广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂0312民初1381号
原告：宋某，男，汉族，1964年2月18日生，住湖南省永州市零陵区，现住广西桂林市。
委托诉讼代理人：唐某，桂林市象山区法律服务所法律工作者。
被告：桂林某漂流公司，住所地广西桂林市临桂区。
法定代表人:刘某。
委托诉讼代理人：刘某，该公司执行董事。
原告宋某与被告桂林某漂流公司承揽合同纠纷一案，本院于2017年6月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宋某及其诉讼代理人唐某，被告桂林某漂流公司法定代理人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
宋某向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告装修款17500元、管理费17640元、违约金19754元，三项合计54894元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年11月3日，原、被告双方经协商签订《XXX装修合同》，双方约定，被告将其某装修工程以包工包料方式发包给原告，工期在60天左右；工程总价309046元，为已做预算各项目之和，未做预算的项目为增加项目，费用由双方协商再定：合同签订之日被告支付原告10000元进场费，并按比例30%工程款付给原告启动资金（后在备注条款中改为进场十五天内被告支付工程预算款的50%作启动资金），按工程进度再付进度款70%,余款在工程完工一周之内经被告验收后一次性给付原告。另外，被告按工程总价的7%补给原告作为管理费；被告未按合同约定付款的，每逾期一天，支付10%的违约金；原告在合同签订之日起三天内必须进场。合同签订后，原告依约进场施工，并保质保量的提前完成了全部工程项目，完成后的工程总款为252000元。但被告并未合同约定的时间支付启动资金和工程进度款，在工程验收使用后，仍拖欠工程余款17500元和管理费17640元至今未付。被告的行为已经严重违约。为此，原告在多次催款无果的情况下，只能通过法律解决，请求人民法院支持原告的诉请。
被告桂林某漂流公司辩称，2015年11月3日原告与答辩人签署了《XXX装修合同》。装修主要项目：宾馆前台、客房、新餐厅装修工程。工程总价款252000元。合同签署后经双方协商对原合同付款方式进行了修改。1、原告诉称答辩人未按照合同要求支付工程总价款的50%及工程进度款。其事实是答辩人已经按照合同备注条款陆续将工程款项2：“15天后甲方支付壹拾肆万工程款的50%”支付给原告，因此答辩人并未存在违约责任。2、原告在诉讼中要求答辩人支付工程尾款、管理费及违约金。答辩人认为工程尾款及管理费未付完并非答辩人故意不履行支付价款义务，而是原告在施工过程中因材料、进度及质量方面不作为造成的。原告为答辩人所做的装修工程在施工期间以及工程完工后都出现诸多的质量问题，且在此期间答辩人曾与原告就装修材料、质量及工程的进度等方面的问题进行过多次交涉，并要原告进行整改。装修工程完工后，答辩人还是发现各项工程存在诸多的问题：宾馆大门顶部腻子脱落；接待大厅花格下方贴膜包边不平；宾馆门柱贴膜断裂并不平整；215房间踢脚线脱落；113房间墙体发霉、地面地板变形、卫生间地面积水；新餐厅两扇大门花格不对称；新餐厅竹帘线断等。答辩人多次以电话或微信方式与原告沟通件质量问题处理好，且答辩人本着合同实现的目的于2016年7月12日支付原告15000元工程款，但原告一直以来没有履行自己的义务，也未向答辩人提交竣工验收单，工程也未进行验收。3、由于原告工程质量方面的原因，已经严重影响到答辩人正常经营活动的开展，经济效益已受到影响，原告的工程质量和服务质量侵害到了答辩人的合法权益。对于原告向法院提交的诉讼请求，要求答辩人支付价款54897元。既不合法，也不合理，答辩人有权拒绝支付上述款项。同时，答辩人要求原告尽快处理好工程遗留问题，否则，答辩人将追究原告的责任，由此造成的一切经济损失由原告宋某承担。4、综上所述，请法院驳回原告的全部诉讼请求。5、本案全部诉讼费用由原告宋某承担。
本院经审理认定事实如下：2015年11月3日，原、被告签订了XXX装修合同，合同载明：“发包方（简称甲方）：桂林某漂流公司承包方（简称乙方）：宋某身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方改装和制作。为保护双方的合法权益，结合工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地；2、装饰施工内容：详见附件一（装饰施工内容）；3、承包方式：包工包料二、甲方因提供施工图纸或说明，但因为本工程大部分是修改项目，是按照甲方口头意思。边修边改，所以工日会拖长，费用会增多，返工费用由甲方负责。三、工程总价，为已做预算各项目之总和，未做预算的项目为增加项目费用由甲乙双方协商再定。四、乙方在进场后甲方应提供住宿和预支生活费，人工费和购买材料等费用，甲方应按比例30%工程款付给乙方，作为启动资金。