安徽省蚌埠市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）皖03民终472号
上诉人（原审被告）：安徽元鼎建设工程有限责任公司，住所地安徽省蚌埠市华光大道1135号，统一社会信用代码91340300793558759J（1-6）。
法定代表人：叶士平，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杨在勇，安徽明钰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张珍维，安徽明钰律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：刘飞，男，1966年12月26日出生，汉族，农民，住安徽省固镇县。
委托诉讼代理人：王聪，安徽振固律师事务所律师。
原审被告：刘军勇，男，1965年1月6日出生，汉族，施工员，户籍地浙江省上虞市，现住安徽省固镇县。
上诉人安徽元鼎建设工程有限责任公司（以下简称元鼎公司）因与被上诉人刘飞、原审被告刘军勇建设工程施工合同纠纷一案，不服安徽省固镇县人民法院（2017）皖0323民初2329号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年4月4日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人元鼎公司的委托诉讼代理人杨在勇、被上诉人刘飞及其委托诉讼代理人王聪、原审被告刘军勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
元鼎公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，依法改判驳回刘飞的一审诉讼请求；2、由刘飞承担本案一、二审诉讼费。事实和理由：1、刘军勇通过元鼎公司分包获得涉案工程的施工权，涉案工程的实际施工方是刘军勇，而非元鼎公司，刘军勇又将分包的涉案工程交由刘飞完成。刘飞一审中提交的《工程签证及零星工程汇总》与元鼎公司将向二审法院提交的《班组结算汇总表》均系刘军勇于2017年6月17日与元鼎公司就涉案工程工程款的汇总与结算，两份汇总表能相互印证元鼎公司对增补工程中的款项已全部支付给刘军勇。但刘军勇在一审时隐匿这一事实并向刘飞出具证明，系刘军勇与刘飞恶意串通损害元鼎公司利益的行为，从而导致一审法院根据刘军勇的证明及工程签证及零星汇总的复印件，判决元鼎公司应给付刘飞增补工程款，该判决在事实认定上是错误的。由于元鼎公司与刘军勇因该工程事宜早已产生纠纷，刘军勇在明知元鼎公司已与其结算的情况下，故意向刘飞出具证明，隐瞒事实真相，恳请二审法院查明事实后予以改判。2、元鼎公司与刘军勇系工程分包关系，元鼎公司在与刘军勇结算工程款过程中，元鼎公司根据刘军勇的要求将涉及刘飞的工程款7万元转入马兰叶账户，用于偿还刘军勇欠马兰叶的款项，元鼎公司已支付刘飞的工程款7万元，只是刘军勇未能将其该付给刘飞的工程款予以给付，一审法院未能查清该事实，仅依据一份承诺书的复印件作出违背事实真相的判决。事实是2016年5月，刘飞因为工程款一事曾诉至固镇县劳动监察大队，当时在处理过程中，刘飞亦是明知该工程系刘军勇从元鼎公司分包所得，刘军勇与刘飞协商后同意7万元工程款转入张友军账户。但是后期在元鼎公司欲支付刘军勇工程款时，刘军勇却让元鼎公司将该款转入马兰叶账户，元鼎公司考虑到刘军勇是该工程的实际施工方，其有权处分其应得的工程款，遂同意了刘军勇的要求，但刘军勇现在却否认其收到元鼎公司已给付7万元工程款的事实，目的很明显，就是刘军勇与刘飞恶意串通，想从元鼎公司再获得一份工程款，从而损害元鼎公司的利益。承诺书的原件现在元鼎公司，原件记载的内容与元鼎公司陈述一致，却未得到一审法院的认定。刘军勇在与元鼎公司分包工程中产生了纠纷，又与刘飞有着直接利益关系，现刘飞与刘军勇恶意串通损害元鼎公司的事实行为不应得到法律保护。综上，刘军勇是挂靠元鼎公司施工，刘军勇与刘飞之间又是另一个承包关系，故本案是两个独立的合同关系。依据合同相对性，刘飞的债权应向刘军勇主张，与元鼎公司无关。请求二审法院查明事实后改判驳回刘飞的一审诉讼请求。
