济南市槐荫区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鲁0104民初2877号
原告：韩俊峰，男，1991年2月9日出生，汉族，住济南市。
委托诉讼代理人：王忠民，山东泺源律师事务所律师。
被告：山东现代物流中心发展有限公司，住所地济南市。
法定代表人：杜瑜，执行董事。
委托诉讼代理人：霍宏钧，男，1968年8月9日出生，汉族，该公司员工，住济南市。
原告韩俊峰与被告山东现代物流中心发展有限公司（以下简称现代物流公司）租赁合同纠纷一案，本院于2018年4月23日立案后，依法适用简易程序，于2018年5月30日公开开庭进行了审理。原告韩俊峰的委托诉讼代理人王忠民、被告现代物流公司的委托诉讼代理人霍宏钧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
韩俊峰向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令解除双方于2012年4月28日签订的编号为：JNC201204055号《长期租赁合同》一份；2.返还租金及装修费、广告费共计118941元；3.违约金115490.92元。事实与理由：2012年4月28日，双方签订合同编号为：JNC201204055号《长期租赁合同》，双方约定：由韩俊峰承租现代物流公司开发的位于济南市槐荫区经十西路与京福高速交叉口济南现代新城浙商大厦裙楼（济南现代国际名酒城）一期一层1156号物业；该物业建筑面积各约12.92平方米；物业最迟交付时间为2012年10月31日；租赁期限自2012年1月1日起至2031年12月31日止，租赁期满后，韩俊峰继续无偿使用该物业至2056年12月28日；合同总价款为118941元，其中包含：租金71365元，装修费及广告费47576元；如现代物流公司不能按合同约定交付物业，现代物流公司须按合同价款万分之贰/日向韩俊峰支付违约金，超过90天仍未交付的，现代物流公司按合同价款万分之伍/日向韩俊峰支付违约金。该合同总价款118941元，现代物流公司向韩俊峰出具收据一张。但此后，现代物流公司却未按合同中约定的时间向韩俊峰交付物业，为此，韩俊峰曾多次找现代物流公司协商此事，未果。时至今日，该建筑也没有达到竣工、验收标准，现代物流公司也一直未向韩俊峰交付租赁物业，致使合同目的无法实现。为维护自身合法权益，韩俊峰特诉至贵院，望判如所请。
现代物流公司辩称，根据涉案合同第二页备注中表述：甲乙双方对该物业是在建工程均知晓。韩俊峰是在对该物业土地使用权、物业建设等情况充分了解后与我方签订的合同，因此韩俊峰在签订合同时对涉案物业的情况是清楚的。涉案合同第五条第一款表述为：经营户进场装修即视为交付。因此，在合同条款中明确指明是经营户进场装修即视为该物业交付，合同上对交付形式已非常明确。涉案合同第七条违约责任第一款表述为：如甲方逾期交付且造成乙方的转租收益受到损失的，甲方需按合同价款万分之贰/日的标准缴纳违约金，超过期限90天仍未交付的，按合同价款的万分之伍/日的标准缴纳违约金，该条款明确违约金是在甲方逾期交付并且造成乙方转租收益受到损失的情况下才支付违约金。逾期交付与乙方的转租收益受到损失是违约金产生的必备条件，需同时发生。涉案合同第九条第七款表述：本合同连同附件一式叁份，具有同等法律效力，经甲乙双方签章后生效。韩俊峰在起诉中并没有提供与本合同相应的附件，对事实有所隐瞒，我方将就附件提供证据。另外，涉案合同中总价款明确标注为租金和装修及广告费，由于装修费及广告费已有部分产生，因此即便解除合同也只能退还租金，装修费及广告费所产生的损失范围，不能适用返还的范畴，应在损失中予以扣减。综上，韩俊峰作为具有完全民事行为的成年人，不能以不了解、不清楚作为理由，推卸自己应负的责任和义务，韩俊峰在庭审中所举的合同条款也没有全面反映合同事实，断章取义，只摘录对其有利的条款，对合同中上下条款的内容甚至是同条款的内容也举证不实。为此，我方请求法院查清事实，驳回韩俊峰的诉请。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。对当事人双方有争议的事实，本院认定如下：1、关于现代物流公司是否违约的问题。原、被告双方于2012年4月28日签订的《长期租赁合同》第五条约定：经营户进场装修即视为交付，而事实情况是现代物流公司至今亦未向韩俊峰交付涉案商铺，甚至该商铺所在的建筑并未完全建设完毕、未办理验收手续。因此，现代物流公司的行为已严重违反合同约定，韩俊峰租赁商铺的合同目的至今无法实现。