江苏省南京市浦口区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0111民初8671号
原告：凌晓红，女，1971年7月27日生，汉族，住南京市秦淮区。
委托代理人：刘洋，江苏三法律师事务所律师。
委托代理人：乔志培，江苏三法律师事务所律师。
被告：南京响当当装饰工程有限公司，住所地在南京市浦口区汤泉街道山水大道88号109室。
法定代表人：童玲，总经理。
委托代理人：张晖，江苏苏尊容大律师事务所律师。
原告凌晓红与被告南京响当当装饰工程有限公司（以下简称响当当公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年11月3日立案受理后，依法由审判员林咏梅适用简易程序，于2017年1月11日公开开庭进行了审理。原告凌晓红委托代理人刘洋、乔志培，被告响当当公司的委托代理人张晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告凌晓红诉称，原、被告于2015年8月31日签订《室内装饰装修工程施工合同》，约定由被告为原告的位于浦东大厦×、×室房屋进行装修施工，施工期限自2015年9月1日起至2015年11月16日止，合同价款为69500元。合同还约定“任何一方不得擅自解除合同，否则视为违约，违约方须赔偿守约方该工程合同价款20%的违约金”，“因甲方（被告）原因致使工程停工、窝工，甲方应补偿乙方（原告）因停工、窝工所造成的损失，每停工、窝工一天，甲方支付乙方30元。”原告于2015年7月31日支付被告定金3000元；合同签订后，原告又分别于2015年9月3日支付24800元；于2015年11月15日支付20850元；于2015年12月15日支付13900元。原告至今共支付被告人民币62550元。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了合同价款，但被告却未能在合同期限内完工，经原告多次催促，均无结果。2016年4月，被告明确告知原告合同无法继续履行，并要求原告退单。后原告又多次通过电话、上门等方式希望与被告沟通，但均无法联系。原告于2016年6月19日与南京柒度装饰工程有限公司签订《室内装饰装修工程施工合同》，为原告进行被告未完成部分的装修施工工作。原告为此支出装修款32000元。现诉请判令：1、被告返还原告其未履行部分的合同价款25050元；2、被告支付原告违约金13900元；3、被告支付原告逾期完工的损失7800元（自2015年11月17日至2016年8月3日止，按每逾期一天30元计算）；4、被告承担本案诉讼费用。
被告响当当公司辩称，1、顾客是上帝，但在社会上和法律上不能地位平等。作为被服务的人和企业，不能提出过多的要求，忽视此点就会产生纠纷和矛盾，本案就是此情况。2、被告所承接的工程是两套房屋的装修，两套房屋的全部包价为69500元，扣除优惠费用，原告实际支付费用为65000元，此价格应当享受到对等服务包括材料款，如果一般要求超过服务范围内中高档装修，就不是此价格，但原告在装修过程中不断提出更换装修材料，不断要求补充或者重新做装修，这让被告不能承受。3、双方之间合同约定，付款的进度与实际的装修进度并行，因此原告的付款数与实际的工程量相等，所以原告的诉请1不能成立。关于诉请2、是基于被告违约，而在此合同履行中被告并未违约，装修期的延长是由于原告认为粉刷时需要天气条件为基础，推迟粉刷有助于粉刷效果，而单方解除合同恰好是原告所为，故原告应对双方之间的纠纷承担违约责任。综上，请求驳回原告诉请。
经审理查明，2015年8月31日原告凌晓红（甲方）与被告响当当公司（乙方）签订《工程合同》，双方约定：工程名称浦东大厦，工程地点×、×，承包方式全包，开工日期2015年9月1日，竣工日期2015年11月16日，历时天数75天，合同价款69500元。双方商定本合同价款采用工程进度核算的形式结算，具体内容如下：施工过程中，乙方按照合同预算中对工艺、材料、人工的要求进行施工，并与甲方办理交接手续；甲、乙双方按照合同预算中对工艺、材料、人工的要求进行施工，预、结算价格误差控制在5%以内；竣工结算时，乙方按照施工过程中的实际工程量向甲方结算工程款。合同生效后，任何一方不得擅自解除合同；否则视为违约，违约方须赔偿受损方该工程合同价款的20%作为损失。甲方原因致使工程停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方30元。由于乙方原因致使逾期竣工，每逾期一天向对方支付违约金30元。原、被告于合同签订当天又签订“补充协议”，载明经双方协商一致同意补充协议如下：浦东大厦2904室和3004室按图纸方案施工，因为此工程属于全包性质，所以按照《工程量清单报价表》中的所有材料由乙方供应，甲方不再承担另外任何费用。工程全包的工程款共计人民币69500元，甲方负责工程质量的验收工作。
合同签订后，原告先后支付被告装修款62550元。庭审中原、被告均认可被告于2015年年底就没有对案涉房屋进行施工。
2016年6月19日原告凌晓红（甲方）与南京柒度装饰工程有限公司（乙方）签订《室内装饰装修工程施工合同》，工程地点为浦东大厦2904、3004，工程承包方式：乙方包工、包全部材料，开工日期2016年6月20日，竣工日期2016年7月31日，合同价款为32200元。双方约定：预算单价不变，按实际发生并经甲方确认的工程项目结算。乙方工程结算，除去甲方要求变更的项目，其结算价不应超过预算价的5%。2016年8月3日原告支付柒度装饰工程有限公司装修款32000元。案涉房屋已于2016年8月完成装修。
上述事实，有原告提交的工程合同及补充协议、工程量清单报价表、收据3张、微信聊天记录4张、出警证明、室内装修合同，被告提交的出货单、退货单及原、被告的当庭陈述在卷证实。
本院认为，原、被告签订的工程合同及补充协议，是双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，双方均应按合同约定全面履行合同义务。
关于原告主张：1、被告返还原告其未履行部分的合同价款25050元。本院认为，庭审中原、被告均认可原告已支付工程款62550元，且被告于2015年年底就没有对案涉房屋进行施工的事实，因被告未提交证据证明其施工进展情况，应承担举证不能的法律后果。原告提交的证据证明其支付给南京柒度装饰工程有限公司装修款32000元，被告对此未提交证据反驳，应承担举证不能的法律后果。因原、被告在合同中约定工程款为69500元，故被告应返还原告工程款为25050元[32000元-（69500元-62550元）]。
2、被告支付原告违约金13900元。本院认为，原、被告在合同中约定，合同生效后，任何一方不得擅自解除合同；否则视为违约，违约方须赔偿受损方该工程合同价款的20%作为损失。因原告提交的证据不能证明被告存在擅自解除合同的行为，故其该主张缺乏事实及法律依据，本院对此不予支持。
3、被告支付原告逾期完工的损失7800元（自2015年11月17日至2016年8月3日止，按每逾期一天30元计算）。本院认为，原、被告在合同中约定，甲方原因致使工程停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方30元。由于乙方原因致使逾期竣工，每逾期一天向对方支付违约金30元。原告提交的证据不能证明涉案房屋逾期竣工是被告原因所致，应承担举证不能的法律后果，故对其该诉请，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告南京响当当装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内返还原告凌晓红工程款25050元。
二、驳回原告凌晓红的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费已减半收取484元，由原告凌晓红负担225元，被告南京响当当装饰工程有限公司负担259元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院，同时向该院（该院开户行：中国工商银行南京市汉口路支行，帐号：43×××18）预交上诉案件受理费968元。
审判员 林咏梅
二〇一七年四月二十四日
书记员 王红莲