刘飞辩称，元鼎公司的上诉事实与理由不能成立。1、关于增补工程的款项在一审已经查明，元鼎公司并未向刘飞全额支付，也不存在刘军勇与刘飞恶意串通损害元鼎公司利益的事实；2、元鼎公司称其与刘军勇协商后同意将7万元工程款转入马兰叶账户，该事实不存在。一审中已经查明元鼎公司在未经刘飞同意的情况下，私自将7万元款项转入马兰叶账户。在固镇县劳动监察大队协调处理时已明确约定该款项同意转入张友军账户。在一审中，元鼎公司向法庭提供的证据表明是其私自将汇款账户改成了马兰叶，刘飞不知情。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
刘军勇辩称，元鼎公司在2014年5月12日中标固镇县城市安置房（前台）工程，属总承包方，其中9#-13#共5幢楼，建筑面积30250平方米，由第二项目部徐焰洪、刘军勇、陆甲负责该项目工程施工至竣工验收。2014年4月20日，元鼎公司对该项目成立第二项目部，任命徐焰洪为项目经理，陆甲为项目技术负责人，刘军勇协助徐焰洪做好9#-13#楼管理工作，元鼎公司和第二项目部签订了内部工程承包协议书。刘军勇在徐焰洪领导下履行了第二项目部的职责，在内部承包书上签字，并组织各施工班组和施工班组签订了施工承包协议。2015年底，经业主组织竣工验收全部合格，刘军勇和徐焰洪经各班组办理结算书并签字认可。元鼎公司认为刘军勇个人获得分包涉案工程的施工权，刘军勇是实际施工方纯属无稽之谈，刘军勇个人没有承包资质，也没有分包权利，刘军勇和刘飞签订施工承包协议及结算都代表元鼎公司第二项目部，属于职务行为。元鼎公司提出的7万元汇款，是第二项目部按刘飞指定汇入张友军账户的工程款，徐焰洪和刘军勇都是知情的，可是元鼎公司在刘军勇毫不知情的情况下擅自从刘飞结算款中扣除汇入马兰叶的账户。刘军勇与案外人有个人借款行为是事实，但与第二项目部工程是毫不相干的。既然元鼎公司从刘飞结算中扣除代为刘军勇支付该款，刘军勇愿意承担一审法院判决元鼎公司给付刘飞17.4万元中扣除7万元及利息。至于刘军勇写下承诺书，是因为刘飞上访至劳动监察大队讨薪时，元鼎公司和项目部指派刘军勇出面协调刘飞，是为了维护元鼎公司的名誉和信誉所写。综上，请求二审法院驳回元鼎公司的上诉请求，维持原判。
刘飞向一审法院起诉请求：判令元鼎公司、刘军勇给付工程款17.4万元和从2017年6月20日起，按银行同期利率计算至余款清偿之日止的利息，并承担本案诉讼费。
一审法院认定事实:对于当事人没有争议的事实，予以确认。争议的事实在于：1、刘飞主张的工程款，元鼎公司、刘军勇是否付清？2、如果未付清，元鼎公司、刘军勇是否应当承担给付责任。对争议的事实，认定如下：1、刘飞主张的工程款元鼎公司、刘军勇没有给付。刘飞主张的工程款包括合同内工程款和增补部分工程款两部分。对合同内的工程款数额，双方的陈述和所提供的证据一致，争议只在于是否给付。元鼎公司、刘军勇为证明该部分工程款已经给付，提供的证据是由刘飞出具的承诺书和元鼎公司、刘军勇的转款凭证。经审查，刘飞出具的承诺书上指定的收款人是张友军，收款账号是张友军的银行账号，但元鼎公司并未将工程款付至刘飞指定的收款人和指定账号，而是付给案外人马兰叶。对此，不仅刘飞不予认可，而且刘军勇也承认“元鼎公司没有将资金转入张友军的账户，目的是再压一段时间，元鼎公司将钱转入马兰叶的账户后，是徐焰洪经理让我去补写上马兰叶及其账号的。”