天津市北辰区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0113民初4368号
原告：张勇，男，1992年4月13日生，汉族，住天津市北辰区。
被告：天津市白天鹅装饰工程有限公司，住所地天津市河西区大沽南路与洞庭路交口西北侧白天鹅大厦底商302-1。
法定代表人：刘麒，经理。
被告：天津优品装饰工程有限公司，住所地天津市河西区白天鹅大厦987号底商102-1。
法定代表人：刘麒，经理。
原告张勇与被告天津市白天鹅装饰工程有限公司（以下简称“白天鹅公司”）、被告天津优品装饰工程有限公司（以下简称“优品公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月14日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张勇到庭参加诉讼，被告白天鹅公司、优品公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张勇向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告白天鹅公司因工期延误违约金15960元；2.判令被告优品公司兑现其承诺的家电赠品，格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台，史密斯50L热水器一台，美的一匹冷暖空调挂机一台，被告白天鹅公司承担连带责任；3.诉讼费用、公告费由被告承担。事实和理由：两被告为关联公司，其法定代表人均为刘麟。2016年10月15日原告与被告白天鹅公司签订住宅装饰装修合同，约定原告将坐落于天津市辰区瑞达里1-1-601自有住宅交由白天鹅公司进行装修，采用包工包料的形式，工程款79800元，工期为60个工作日。合同约定，延误工期每日应支付工程款总额的2‰的违约金，但累计不超过工程款总额的20%。此外，被告白天鹅公司还承诺赠送原告家电三件。合同订立后，原告如约支付首付款，被告白天鹅公司迟迟不进场。在原告的催促下，被告白天鹅公司才进场，直至2017年5月24日完工，应承担逾期完工的违约责任。由于白天鹅公司股东产生矛盾，优品公司进行善后，并于2017年5月24日承诺代被告白天鹅公司给付原告赠品家用电器三台。但是二被告均未履行义务，故呈诉。
白天鹅公司、优品公司经本院公告送达开庭传票未出庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。
原告围绕诉讼请求提交了天津市住宅装饰装修工程施工合同及附件、河西区市场和质量监督管理局出具的终止消费者权益争议调解告知书、承诺书、收据6张等证据，经核实原告提交的证据，被告未到庭质证，本院对原告证据予以采信并在卷佐证。
本院经审理认定事实如下：原告与白天鹅公司于2016年10月6日签订《白天鹅公司开业优惠政策专用定金单》。双方约定：“原告有位于天津市辰区辰通路瑞达里1#601处的住房，建筑面积为85平方米。现双方协商决定原告的家装工程在被告白天鹅公司立项。原告为享受被告的优惠，被告白天鹅公司收取原告优惠政策定金合计4000元。”其中优惠政策为，凡签订588套餐模式合同的客户可以享受以下优惠：a、交4000元定金抵8000元；b、…；c、同时享受合同额7万-8万，赠送格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台，史密斯50L热水器一台；合同额8万-9万，赠送格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台，史密斯50L热水器一台，美的1匹冷暖挂机。该优惠政策专用定金单签订后，原告向被告白天鹅公司支付了定金4000元。
2016年10月15日，原告与被告白天鹅公司签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》（JF-2014-011），约定被告白天鹅公司承揽原告位于天津市辰瑞达里1-1-601号房屋的装修工程，承包方式为部分包料及全包工。工程期限60日（以实际工作日计算），合同造价为79800元，总造价是双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款（预算价）的10%，合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款应当按实际算。其中，被告白天鹅公司的违约责任约定为：由于被告白天鹅公司责任延误工期的，应当按日向原告支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。双方还对工程监理、施工图纸、双方义务、工程变更、材料供应、工期延误、质量标准、工程验收、工程款支付、违约责任、争议解决方式等进行了约定。
合同签订后，被告白天鹅公司履约施工，原告分别于2016年10月15日付款35900元、于2016年12月18日付款24000元、于2017年2月19日付款14830元、于2017年3月26日付款1514元、2017年5月24日付款3990元，合计80234元。被告白天鹅公司于2017年5月24日竣工，并于当日向原告出具工程保修单，约定工程的保修期限为：装饰装修工程自2017年5月24日到2019年5月24日；厨房、卫生间防渗漏工程自2017年5月24日到2022年5月24日。
另查明，双方在合同履行中发生争议，张鸿春向天津市河西区陈塘庄街市场和质量监督管理所进行投诉，天津市河西区陈塘庄街市场和质量监督管理所于2017年5月19日出具津市场监管西陈塘字[2017]19号终止消费者权益争议调解告知书，告知其因消费者在调解过程中就同一纠纷申请仲裁、提起诉讼，决定终止调解。
再查明，原告与被告白天鹅公司关于赠品履行发生争议，被告优品公司于2017年5月24日向原告出具赠品承诺书，载明赠品为：格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台、史密斯50L热水器一台、美的1匹冷暖挂机，并注明15天之内送到。
又查明，白天鹅公司与优品公司的法定代表人均为刘麒。
上述事实，有原告提供的证据，以及庭审笔录予以证实。
本院认为，原告与被告白天鹅公司之间的装饰装修合同，系双方真实意思表示，且已实际履行，合法有效，受法律保护。现双方的合同已经履行完毕，本院予以确认。
关于原告主张的要求被告白天鹅公司支付工期延误违约金15960元一节，本院认为，原告与被告白天鹅公司签订的装饰装修合同中虽然约定工程期限为60天，但是并未约定开工日期和竣工日期，原告也并未举证证明准确的开工日期。因此，原告关于被告工期延误的主张，未完成举证责任，本院不予支持。
关于原告要求被告优品公司兑现其承诺的家电赠品，格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台，史密斯50L热水器一台，美的一匹冷暖空调挂机一台，被告天津市白天鹅装饰工程有限公司承担连带责任一节。本院认为，原告与被告白天鹅公司签订的定金单中明确载明：“合同额8万-9万的，赠送格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台，史密斯50L热水器一台，美的1匹冷暖挂机。”现原告与被告白天鹅公司的工程款已达八万多元，被告白天鹅公司应按合同约定给付原告上述物品。被告优品公司向原告出具关于赠品的承诺书，应视为对债的加入，应和被告白天鹅公司共同承担对原告给付赠品的责任。
被告白天鹅公司、优品公司经本院公告传唤，未到庭参加诉讼，视为对原告的主张及诉讼请求放弃抗辩的权利。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第四十四条第一款、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告天津市白天鹅装饰工程有限公司、天津优品装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内共同给付原告张勇格兰仕滚筒洗衣机（8公斤）一台、史密斯50L热水器一台、美的1匹冷暖挂机一台；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行义务，则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金。
案件受理费350元、公告费（凭票），由被告白天鹅公司、优品公司共同担负（此款应于本判决发生法律效力之日起五日内交至本院）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审 判 长 刘 婧
代理审判员 卢立国
人民陪审员 吴淑英
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 韩朋志
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者提供的证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。