韩俊峰虽于2012年4月28日另与杭州恒瑞企业营销策划有限公司签订过《委托经营合同》（保证人为山东现代投资集团有限公司），但从合同主体而言，该委托经营合同系韩俊峰与杭州恒瑞企业营销策划有限公司之间签订，现代物流公司并非该合同的一方当事人，韩俊峰也未委托现代物流公司将涉案商铺交付杭州恒瑞企业营销策划有限公司，不能因该《委托经营合同》的签订而否定现代物流公司存在的违约行为。租赁合同为双务合同，出租人及承租人互享权利又互负义务。韩俊峰作为承租人，主要义务是缴纳租赁费用，依本案查明事实，其就涉案商铺已向现代物流公司履行了合同约定的付款义务；现代物流公司作为出租人，其主要义务是按合同约定向承租人即韩俊峰交付租赁商铺，但其至今未交付。综上所述，现代物流公司的行为已构成违约。2、关于韩俊峰的权益是否受损的问题。原、被告双方于2012年4月28日签订的《长期租赁合同》第三条“合同价款及支付方式”约定：若韩俊峰选择剩余合同价款交纳方式为一次性交纳，总优惠后韩俊峰的合同价款为人民币118941元；且韩俊峰是与杭州恒瑞企业营销策划有限公司签订的《委托经营合同》，现代物流公司并非该合同的一方当事人。因此，原、被告签订的《长期租赁合同》的租赁价款在最终优惠后定为118941元，《商铺信息确认表》中约定内容与上述合同内容约定存在不一致应以最终确定的合同内容为准，与现代物流公司所述其已代韩俊峰支付前三年的委托转租收益无任何关联性。租赁合同是关于用益物权的合同，因此，作为租赁方享有对租赁物的使用和收益的权利，但是时至今日韩俊峰没有任何的收益，现代物流公司也未将租赁商铺交付给韩俊峰使用。综上，韩俊峰作为涉案商铺的租赁方，既无法使用涉案商铺，也没有因涉案商铺而收益，因此，韩俊峰的权益受损。3、关于装修费及广告费是否应当返还的问题。韩俊峰当庭陈述称，其认为《长期租赁合同》中所指的装修是指对竣工验收合格后进行经营性装修，如符合名酒城经营标准的装修，而非指对在建工程的基础装修，涉案物业尚处于在建状态，目前根本不可能支出装修费；其认为《长期租赁合同》中所指的广告费是以名酒城项目正式运营为前提，并以提高经营业绩为目的的“经营性”宣传费用，如名酒城正式成立为经营需要对名酒城进行的必要宣传所支付的广告费用。但是事实上，名酒城项目自始至终只是现代物流公司为出租商铺而单方宣传的项目，涉案物业至今未完工，也未向韩俊峰交付，所谓的名酒城项目根本不存在，那么合同中的广告费就更无从谈起，并对现代物流公司当庭提交的关于广告费的相关书证的真实性、关联性提出异议。现代物流公司当庭辩称，《长期租赁合同》中并没有经营性装修这一说法，韩俊峰是在偷换概念；《长期租赁合同》中并没有说明广告费是经营性广告还是其他广告。本院经审查认为，《中华人民共和国合同法》第一百二十五条第一款规定：当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。本案中，原、被告双方于2012年4月28日签订的《长期租赁合同》约定，该物业交付时间为2012年10月31日，而该物业目前仍未完工，尚未投入使用。根据双方签订的合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，对韩俊峰关于合同中装修费及广告费的理解的意见本院予以采信。退一步讲，即使装修费及广告费如现代物流公司所辩称，其提供的现有证据亦不足以证实其辩解意见。综上所述，现代物流公司没有提供确实充分的证据证实其因涉案物业而支付了装修费及广告费，故韩俊峰要求返还装修费及广告费合法有据。
本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百一十二条规定：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。本案中，原、被告双方于2012年4月28日签订《长期租赁合同》，该合同约定了对商铺承租的相关内容，应认定双方之间建立了商铺租赁合同关系。现代物流公司先是取得涉案商铺所在土地的使用权，后又取得了建设工程规划，故韩俊峰与现代物流公司于2012年4月28日签订的合同编号分别为JNC201204055号《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》应为有效，双方在合同签订后均应严格履行合同义务，否则应依法承担违约责任。