结合刘飞提供的元鼎公司向固镇县劳动监察大队提交的刘飞出具的承诺书复印件，可以佐证刘军勇承认的事实成立，故对元鼎公司提供的由刘飞出具的承诺书中有关付款至马兰叶的内容不予确认，对其余部分以及刘军勇的陈述和刘飞提供的承诺书复印件予以确认，并确认元鼎公司没有将欠付的合同内工程款支付给刘飞。对增补部分工程款，刘飞提供了《工程签证及零星工程汇总》复印件和刘军勇的《证明》加以证明，该两份证据相互印证，且元鼎公司对《工程签证及零星工程汇总》复印件的真实性也无异议，数额又基本相符（加上另案原告殷现体、徐永祥主张的数额），故予以确认。元鼎公司辩解《工程签证及零星工程汇总》是对合同内工程款的结算，明显与事实不符，具体表现在：第一，合同内的价款仅9-12号楼的工程款就达300余万元，而《工程签证及零星工程汇总》中包含另案两原告的工程款在内却只有378439.43元。第二，合同内约定的单价是每平方米115元，而《工程签证及零星工程汇总》中单价却是13.13元，虽然该13.13元的单价也是双方认可的结算单价，但却与合同内的约定单价悬殊较大，显然不能舍去其一或者进行替换。第三，元鼎公司以涉案工程已经取得验收报告为由，辩解只有在工程验收合格后才能进行结算，而双方结算的时间是2016年2月3日，从而证明涉案工程应在2016年2月3日时已全部结束，不存在后续工程，但由于验收报告上全部没有填写竣工日期和验收日期，且该辩解也与刘飞、元鼎公司、刘军勇提供的其他相关证据（包括《工程签证及零星工程汇总》的签署日期、刘飞出具承诺书的日期、刘军勇出具《证明》的日期、元鼎公司提供的徽商银行客户回执载明的日期等）明显不符。第四，《工程签证及零星工程汇总》中载明的工程项目名称为“外墙钢丝网”，该工程并未包括在合同约定的承包范围之内。因此，元鼎公司的辩解不成立，不予采纳，并对刘飞主张的增补部分的工程款数额和元鼎公司未予支付的事实予以确认。2、刘飞主张的工程款应当由元鼎公司支付。其理由在于：第一，涉案工程已经验收合格，相关各方就工程款约定明确并已经进行结算，刘飞主张的工程款有事实和法律依据。第二，元鼎公司辩解合同内的工程款已经付清，但所提供的证据不能达到其证明目的，其当然应当承担给付责任。第三，刘飞主张元鼎公司和刘军勇承担支付工程款的责任并提供有《工程承包协议》、《泥工施工承包协议》和《关于给各班组的结账承诺》等证据。元鼎公司虽然对刘飞提供的部分证据提出异议，但却强调其与刘军勇签订的《工程承包协议》“只是元鼎公司内部的承包协议。”“涉案工程由元鼎公司承建，不存在非法分包、转包等情形，刘军勇只是涉案工程的工地负责人。”根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任”的规定，元鼎公司既然承认其与刘军勇签订的协议是内部承包协议，刘军勇是其承建工程工地的负责人，刘军勇以安徽元鼎固镇（前台）安置房二项目部的名义与刘飞签订承包协议、进行结算、承诺支付等后果当然应由元鼎公司承担。第四，刘军勇尽管对刘飞提供的证据没有异议，但却陈述其只是元鼎公司的管理人员，且该陈述与元鼎公司的自认一致，故刘军勇不承担给付工程款的责任。另，刘飞要求刘军勇支付工程款没有证据支持，不予确认。一审法院认为，刘飞作为自然人，在没有证据证明其取得从事建筑施工企业资质的情况下即与元鼎公司固镇（前台）安置房二项目部签订建筑工程施工合同，当属无效。但由刘飞施工的工程已经过验收合格，且双方已经就工程款进行结算，数额明确，因此，刘飞可以请求参照合同约定和结算结果支付工程价款。但由于刘飞没有证据证明刘军勇应当承担责任，故对刘飞诉讼请求中要求元鼎公司承担责任的部分予以支持，对要求刘军勇承担责任的部分不予支持。