内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）巴民三终字第38号
上诉人（原审被告）内蒙古安康盛房地产开发有限公司，住所地巴彦淖尔市乌拉特前旗。
法定代表人王效荣，公司董事长。
委托代理人乔瑞千，内蒙古金川律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）刘院力等19人（名单附后）。
诉讼代表人刘院力，男，1978年7月出生，汉族，无固定职业，现住巴彦淖尔市乌拉特前旗。
委托代理人石聪慧，乌拉特前旗法律援助中心法律工作者。
被上诉人（原审被告）黄凯，男，1977年9月出生，汉族，个体户，现住巴彦淖尔市乌拉特前旗。
上诉人内蒙古安康盛房地产开发有限公司（简称安康盛公司）因与被上诉人刘院力等19人、黄凯劳务合同纠纷一案，不服内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院（2014）乌前民初字第2332号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年2月5日受理后，依法由审判员高宏丽担任审判长并主审本案，与审判员郭智勇、刘广政组成合议庭，于2015年3月18日公开开庭进行了审理，上诉人安康盛公司的委托代理人乔瑞千，被上诉人刘院力等19人的诉讼代表人刘院力及其委托代理人石聪慧、黄凯到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，2012年10月份，原告刘院力等十九人受雇于被告黄凯为被告安康盛公司在建的丽和阳光城项目部的4号楼、5号楼工程的木工工作。2013年7月10日因被告黄凯拖欠原告刘院力等19人工人工资导致工人罢工，被告安康盛公司作为甲方和丽和阳光城项目部各工种工人代表作为乙方签订了预付款的协议，协议内容“为了确保丽和阳光城项目小区棚户区改造工程的顺利进行，为了防止因资金问题而出现的停工现象，经公司和各工种负责人协商，由甲方担保各工种的预付款，共同达成如下协议：瓦工组（4#、5#）六层主体封顶预付50万元，在抹灰工进场施工期间保证生活费，工程完工之后一个月内全部付清。钢筋工（4#、5#）六层主体封顶预付15万元，剩余资金待工程完工后一个月内全部付清。木工组（4#、5#、6#）六层主体封顶预付50万元，剩余资金待工程完工后一个月内全部付清。达成协议之后，各工种不得停工，积极组织各工种工人投入施工，7月底六层主体全部封顶，封顶后付款时，先由黄凯核对确认后再付各工种负责人”。工程结束后于2014年7月17日经原告与被告黄凯结算，被告黄凯欠原告木工工资为21万元。
原审法院经审理认为，劳务合同是指劳务提供人与劳务接受人依照法律规定签订协议，劳务提供人向接受人提供劳务活动，接受人向提供人支付劳动报酬的合同。本案中，原告刘院力等19人接受被告黄凯委托为其在被告安康盛公司在建的丽和阳光城项目部4号楼、5号楼工程中的木工工作。工程结束后经原告与被告黄凯结算，尚欠原告劳务工资为21万元，应当由被告黄凯给付。2013年7月10日被告安康盛公司与原告刘院力等19名工人代表刘院力签订的预付款协议“由甲方担保各工种的预付款”，视为被告安康盛公司对被告黄凯拖欠工人工资的一种担保，根据《中华人民共和国担保法》第十九条的规定“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任”。协议虽约定“工程完工之后一个月内全部付清”工人工资，同时协议约定“7月底六层主体全部封顶，封顶后付款时，先由黄凯核对确认后再付各工种负责人”，应视为被告安康盛公司将付款期限约定为和被告黄凯核对后给付，故保证期间应当从核对账目后起算。依据《中华人民共和国担保法》第二十六条的规定“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。”故对原告刘院力等19人请求被告安康盛公司承担保证责任的诉讼请求予以支持。保证人承担保证责任后有权向债务人追偿。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十六条的规定，判决：一、被告黄凯于本判决生效后十日内给付原告刘院力等十九人劳务费21万元。二、被告内蒙古安康盛房地产开发有限公司对上述款项承担连带保证责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4450元，减半收取2225元，由被告黄凯、被告内蒙古安康盛房地产开发有限公司负担。
上诉人安康盛公司不服原审判决上诉称，一审判决超出了当事人的诉讼请求，被上诉人刘院力等在诉状中并没有单独提出要求上诉人对黄凯出具的欠条承担连带保证责任；一审判决认定事实不清，导致判决错误，黄凯与刘院立等19人属于劳动合同关系，对刘院力等人完成的工程量和劳务工资单价没有调查清楚，直接依据黄凯单方出具的欠条认定劳务费没有事实依据。
被上诉人刘院力等辩称，2013年6月由于黄凯资金短缺，各班组工人停工要钱，在此期间，开发商王效荣直接与班组人员协商人工费。完工后开发商给付部分工资，剩余工资应由开发商和黄凯共同给付。
被上诉人黄凯辩称，2013年7月在本人未参与的情况下，工人与开发商签订了预付款协议，开发商承诺给付工人工资，工程结束后，上诉人安康盛公司核实了工程量后要求本人给工人出具欠条入账，剩余工资应由上诉人安康盛公司给付工人，因上诉人安康盛公司还欠本人200多万。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。
本院认为，劳务提供人向接受人提供劳务活动的，接受人应向提供人支付劳动报酬，双方形成劳务合同关系。被上诉人刘院力等19人，受被上诉人黄凯雇佣在上诉人安康盛公司在建的丽和阳光城项目部从事抹灰工工作，双方虽然没有签订书面合同，但双方形成了事实上的劳务关系。工程结束后，被上诉人刘院力等19人与被上诉人黄凯进行了结算，除已由上诉人安康盛公司给付部分款项外，下欠款由被上诉人黄凯写有欠条，应承担给付责任。另据2013年7月上诉人安康盛公司与被上诉人刘院力等工人代表签订的预付款协议中表明：“由甲方担保各工种的预付款”的内容，视为安康盛公司对被上诉人黄凯拖欠工人工资的担保，故对被上诉人刘院力等19人请求上诉人安康盛公司承担保证责任的诉讼请求予以支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费4450元，由上诉人内蒙古安康盛房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 高宏丽
审判员 郭智勇
审判员 刘广政
二〇一五年三月二十六日
书记员 武爱茹
被上诉人刘院力等十九人名单：
原告刘院力，男，汉族，1978年7月4日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告段亚男，男，汉族，1989年1月6日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告段全栓，男，汉族，1971年11月26日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告吴汉玉，男，汉族，1960年4月16日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告董小军，男，汉族，1969年5月5日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告吴高换，男，汉族，1963年5月4日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张新民，男，汉族，1967年1月5日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告段文明，男，汉族，1954年5月18日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告李卫星，男，汉族，1962年5月9日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张理锁，男，汉族，1971年11月22日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张志东，男，汉族，1978年12月11日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告周占旬，男，汉族，1956年9月3日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告李艳兵，男，汉族，1978年2月18日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张常锁，男，汉族，1960年2月14日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告孟海军，男，汉族，1972年11月29日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张合理，男，汉族，1963年12月26日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告张公平，男，汉族，1974年1月11日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告江爱民，男，汉族，1978年4月28日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。
原告吴连富，男，汉族，1967年2月21日出生，小学文化，农民工，现住乌拉特前旗。