《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本案中，现代物流公司的行为已构成违约，致使不能实现合同目的，故韩俊峰要求解除原、被告双方于2012年4月28日签订的合同编号分别为JNC201204055号的《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》合法有据，本院予以支持。因合同解除为形成权，解除权人解除合同的意思到达相对方时合同即告解除。韩俊峰在其起诉状中提出解除合同的意思表示，本院于2018年4月24日将其起诉状副本送达现代物流公司，其解除合同的意思已于当日到达现代物流公司，故双方于2012年4月28日签订的合同编号为JNC201204055号的《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》两份于2018年4月24日解除。
《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，因现代物流公司未向韩俊峰告交付涉案商铺，故不存在商铺返还；但现代物流公司收取了韩俊峰交纳的118941元（包括租金71365元、装修费及广告费47576元），且其至今一直未向韩俊峰交付涉案商铺，韩俊峰并未获得利益，故其应向韩俊峰返还以上款项，本院对韩俊峰要求返还租金及装修费、广告费118941元的诉讼请求予以支持。另因双方在签订的《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》第五条“物业交付”处约定“经营户进场装修即视为交付（合同5.1）”、“该物业交付时间为2012年10月31日（合同5.2）”，第七条“违约责任”处明确约定“甲方（指现代物流公司）应按本合同约定交付物业。如甲方逾期交付且造成乙方（指韩俊峰）的转租收益受到损失的，甲方须按合同价款万分之二/日的标准缴纳违约金，超过期限90天仍未交付的，按合同价款的万分之伍/日的标准缴纳违约金（合同7.1）”。基于以上合同约定及本案查明的事实，现代物流公司至今仍未向韩俊峰交付涉案商铺，从合同约定的交付时间2012年10月31日之后，现代物流公司即已构成逾期交付，应向韩俊峰支付违约金。韩俊峰要求现代物流公司支付违约金115490.92元的诉讼请求亦有事实依据及法律根据，本院一并予以支持。关于双方在合同中约定的违约金是否过高的问题，本院经审查认为，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，现代物流公司至今仍未向韩俊峰交付涉案商铺，其行为已构成违约，致使不能实现合同目的，韩俊峰无法因涉案商铺而收益因而致使韩俊峰的权益受损，现代物流公司存在过错，综合银行贷款利率、参考韩俊峰与杭州恒瑞企业营销策划有限公司签订的《委托经营合同》第三条“委托收取租金及相关要求”3.2关于年租金的约定（即预期利益）等因素衡量，原、被告双方在《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》中约定的违约金并未超过造成损失的百分之三十，故本院对现代物流公司关于合同约定的违约金过高并请求予以调整的辩解意见不予采信。
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十五条第一款、第二百一十二条、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、原告韩俊峰与被告山东现代物流中心发展有限公司于2012年4月28日签订的合同编号分别为JNC201204055号《山东现代物流中心发展有限公司长期租赁合同》两份于2018年4月24日解除；
二、被告山东现代物流中心发展有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告韩俊峰租金71365元；
三、被告山东现代物流中心发展有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告韩俊峰装修费及广告费47576元；
四、被告山东现代物流中心发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告韩俊峰违约金115490.92元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4916元，减半收取计2458元，由被告山东现代物流中心发展有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审判员 高 峰
二〇一八年六月五日
书记员 张芳谦