刘飞要求支付工程款的利息有法律依据，可以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第四项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、元鼎公司给付刘飞工程款17.42万元和利息（按照年利率4.35%，自2017年6月20日计算至实际付清之日止），并限于判决生效后五日内履行完毕；二、驳回刘飞的其他诉讼请求。案件受理费减半收取1892元，由元鼎公司负担。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：关于元鼎公司与刘军勇之间的关系问题。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条规定：“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认。但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”本案中，元鼎公司虽在一审中自认“涉案工程由其承建，不存在非法分包、转包等情形，刘军勇只是涉案工程的工地负责人”，但其上诉主张其与刘军勇是分包关系，并提交了刘军勇在劳动保障监察大队的询问笔录予以证明，刘军勇认可该证据的真实性。经审查，刘军勇在该询问笔录中有“我是固镇前台安置房9-13#楼瓦工总包”、“是元鼎公司承建的这个项目，我是跟元鼎公司签的协议”的陈述内容；一审中，刘飞提交了元鼎公司与刘军勇签订的《工程承包协议》复印件，以证明案涉工程是由元鼎公司分包给不具有建筑施工资质的刘军勇承包的，刘军勇对此亦予以认可。因此，元鼎公司与刘军勇之间应是分包关系。刘飞二审中虽辩称刘军勇是元鼎公司的项目负责人，刘军勇的行为应认定是元鼎公司的行为，但其该辩称意见与其起诉状载明的内容和其一审举证意见不符，本院不予采纳。刘军勇虽辩称其没有施工资质，不能挂靠元鼎公司，其是在元鼎公司打工的，但其并未提交相关证据予以证明，且其该辩称意见既与其二审中“我只是案涉工程9-13号楼的负责人”、“我是元鼎公司的临时员工，是通过与项目部结算拿报酬”的陈述内容及刘飞一审中提交的证据矛盾，也不合常理，故对刘军勇的该辩称意见，本院不予采纳。
关于元鼎公司转账给马兰叶7万元的问题。元鼎公司认为一审判决遗漏了其支付给马兰叶的该款项，刘飞不认可该款是支付给其的工程款，刘军勇二审中亦陈述刘飞对此不知情，且刘军勇二审庭审答辩中认可其与马兰叶之间存在个人借款，并表示既然元鼎公司从刘飞结算中扣除代为刘军勇支付该款，刘军勇愿意承担一审法院判决元鼎公司给付刘飞17.4万元中扣除7万元及利息。因此，该笔款项应为元鼎公司支付给刘军勇的款项。
关于增量工程问题。元鼎公司虽认为案涉工程增量部分是虚构的，但其二审中亦陈述其与刘军勇在2016年6月17日的结算已经包含了增量工程，且刘军勇亦未对刘飞主张的增量工程价款104200元提出异议，故对元鼎公司该上诉意见，本院不予采纳。
各方当事人对一审法院认定的其他案件事实均无异议，本院予以确认。
另查明：固镇县城南安置房（前台）工程由元鼎公司承建。2014年6月10，元鼎公司与刘军勇签订一份《工程承包协议》，元鼎公司将固镇县城南安置房9#、10#、11#、12#、13#楼土建、安装、装饰工程交由刘军勇施工。后刘军勇将其承接的固镇县南城区安置房9#、10#楼所有泥工以包清工形式承包给刘飞施工。双方之间虽未签订协议，但履行内容与刘军勇和殷现体2014年8月15日签订的《泥工施工承包协议》内容相同，只是楼号不同。2016年2月3日，刘军勇（甲方）与刘飞（乙方）签订一份《双方决算签字单》，载明：（瓦工班组）：施工的前台安置房9#、10#楼，建筑面积11625平方米，单价115.00元，总合同价款为1336875元。