浙江省绍兴县人民法院
民 事 判 决 书
（2010）绍商初字第282号
原告：常熟市中××经纬××有限公司（组织机构代码
：67444640-4）。住所地：江苏省××××汪桥村。
法定代表人：周某某。
委托代理人：杨某。
被告：绍兴县××××纺织服饰有限公司（组织机构代
码：77439086-6）。住所地：浙江省××××路。
法定代表人：何某某。
委托代理人：韩某。
原告常熟市中××经纬××有限公司为与被告绍兴县×
×××纺织服饰有限公司买卖合同纠纷一案，于2010年1月27
日起诉来院。本院于同日立案受理后，根据原告的申请于2010
年1月28日作出了（2010）绍商初字第282号财产保全的民事裁
定并已执行。本案依法由审判员周力佳独任审判，于2010年4
月15日公开开庭进行了审理。原告常熟市中××经纬××有限
公司的委托代理人杨某、被告绍兴县××××纺织服饰有限公
司的法定代表人何某某及委托代理人韩某到庭参加诉讼。本案
现已审理终结。
原告常熟市中××经纬××有限公司诉称，原、被告于2
008年6月13日签订绒布买卖合同一份，约定：由原告供给被告
双面珊瑚绒成某布，数量为97，000公某，单价28元每公某，合同总价款为2，716，000元。合同还就交货地点、方某某结算期
限等作了具体约定。合同签订后，被告于2008年6月13日依约
给付原告定金10万元。原告于2008年7月1日始至2008年8月5日
止陆续供被告双面珊瑚绒成某布100，441.30公某，计价款2，81
2，356.40元。被告收货后仅付给原告货款2，470，000元，尚欠
原告货款342，356.40元，扣除定金10万元，尚欠242，356.40元
未付。故起诉要求被告立即支付货款242，356.40元，并赔偿逾
期付款的利息损失24，248.60元（自2008年8月5日起至起诉之
日止按月贷款利率5.6‰计算）。
原告为证明其诉讼主张，在本院指定的举证期限内提交
了如下证据材料：
1、工矿产品合同一份，以证明原、被告双方在实际发生
业务前签订了书面合同，合同对双方权利义务作了明确约定，
其中约定数量j97，000公某，实际交货是100，441.30公某；约
定的交提货地点方式是印染厂、需方自提，即由被告到常熟市
新宏业纺织品有限公司自行提货，实际也是这么操作的；约定
的货款结算及期限是付定金人民币10万元、货款两清，即被告
带款提货，故并不存在原告逾期供货的问题等事实；
2、成某送货单十四份，由常熟市新宏业纺织品有限公司
直接开具，以证明被告的代表沈某某到该公司直接提货，自20
08年7月1日至同年8月5日，共提取布匹100，441.30公某的事实
；
3、增值税专用发票（复印件）二十七份，以证明交易过
程中，原告已开具价税金额为2，779，515元的增值税专用发票给被告的事实；
4、付款凭证（复印件）十份，以证明交易过程中，被告
已支付货款247万元及定金10万元，共计257万元给原告的事实
。
被告绍兴县××××纺织服饰有限公司在答辩期内未作
书面答辩，但在庭审中辩称：1、被告实际只欠原告货款209，0
00元。原告提出的数字是按照实际发货的数量，以28元每公某
的单价计算的，但合同第八条约定是按净重计算，原告未扣除
纸管的费用30，853.20元。2、原告存在延期交货的问题，导致
被告存在大量的实际损失。合同约定，被告交付定金后35天内
，原告应将全部货物发货到位。被告在2008年6月13日支付某
某10万元，依正常交货时间，原告应在2008年7月18日前将97，
000公某的货物全部交付给被告。但实际上，原告在2008年8月
5日才将货物完全交付给被告，其中7月18日前交付的货物仅为
全部的41%左右，导致被告产生很多实际损失，故要求原告赔
偿260，662.14美元。
被告绍兴县××××纺织服饰有限公司为证明其抗辩主
张，当庭提交了下列证据材料：
5、2008年7月24日、8月5日成某送货单（复印件）二份
，以证明上述两份送货单上记载的实际公某数与原告主张的不
同的事实；
6、2009年5月8日被告发给原告的索赔函一份，以证明由
于原告迟延交货，被告产生了实际损失，在2009年5月份已通
知原告要求索赔的事实；7、被告公司某某清单、外商向被告进行索赔的函件（复
印件）、外商正式扣款通知、被告与外商之间签订的合同各一
份，以证明被告因原告延期交付而产生实际损失260，662.14美
元的事实。
对于原告提供的证据，被告质证认为：对证据1的真实性
无异议。关于交货地点方式的问题，被告有专门的跟单人员，
由他去常熟市新宏业纺织品有限公司带款提货，被告从一开始
就带款到该公司提货，主要是由于没货可提，而导致之后的纠
纷。证据2，对其中两份有异议，其余均无异议。有异议的其
中一份是2008年7月24日单据尾号483、标明数量是6，903.40公
某，实际发货数量仅为6，869.60公某；另一份是2008年8月5日
单据尾号116、标明数量为5，176.90公某，实际发货数量仅为5
，139.70公某。同时，所有成某送货单上的数量以及被告陈述
的上述数量都是毛重，包含纸管重量，且送货单上写有明确的