按工程进度再付进度款70%，工程完工后甲方在一周之内经甲方验收后，甲方一次性付给乙方所余款。五、质量要求：乙方应按甲方要求保质保量完成一切项目内容，并在60天左右完工，力争提前完成。六、违约责任由于甲方原因导致延期或中途停工，甲方应补偿乙方应停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方工日每人每天生活费120元，未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付10%违约金。乙方必须在签订合同之日起三天内人员必须进场。七、结算方式以现场实际尺寸数量为准。八、附件预算单价实为材料加人工费，所以甲方按工程总价的10%补给乙方作为管理费。九、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议应通过友好协商解决。如协商无效的可以提交人民法院诉讼。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，加合同附件为本合同的组成部分。甲方：桂林某漂流公司电话133××××8735乙方：宋某电话139××××8539签订日期2015年11月3日备注：1、甲方于2015年11月3日交付乙方壹万元（10000）进场费；2、15天后甲方支付壹拾肆万元（140000）工程款的50%；3、合同八的更改，经协商按工程总价7%进行结算；4、乙方需遵守甲方景区管理制度，不损害甲方物品。”签订合同后，原告的工人进场施工，被告按备注约定时间内支付了启动资金70000元给原告。原告为被告完成了XXX宾馆房间一楼面积21平方米、二楼房间面积21平方米、前台装饰、砌河道花槽等装修制作工程。2016年1月13日，被告法定代表人刘某与原告结算，并出具了“XXX装修工程经审核共计金额人民币贰拾伍万贰仟元正（¥252000元）已付人民币柒万元正（¥70000元）余下部分分二期支付，一期2016.元.20付人民币壹拾万元正（¥100000元），二期2016.元.30付清余下部分。刘某2016.元.13”给原告收执。2016年1月21日，被告支付原告100000元，之后被告又分两次支付原告65000元，至起诉之日被告还欠原告工程款17000元。
另查明，原告为被告所做的工程的确存在腻子脱落、贴膜包边不平、踢脚线脱落、卫生间积水、地板变形等装修工程质量问题。
以上事实，有原告提供的《XXX滩装修合同》及项目费用清单、XXX装修项目费用结算单、XXX宾馆房间装修费用结算单、工程款结算清单，被告提供的宾馆、房间照片、庭审笔录及原、被告的陈述等相关材料所证实。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。2015年11月3日，原、被告签订的《XXX装修合同》合法有效，本院予以确认。被告签约后即支付了进场费给原告，原告也组织人员进场施工。后经双方结算，被告至今还欠17000元工程款未支付给原告，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”的规定，原告诉请要求被告支付装修款17500元，与本院查明事实相符的17000元，本院予以支持，不符部分本院不予支持。对于管理费问题，由于双方签订的《XXX装修合同》虽对管理费数额进行了约定，但未对管理事项进行明确约定，致使本院无法查实原告是否完全尽到了管理义务，根据合同权利与义务对等的原则及本案的实际履行情况，本院酌情认定被告支付管理费8000元给原告。原告诉请被告支付管理费17640元，与本院酌情认定不符部分，本院不予支持。至于违约金问题，根据合同约定，工程完工需经被告验收后，被告才一次性付给原告所余款项，但原告并没有提供证据证明被告对工程已经验收完毕，结算单也只是对原告所做工程量及价格的认可。故对原告诉请要求被告支付违约金19754元，没有事实和法律依据，本院不予支持。被告辩称原告施工工程的质量问题造成被告损失，不应再支付任何款项给原告，由于没有提供证据证明被告损失为多少，双方也未对工程质量进行鉴定，致使本院也无法确定被告的损失，故本院对此不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告桂林某漂流公司支付工程款17000元、管理费8000元，共计25000元给原告宋某;
二、驳回原告宋某其他诉讼请求。
本案案件受理费1172元，因适用简易程序，减半收取586元，由被告桂林某漂流公司承担。
上述债务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费1172元（收款单位：桂林市中级人民法院，帐号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉期满后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。
审判员 郑远来
二〇一七年八月十一日
书记员 彭 婷