已支付工程款910810元，剩余金额426065元在结算后班组（乙方）应将工人工资发放到位，否则产生的一切后果与元鼎公司及刘军勇无关，乙方并要承担一切法律责任。以后支付的工程款另行计算。以上情况属实，双方签字认可。该签字单正文下方注有“年前支付贰拾万元正，剩余2016年5月1日之前付清徐焰洪”的内容等。2016年5月13日，刘军勇出具一份《关于给各班组的结账承诺》，载明：固镇前台安置房9#、10#楼瓦工班组刘飞：1、后尾结账进资金及按合同结账，全权委托殷玉峰及张友军处理，我完全服从。2、关于泥工、木工、油漆的保修金由刘金勇出具单子，规定日期归还。在2017年2月30日前，但在保修期间班组必须按保修规范完成。若承包班组在保修内不及时修理，若我方请另班组修复所产生的费用由承包班组承担。3、关于点工，双方在一个月内结完账后，由我方支付。关于增补工程，本人承诺在四个月内与元鼎结算完毕。按结算清单由殷玉峰及张友军分配，若在此期间不结算，由班组及殷玉峰提交审计结算，费用由我承担，结算后两个月内支付给各班组。该承诺正文下方另注有“欠刘飞保修金柒万元正（￥70000.00元）在2017年2月30日返还刘军勇。”2016年5月14日，刘飞出具一份《承诺》，载明：固镇前台安置房9#、10#泥工班组刘飞支付农民工工资合计226065.00元，支付一班组156065元账号62×××79农业银行固镇支行刘飞支付二班组70000元账号62×××40工行固镇浍河路支行张友军以上农民工工资由刘飞全班组的农民工专用款。若发生以后9#、10#瓦工农民工闹事、哄骗民工薪酬等一切行为，由刘飞全部承担法律责任，并放弃一切诉讼权利，否则产生的一切后果与元鼎公司及刘军勇无关。刘军勇、殷玉峰在见证人处签名。该承诺正文左下方注明：工人工资与元鼎公司无关。刘飞2016年5月14日同意支付刘军勇2016年5月14日。在注明内容下方又注有“现扣除保修金柒万元正（按保修合同执行），余壹拾伍万陆仟零陆拾伍元（156065元）由我班组承包人（9#、10#楼泥工）领取，全部发放到民工，否则10#、9#楼泥工今后发生一切农民工没有工资发放到位，我刘飞承担一切法律责任，与元鼎公司刘军勇无关。”后刘军勇在该承诺“支付二班组70000元”上方填加了“转马账号62×××00马兰叶”的内容。后元鼎公司将156065元转入刘飞账户，将70000元转入马兰叶账户。徐焰洪与刘军勇于2017年6月17日签署了《工程签证及零星工程汇总》和《班组结算汇总表》。《工程签证及零星工程汇总》（施工班组：前台安置房工程二部承包内容：9#-13#楼工程）载明工程签证及零星工程合计2836389.61元，其中工程内签证2813548.54元（其中外墙钢丝网部分31500平方米单价13.13合价413595.00下浮378439.43备注下浮8.5%）、工程外零星工程22841.07元；《班组结算汇总表》（施工班组：前台安置房工程二部承包内容：9#-13#楼工程）载明前台9#-13#楼工程合价35093480元+工程安全奖302530元+工程质量奖302530元-合同内已支付工程款14810000元-从元鼎借支工程款7540000元（止于2015年10月9日）-2016年2月5日付工资2770000元-2016年5月27日付工资人1617512元-谢传军门窗100000元-钢筋诉讼费23128-小贷公司借贷本利和7647650元-真石漆材料垫付款608567.60元-工程电费垫付款152715.94元-安全文明标牌垫付款8563元-临时道路分摊垫付款89697.12元+设计变更及工程签证2836389.61元-水电安装扣减200000元-税金2089253.66元，以上合计877842.29元。另注明：以上不含钢筋诉讼150万、徐家珍担保300万及利息。