民 事 判 决 书
（2016）京0108民初19042号
原告：深圳市石兴凯美容有限公司，住所地深圳市福田区华强北路2001号深纺大厦A座2006号。
法定代表人：王昕，董事长。
委托诉讼代理人：ＸＸＸ，北京国度律师事务所律师。
委托诉讼代理人：胡彩花，女，深圳市石兴凯美容有限公司员工。
被告：北京百会纵横科技有限公司，住所地北京市海淀区花园北路14号201。
法定代表人：林粤，执行董事。
委托诉讼代理人：张玉娟，北京市世纪律师事务所律师。
委托诉讼代理人：娄伟杰，北京市世纪律师事务所实习律师。
原告深圳市石兴凯美容有限公司（以下简称石兴凯公司）与被告北京百会纵横科技有限公司（以下简称百会纵横公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告石兴凯公司委托诉讼代理人ＸＸＸ、被告百会纵横公司委托诉讼代理人张玉娟、娄伟杰到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。
石兴凯公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1、解除双方签订的《百合产品销售合同》、《百合CRM数据安全及保密合同》；2、百会纵横公司返还支付的软件产品购买费33600元；3、百会纵横公司支付逾期交付系统的赔偿金6400元；4、百会纵横公司承担诉讼费。
百会纵横公司辩称，不同意石兴凯公司的全部诉讼请求。百会纵横公司已经履行了合同，只是石兴凯公司的工作人员没有配合百会纵横公司导致现在无法进行维护和更新系统，没有实现石兴凯公司的要求是出于其不配合的情况，石兴凯公司提供的数据不符合要求，导致项目的目的无法实现。
双方当事人围绕诉讼请求和辩称提交了证据，本院组织双方当事人进行了举证质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：百会纵横公司对石兴凯公司提交的邮件的真实性认可，不认可证明目的，称邮件中百会纵横公司员工没有表达58.7%功能实现不了，系统已经实际交付，石兴凯公司可以登录并开通权限。本院认为，庭审中百会纵横公司认可其交付给石兴凯公司的系统有59项功能不能实现，故本院对该证据予以确认。石兴凯公司对百会纵横公司提交的CRM系统数据真实性和关联性均不认可，本院结合双方提交的相关证据认为，该证据无法证明百会纵横公司依据双方签订的合同及附件提交了相应的软件，故本院对该证据不予确认。石兴凯公司对百会纵横公司提交的聊天记录的真实性认可，不认可证明目的，本院认为该份证据不能证明石兴凯公司一方的不配合导致部分功能不能实现，故本院对该份证据不予确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2015年12月24日，石兴凯公司（甲方）与百会纵横公司（乙方）签订百会产品销售合同，约定乙方作为授权方向甲方提供相应软件产品，乙方负责所提供产品的开通、维护、安全、稳定，并在授权有效期内为甲方提供产品的使用权限，提供操作培训等支持。甲方向乙方购买的软件产品如下：百会客户关系管理系统（简称：百会CRM）V3.0，版本为旗舰版，金额为28800元；呼叫中心（简称：TQ）VIP2，版本为VIP2，金额为4800元。上述产品总金额为33600元。备注：1、甲方账号及服务以实际开通时间为准，开始计费。未开通的账号自动延期。开通时间及用户数量以甲方通知为准。2、除上述产品费用，在服务期内无其他费用。定制、实施、培训均为免费。3、在甲方积极配合乙方需求调研及系统测试的情况下，乙方承诺自收款日起10个工作日内完成系统搭建及测试。甲方应于本协议签订后3日内以汇款方式支付服务款项33600元。乙方负责甲方在签定本合同收取合同款项后两个工作日内，为甲方开通相应产品权限，并设置完善相关端口，达成甲方可以正常使用的程度。乙方为甲方在授权期内提供每周7*24小时售后热线及免费技术支持。乙方为甲方提供数据与信息的实时备份服务以保障用户数据与信息的安全，自乙方为甲方提供服务始，乙方应当保证甲方有权随时查询、复制其所有用户数据与信息。