湖北省孝昌县人民法院
民事判决书
（2015）鄂孝昌民初字第01013号
原告：大悟县城关建筑工程公司，住所地：大悟县城关镇长征路168号。
法定代表人：付某某，该公司总经理。
委托诉讼代理人：罗某华，湖北中伟律师事务所律师。代理权限：一般代理。
被告：湖北橘嶺公元农林股份有限公司，住所地：孝昌县王店镇西山。
法定代表人：杨某善，该公司董事长。
委托诉讼代理人舒畅，湖北熠耀律师事务所律师。代理权限：一般代理。
原告大悟县城关建筑工程公司（以下简称大悟公司）与被告湖北橘嶺公元农林股份有限公司（以下简称农林股份）建设工程施工合同纠纷一案。2015年9月28日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2015年10月23日，双方就涉案工程质量和工程量确定事宜进行了庭前协商。大悟公司申请对工程造价进行鉴定，并支付了相应费用。2016年1月26日，农林股份对已形成的工程造价鉴定书提出异议后，鉴定机构重新完善鉴定报告。2016年3月22日第一次开庭审理时农林股份提出反诉、并已按期（3月29日）交纳反诉费用，本院决定本诉与反诉合并审理。2016年4月18日农村股份撤销对朱兵委托诉讼代理人的特别授权。2016年4月28日再次开庭进行了审理。大悟公司法定代表人付某某及委托代理人罗某华到庭参加诉讼。农林股份法定代表人及委托代理人均未到庭。庭后未提交具备不到庭的正当理由的证据，对反诉按撤诉处理。本案现已审理终结。
原告大悟公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付工程款1869766.43元并按合同约定承担违约责任并支付违约金；2、被告承担本案全部诉讼费用。庭审时变更第一项诉讼请求为支付工程款1569035.94元及承担违约责任并支付违约金。事实与理由：原、被告于2014年7月1日签订《建筑工程施工合同》，由原告承建被告湖北橘嶺公元农林股份有限公司位于孝昌县王店的办公楼附属行政楼、食堂等工程，在施工中又与原告约定增设部分其他工程。合同签订后，原告按约定认真履行合同各项义务，全额垫资承建被告交付的工程。当原告倾心尽力垫付巨额资金履行义务、完成被告交付的工程并按约定将工程施工竣工资料交付被告，被告却采取避而不见方式，手机也关机，原告无法讨要工程款，故具状法院。
原告大悟公司为支持其诉讼，提交如下证据：
证据一、原告的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明原告诉讼主体适格。
证据二、工商档案资料，证明被告身份基本情况。
证据三、建筑工程施工合同、施工图纸，证明原被告之间签订建设工程施工合同，由原告承建被告位于王店的公司办公楼附属行政楼等工程。
证据四、照片一组，证明原告承建竣工后的位于王店的公司办公楼附属行政楼等工程。
证据五、证人证言一组，通话录音记录，证明原告已按约定向被告交付了承建工程竣工的相关资料。
证据六、工程预算编制书（以人民法院委托的鉴定报告为依据）证明原告承建工程的工程量与造价及工程款额。
被告农林股份辩称：原告所说理由不符现实情况，没有完工，不能对我提出资金讨要，不具备交付，至今工程没有完结，门窗没有安装到位，交付后整体合格才支付95%（见合同二工程承包范围）。我公司提出反诉民事诉状，请求判令大悟公司尽快完成承揽工程，请求判令大悟公司承担违约金138600元。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年7月1日，大悟公司与农林股份签订建设工程施工合同，合同约定主要内容有：工程名称.农林股份办公楼附属行政楼。合同价款.按工程量清单计价规范定额结算。变更、增项、附属工程均以甲方现场鉴证为结算依据。工程进度款支付方式为.本工程不预付工程款，全额垫资。在实际建设过程中，按施工图工程量计价结算。工程验收后，竣工支付工程结算总金额95%。竣工验收和结算的约定条款是：工程具备竣工验收条件，承包人按规定提供竣工资料和验收报告。发包人收到验收报告28天组织验收。并在验收后14天给予认可或提出整改意见。承包人整改并承担费用。若发包人不按上述期限组织验收，不提整改意见，视为竣工验收报告已被认可。提交竣工报告日期为实际竣工日期。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天无正当理由不支付工程价款，从29天按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，承担违约责任。还约定一方要求解除合同，应发出解除合同的书面通知，并提前7天告知对方。2014年12月28日，大悟公司施工完毕后将工程竣工资料和验收报告交给农林股份，农林股份没有作出回应。大悟公司自行编制的预算报告总价1869766.43元，并以支付该数额工程款并按合同约定支付违约金为诉请，提起诉讼。诉讼过程中，接受本院委托的湖北拓展工程造价咨询有限责任公司出具的鉴定书确定的金额为1569035.94元。大悟公司对鉴定意见无异议。
本院认为：大悟公司与农林股份签订的建设工程施工合同合法有效，当事人应按合同约定全面履行自己的义务。大悟公司全额垫资，完成了工程施工，并向农林股份报送竣工结算资料和验收报告。农林股份超出合同约定期限未作出相应行为，应产生按合同约定的若发包人不按期组织验收，不提出整改意见，视为竣工验收报告已被认可的法律后果。竣工验收报告被认可即工程经验收合格，发包人应支付工程结算总金额的95%，并自收到竣工资料之日延后70日（合同约定的28＋14＋28）即2015年3月10日起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。工程造价鉴定系大悟公司提出申请，鉴定意见该公司认可，故应以鉴定造价金额为基数计付。原告诉讼请求的合理部分应予以支持。农林股份提出反诉后经传票传唤，无正当理由拒不到庭，属消极处分诉讼权利和民事权利行为，应自行承担对其不利的法律后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十三条、第一百四十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：
一、被告湖北橘嶺公元农林股份有限公司支付大悟县城关建筑工程公司工程款1569035.9495%=1490550元；并支付自2015年3月10日起，以1490550元为基数，按同期银行贷款利率计算的利息。
二、驳回原告大悟县城关建筑工程公司其他诉讼请求。
以上给付义务于本判决生效后三十日内支付，逾期支付则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21621元，由原告大悟县城关建筑工程公司负担3411元，被告湖北橘嶺公元农林股份有限公司负担18210元。反诉案件受理费1538元，由被告湖北橘嶺公元农林股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时，应预交上诉案件诉讼费。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交诉讼费的，按自动撤回上诉处理。
审判长 姚建新
审判员 柳翠红
审判员 祝 荣
二〇一六年八月十六日
书记员欧阳文静
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审查核实证据。
第一百四十三条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。