2017年6月20日，刘军勇出具一份《证明》，载明“今证明前台安置房9#10#由泥工班组刘飞外墙增补工程的人工费壹拾万肆仟贰佰元（￥104200元）。”2017年8月31日，刘飞向一审法院提起诉讼，请求判令元鼎公司、刘军勇支付其工程余款174200元（合同内工程款70000元+合同外增补工程款104200元）及相应利息。刘飞在其一审起诉状中陈述“……元鼎公司将安置房9#-13#楼的土建、安装、装饰工程非法分包给没有资质的刘军勇个人，刘军勇又将工程分包给原告施工。依据相关法律规定，元鼎公司应当与刘军勇承担连带责任，共同偿还原告的欠款。……。”
再查明：固镇县城南安置房9#、10#楼已竣工验收合格。
本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。本案中，元鼎公司将其承包的工程分包给不具备建筑施工资质的刘军勇施工，刘军勇又将其中的9#、10#楼所有泥工工程分包给没有建筑施工资质的刘飞施工，上述分包行为均因违反前述规定而无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，案涉工程已经竣工验收，且刘飞所主张的174200元工程款有刘军勇签名确认的《双方决算签字单》、《承诺》及刘军勇出具的《证明》能够证实，因此，刘军勇作为9#、10#楼的发包人，其应承担该款的给付责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。虽然该规定涉及的是发包人，但元鼎公司将工程违法分包给刘军勇，刘军勇又将泥工工程违法分包给刘飞，刘飞突破合同相对性要求元鼎公司承担支付工程款责任与该规定的情形类似。因此，元鼎公司应在其欠付刘军勇的工程款范围内对刘飞承担责任为宜。元鼎公司二审庭审中虽主张其就案涉工程款已经履行完毕，并超付了200多万元，不应再重复支付任何工程款，并提交了《结算汇总表》复印件加以证明，但该表载明的内容并不足以证明元鼎公司已不欠付刘军勇工程款，故对元鼎公司的该主张，本院不予支持。元鼎公司虽上诉认为刘军勇隐瞒事实真相，故意向刘飞出具证明，系刘军勇与刘飞恶意串通损害元鼎公司利益的行为，但其提交的证据并不足以证明该上诉意见成立，也与本案查明的事实不符，故对元鼎公司的该上诉意见，本院不予采纳。元鼎公司、刘军勇、刘飞对一审判决确定的利息计算方式未提出异议，本院对此不作调整。因本案二审系元鼎公司二审提交证据推翻其在一审中承认的对其不利的事实所致，故本案一、二审案件受理费均由元鼎公司负担。
综上所述，元鼎公司的上诉请求部分成立。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销安徽省固镇县人民法院（2017）皖0323民初2329号民事判决；
二、刘军勇于本判决生效之日起十日内支付刘飞工程款174200元及利息（自2017年6月20日起，按年利率4.35%计算至174200元实际付清之日止）；
三、安徽元鼎建设工程有限责任公司在欠付刘军勇工程款范围内对刘飞承担责任；
四、驳回刘飞的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费3784元，减半收取1892元，由安徽元鼎建设工程有限责任公司负担；二审案件受理费3784元，由安徽元鼎建设工程有限责任公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 潘伟荣
审 判 员 耿 杰
审 判 员 陈二伟
二〇一八年七月二十八日
法官助理 李小芹
书 记 员 刘津津
附本案适用的相关法律条文：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。