乙方为甲方提供的产品包含PC端、app端及微信办公逸端。附《百会CRM数据安全及保密合同》、《百会实施计划表》、《需求列表》。甲方违反本约定之义务规定，乙方有权暂定授权，同时甲方交纳款项不予退还。由于确定为乙方原因导致的产品不能运行，甲方有权主张延长对等授权时间，造成甲方数据丢失或其他损失的，乙方应当予以赔偿。乙方有权根据司法行政机关等有效的判决书、裁决书、决定书终止授权并不承担违约责任。由于确定为乙方责任导致的甲方相关损失，乙方应向甲方支付赔偿但总额不超过甲方的授权费。甲方逾期付款的，每逾期一天，按照应付金额的1%向乙方支付违约金。乙方逾期交付系统，每逾期一天，按照应付金额的1%给甲方支付赔偿金。乙方逾期交付系统，每逾期一天，按照应付金额的1%给甲方支付赔偿金。一方违反本合同所声明或保证之项，致使合同不能履行时，另外一方有权单方解除合同。双方还对其他权利义务进行了约定。同时，双方还签订了百会CRM数据安全及保密合同、百会实施计划表并附有需求列表，需求列表共有109项。
2015年12月24日，百会纵横公司收到石兴凯公司支付的货款33600元。
2016年3月18日，百会纵横公司工程师王继向石兴凯公司负责人发送邮件，告知可以实现的项目和不可以实现的项目。
庭审中，经过石兴凯公司和百会纵横公司共同确认，需求列表中的项目有47项能够实现、59项不能实现，3个项目实现与否双方存在争议。
本院认为，石兴凯公司与百会纵横公司签订的买卖合同，系双方真实意思表示，且其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故应属有效。本案的争议焦点在于百会纵横公司是否履行了合同约定的义务。根据合同约定，百会纵横公司承诺在石兴凯公司积极配合其需求调研及系统测试的情况下，百会纵横公司自收款日起10个工作日内完成系统搭建及测试。2015年12月24日，石兴凯公司履行了其付款义务。2016年3月18日，百会纵横公司通过邮件的形式向石兴凯公司告知有部分功能不能实现。经查，百会纵横公司针对其与石兴凯公司签订的需求列表中的项目有47项能够实现、59项不能实现。百会纵横公司辩称59项功能不能实现的原因是石兴凯公司不配合，根据石兴凯公司提交的百会纵横公司向其发送的邮件内容显示，百会纵横公司在不能实现的功能事项中没有标注需要石兴凯公司提交相应的数据或相提供配合工作，且百会纵横公司亦未提交证据证明其辩称，故本院对百会纵横公司的相关意见不予采信。石兴凯公司与百会纵横公司约定的需求事项共计109项，现百会纵横公司认可其中有59项不能实现，致使石兴凯公司不能实现合同目的，可视为百会纵横公司没有按照合同履行其相应的义务，故石兴凯公司要求解除双方签订的百合产品销售合同及百合CRM数据安全及保密合同并要求百会纵横公司返还产品购买费的诉讼请求，本院予以支持。百会纵横公司的行为导致了合同目的不能实现，对于本案的纠纷有过错，百会纵横公司应承担违约责任，现石兴凯公司主动酌减违约金，要求百会纵横公司支付6400元违赔偿金，本院予以支持。
综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、解除深圳市石兴凯美容有限公司与北京百会纵横科技有限公司签订的《百合产品销售合同》、《百合CRM数据安全及保密合同》；
二、北京百会纵横科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还深圳市石兴凯美容有限公司软件购买费33600元；
三、北京百会纵横科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市石兴凯美容有限公司赔偿金6400元。
如果北京百会纵横科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费800元(深圳市石兴凯美容有限公司已预交)，由北京百会纵横科技有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 王 懿
人民陪审员 马仲兰
人民陪审员 张淑萍
二〇一七年五月十九日
书 记 员 雷茗雁