发货时间。经法庭询问后，被告亦表示对持有异议的两份送货
单上被告跟单人员沈某某的签名无异议。对证据3、4无异议。
对于被告提供的证据，原告质证认为：对证据5，除被告
主张应扣除部分之外，其余内容与原告提供的送货单是一致的
。原告处留存的送货单是被告跟单人员沈某某在该两份送货单
项下的货物称好重量、确定好价格后签收的，故对被告提供的
该两份送货单不予认可。证据6、7系被告当庭提供，认为已超
过了举证期限，不同意质证，且这些证据与本案无关，原告亦
没有收到过。
针对原、被告的举证、质证意见，本院认证如下：证据1的真实性、合法性及关联性经被告质证无异议，可以作为本案
定案事实的依据。证据2，对于原告无异议的十二份送货单，
本院予以确认。虽然被告对另外两份送货单提出了异议，并提
供证据5用以证明被告实际收货数少于原告送货单记载的数量
。但由于被告证据5系复印件，并无原告方相关人员的确认，
且由被告持有，故证据5不足以推翻原告提供的送货单，本院
对原告提供的该两份送货单予以确认，对被告证据5不予认定
。证据3、4，经被告质证无异议，本院予以认定。证据6、7，
由于系被告当庭提供，已超过本院指定的举证期限，且原告不
同意质证，故不作为认定本案事实的依据。
综上，本院对本案事实作如下认定：原、被告于2008年6
月13日签订《工矿产品购销合同》一份，约定：由原告供给被
告双面珊瑚绒成某布，共计97，000公某，单价为28元／公某，
合同总价款2，716，000元；交提货地点为印染厂（即常熟市新
宏业纺织品有限公司），方式为需方自提；结算方某某期限为
付定金10万元、货款两清；交货时间为合同约定数量在定金到
账35天内；按净重实际结算。合同还对双方其他权利义务作了
约定。合同签订后，被告于2008年6月13日支付给原告定金100
，000元。原告自2008年7月1日始至同年8月5日止陆续供给被告
双面珊瑚绒成某布100，441.30公某，合计价款2，812，356.40元
。原告已开具价税金额为2，779，515.20元的增值税专用发票给
被告。被告陆续支付货款2，470，000元，扣除定金100，000元，
被告尚欠原告货款242，356.40元未付，遂成讼。
本院认为，原、被告之间的买卖合同关系，系双方当事人真实意思表示，且合同内容未违反国家法律、法规的禁止性
规定，应确认有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束
力，当事人应遵循诚实信用原则，及时全面履行约定或法定义
务。被告辩称认为送货单上记载的重量为毛重，应扣除相应纸
管重量后计算，且其中两份送货单上记载有误，实际收货量少
于原告主张的重量。但由于原告否认，且被告也未能提供证据
证明自己的主张，故对被告该项辩称本院不予采信，应依照原
告提供的十四份送货单核算供货数量。被告另主张原告存在迟
延交货的违约情况，要求原告赔偿损失260，662.14美元，应属
独立的反诉请求。虽然被告曾就该项请求向本院提出反诉，本
院亦予以受理，但由于被告在预交期内既未预交反诉案件受理
费，也未提出缓交申请，本院已依法裁定按自动撤回反诉处理
，故在本案中，本院不作处理。综上，本院认为，被告在收到
原告所供货物之后，理应及时支付相应货款，故原告要求被告
支付所欠货款的理由正当，本院应予支持。同时，根据合同记
载结算方某某期限为“货款两清”的内容，并结合双方在庭审
时的陈述，并不能由此推定双方对付款时间作了明确约定，故
原告要求被告支付自2008年8月5日起逾期付款的利息损失的请
求，本院不予全部支持。据此，依照《中华人民共和国合同法
》第八条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
一、被告绍兴县××××纺织服饰有限公司应支付给原
告常熟市中××经纬××有限公司货款人民币242，356.40元，
并赔偿原告自2010年1月27日起至本判决确定付款日止按中国
人民银行公布的同期贷款利率计算的利息损失，款限于本判决生效后十日内付清，利随本清；
二、驳回原告常熟市中××经纬××有限公司的其余诉
讼请求。
如被告未按判决指定的期间履行上述第一项金钱给付义
务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条
之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5，299元、减半收取2，650元，财产保全申请
费1，870元，合计4，520元，由原告负担411元，被告负担4，109
元。被告应负担部分，限于本判决生效后七日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江
省绍兴市中级人民法院［在递交上诉状之日起7日内先预缴上
诉案件受理费5，299元（具体金额由绍兴市中级人民法院确定
，多余部分以后退还），款汇绍兴市预算外资金财政专户，账
号：090000189100001427，开户行：绍兴市商业银行业务部。
逾期按自动撤回上诉处理］。
审判员 周力佳
二〇一〇年四月二十日
书记员 徐 妍