成由审判员王雅军担任审判长，人民陪审员李则云、苏麟参加的合议庭，由书记员常苗担任庭审记录。于2014年2月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）章某某及其委托代理人蹇某某、被告（反诉原告）某某长沙分公司的委托代理人蒋某某到庭参加诉讼。被告某某公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）章某某诉称：原、被告双方为劳务关系，原告从2010年9月起受聘于被告方，承包被告方装修项目，但公司至今未将已完工项目工程款支付到位，致使在装修项目中倾力工作的工作人员（全部都是农民工）无法领取其血汗钱，部分项目工程款自2011年起拖欠至今，被告方以各种理由拖延支付时间，双方经多次协商均未果，严重影响到了原告及农民工兄弟的家庭生活。原告为维护自身及农民工的合法权益，特提起诉讼，请求法院判决：一、被告支付章某某押金5000元、工程款254536.7元、质保金36508元，合计296044.7元；二、被告按银行贷款利率的四倍向原告支付从结算之日起到支付之日止的利息。
被告某某长沙分公司辩称：本案系合同纠纷，章某某未提供与本案相关的合同，且章某某提供的证据不足以证实其诉讼主张，另章某某要求按银行贷款利率四倍支付利息缺乏事实和法律依据，故请求驳回章某某的诉讼请求。
被告某某公司未到庭也未提交书面答辩状。
被告（反诉原告）某某长沙分公司反诉诉称：某某长沙分公司与章某某签订了多份施工协议，合同约定章某某应当严格遵守工期，若有违反罚款3000-20000元，且每延期一天在承包价基础上支付日千分之五的违约金；章某某提出退单的，自愿罚款10000元。章某某在承包湖南泰瑞医疗科技有限公司办公大楼装修过程中延期38天完工，且主动退单，应承担罚款30000元，在承包深圳市华商世纪企业管理有限公司长沙分公司（以下简称华商长沙分公司）装修过程中拖延工期68天，应承担延期完工违约金145825元、罚款2万元，故反诉请求判令：1、章某某支付延期完工违约金145825元及计算至实际完工之日止的违约金；2、章某某支付罚款50000元。
原告（反诉被告）章某某反诉辩称：某某长沙分公司提出要求章某某向其支付承包湖南泰瑞医疗科技有限公司办公大楼装修工程退单罚款1万元及其延期完工罚款2万元的请求不属于反诉，只能另行起诉；章某某在承包华商长沙分公司装修工程中未延期完工，某某长沙分公司反诉要求章某某支付2万元没有事实和法律依据，故应驳回某某长沙分公司的反诉请求。
经审理查明：2010年至2013年期间，章某某以某某长沙分公司项目经理的名义从该公司承包装修项目，共有华商长沙分公司、大正厨具等16个项目，某某长沙分公司收取了质保金共计36508元，项目竣工后，某某长沙分公司与章某某结算了部分款项，尚未支付的工程款为254536.7元。2013年7月29日，某某长沙分公司的工作人员在对账单上盖公章确认帐务核对无误。后双方因工程款事宜经多次协商均未能达成一致意见，遂酿成纠纷，形成诉讼。
另查明：章某某与新瑞长沙分公司于2013年6月13日、2013年7月25日就承包湖南泰瑞医疗科技有限公司办公大楼装修工程、华商长沙分公司装修工程签订了《项目施工协议》，双方在《项目施工协议》中约定：章某某应当严格遵守工期，若有违反罚款3000-20000元，且每延期一天在承包价基础上支付日千分之五的违约金；章某某提出退单的，自愿罚款10000元。
上述事实，有对账单、《项目施工协议》、双方当事人陈述等证据予以证明，前述证据均经庭审质证属实，本院予以认定。
本院认为：章某某以某某长沙分公司项目经理的名义从该公司承包华商长沙分公司、大正厨具等16个装修项目，双方之间形成合同关系。当事人应该按照合同的约定履行义务，章某某完成了装修项目，某某长沙分公司应该支付相应的工程款，并在质保期到期后退还质保金。但根据《中华人民共和国公司法》第十四条的相关规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担，故某某长沙分公司应负的民事责任由某某公司承担。对于章某某诉请的工程款254536.7元、质保金36508元，某某长沙分公司也予以认可，该二笔款项应当由某某公司负责支付。章某某提出返还入职押金5000元，因章某某未提供相关的证据予以证实，故本院对章某某该项诉讼请求不予支持。章某某要求按照同期银行贷款利率的4倍计算利息的诉讼请求，因双方对逾期支付工程款的利息没有约定具体的利率，本院认为应按照中国人民银行同期同类银行贷款利率计算利息，起始时间从应付工程款之日计付，2013年7月29日某某长沙分公司经对帐确认了尚未支付的工程款数额，因而从2013年7月29日开始计算利息较为适宜，利息支付期限至全部款项实际支付之日止。某某长沙分公司提出章某某在承包湖南泰瑞医疗科技有限公司办公大楼装修过程中延期38天完工，且主动退单，应承担罚款30000元，本院经审查认为，章某某在本案中提出的诉讼请求并未涉及湖南泰瑞医疗科技有限公司办公大楼装修工程款某某长沙分公司提出的该项主张因与本诉没有牵连，不属于反诉范畴，故本院在该案中不予处理。某某长沙分公司提出章某某在承包华商长沙分公司装修过程中拖延工期68天，应承担延期完工违约金145825元、罚款2万元，并向法庭提供了华商长沙分公司出具的《工期严重延期赔偿函》拟以证明，本院经审查认为，华商长沙分公司出具的《工期严重延期赔偿函》仅能说明华商长沙分公司装修工程如果于2012年11月12日前未完工，华商长沙分公司将启动司法程序，要求某某长沙分公司赔偿经济损失，并不能证明某某长沙分公司因华商长沙分公司装修工程延期完工遭受了经济损失，故本院对某某长沙分公司该项反诉请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司于本判决生效之
日起十日内支付章某某工程款254536.7元、质保金36508元，合计291044.7元；
二、北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内按照同期同类银行贷款利率向章某某支付利息，以第一项判决确定的数额291044.7元为基数，时间自2013年7月29日至全部款项实际支付之日止；
三、驳回章某某对北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司长沙分公司的诉讼请求；
四、驳回章某某的其他诉讼请求。
五、驳回北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司长沙分公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费5741元，反诉费2108元，合计7849元，由原告章某某负担149元，北京某某佳艺建筑装饰工程有限公司负担7700元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 王雅军
人民陪审员 苏 麟
人民陪审员 李则云
二〇一四年四月三十日
书 记 员 常 苗
附本案援引法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。