渑池县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫1221民初1510号
原告：李明，男，1970年11月21日生，汉族，住河南省罗山县。
委托诉讼代理人：杨仙芝，上海锦天城（郑州）律师事务所律师，代理权限为特别授权。
委托诉讼代理人：孔静，上海锦天城（郑州）律师事务所律师（实习），代理权限为特别授权。
被告：王文建，男，1958年12月16日生，汉族，住郑州市金水区。
被告：河南东腾电器有限公司，住所地：渑池县经十路2号（产业集聚区）。工商注册号：411221000018643。
法定代表人：张俞镜，总经理。
被告：辽宁光大建设工程有限公司，住所地：沈阳近海经济区近海大街1号510室。统一社会信用代码：91210122774607025G。
法定代表人：宋杰，董事长。
原告李明与被告王文建、河南东腾电器有限公司、辽宁光大建设工程有限公司合同纠纷一案，本院于2017年7月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李明的委托诉讼代理人杨仙芝、孔静到庭参加诉讼。被告王文建、河南东腾电器有限公司、辽宁光大建设工程有限公司经合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李明向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告偿还原告工程款及工程质保金共计1400000元整；利息按银行同期同类贷款利率自2015年11月10日计算至全部欠款还清之日止；2、依法判令被告支付违约金共计541282.2元（违约金按年利率24%向原告支付至判决生效之日至；自2015年11月10日起计算至2017年6月20日）；3、本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2015年1月28日，原告与被告辽宁光大建设工程有限公司签订《建设工程施工劳务承包合同》，约定：由原告公司以劳务方式内部承包被告河南东腾电器有限公司项目工程，工期180天，以被告通知开工时间为准，2015年10月31日竣工。进场施工当日交纳工程保证金500000元整。原告依约于2015年1月28日给被告河南东腾电器有限公司指定账户打款500000元。原告于2015年1月28日接到被告辽宁光大建设工程有限公司项目负责人王文建开工通知后，即准备材料，组织工人进场准备施工。进场两个月后，因上述被告资金问题，工程陷入停工。2015年10月9日，经被告王文建、河南东腾电器有限公司进行核对决算后，给原告打欠条一张：各被告下欠原告工程款1400000元整，经被告王文建请求，被告河南东腾电器有限公司向原告承诺于2015年11月10日之前清偿该笔欠款，并约定每迟延一日按应付款的3%支付违约金，被告如约清偿该笔欠款后，原告与被告辽宁光大建设工程有限公司的债权债务归于消灭。欠款人：王文建。后上述各被告对此债务一直未履行。特提起诉讼，请求依法维护原告的合法权益。
各被告均未答辩。
本院经审理认定事实如下：2015年1月28日，原告李明作为河南省德宏建筑劳务有限公司（乙方）的委托代理人与被告王文建作为委托代理人的被告辽宁光大建设工程有限公司（甲方）签订一份《建筑工程施工劳务承包合同》，以大清包包干方式承包被告河南东腾电器有限公司建设施工工程。合同约定：保证金总计交纳1000000元整，分两次支付，进场施工当日交纳500000元整，春节开工三十日补交500000元整。甲乙双方签订合同之日起，甲方要以书面通知乙方开工日期。如果没能开工，或中途停工，甲方必须在十五日内退乙方交纳的质保金，如果甲方未能及时退还，甲方要按银行利息4倍给乙方结息。停工造成现场人员及设备损失按实际产生的费用赔付，并追究违约责任。当天，被告王文建签发通知，以被告辽宁光大建设工程有限公司的名义通知河南省德宏建筑劳务有限公司于2015年农历正月十六日开工。原告李明当天派人从中国工商银行股份有限公司渑池会盟路支行向被告王文建指定的被告河南东腾电器有限公司在中国建设银行渑池支行的账户汇入500000元的保证金。之后，原告李明带人进入工地，按规定时间开工。后因故停工。
2015年10月9日，被告王文建给原告李明出具欠条：辽宁光大建设工程有限公司（项目代理人王文建）下欠李明工程款1400000元整（包括无息退还的质保金500000元整，工程款及违约损害赔偿900000元整）。经王文建请求，河南东腾电器有限公司向李明承诺于2015年11月10日之前偿清该笔欠款。若有违约，每迟延一日，河南东腾电器有限公司须向李明支付应付款项3%的违约金，待河南东腾电器有限公司按约定偿清该笔欠款后，李明与辽宁光大建设工程有限公司的债权债务归于消灭。河南东腾电器有限公司在欠条左下方签注:同意王文建请求代付此款1400000元（壹佰肆拾万元整），此款从辽宁光大建设工程有限公司王文建所完工程款中扣除。并盖有“河南东腾电器有限公司工程部专用章”。
另查，原告李明系河南省德宏建筑劳务有限公司员工。其代表该公司与辽宁光大建设工程有限公司签订的《建设工程施工劳务承包合同》项目由其本人全权负责，收益归个人，纠纷由个人负责解决。被告王文建挂靠在辽宁光大建设工程有限公司名下，以项目代理人的身份承包河南东腾电器有限公司建设工程。
本院认为，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。原告李明与被告王文建分别代表所挂靠公司签订的合同因违法而无效。被告王文建依据合同收取原告李明的500000元保证金应予退还；原告李明带领的施工队为被告王文建实际施工的工程量，被告王文建予以认可，并于2015年10月9日给原告李明出具欠条，该欠条是双方的真实意思表示，不违反相关法律规定，本院予以确认。被告河南东腾电器有限公司作为总发包方在欠条上签字，认可双方承认的欠款金额，并愿意代为从被告辽宁光大公司王文建所完工程款中扣除，该意思表示不违反法律规定，本院予以支持。被告王文建以辽宁光大建设工程有限公司的名义承包河南东腾电器有限公司的建设工程，分包给原告李明，拖欠原告款项，应当承担付款责任；被告辽宁光大建设工程有限公司将资质出借给被告王文建，应当对欠款承担连带责任。三被告未按欠条约定的时间履行偿还欠款的义务，原告诉请被告还款，本院予以支持。原告李明要求被告按同期银行贷款利率支付欠款利息，符合法律规定，本院予以支持。原告诉求被告按年息24%支付违约金，因原告诉求的欠款中已经包含有违约损害赔偿金，被告迟延履行付款已诉求利息补偿，对其主张违约金的诉求，本院不予支持。三被告经合法传唤，无正当理由未到庭应诉，依法可以缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下:
一、被告王文建于本判决生效后十日内支付原告李明欠款1400000元，被告河南东腾电器有限公司、辽宁光大建设工程有限公司承担连带责任；
二、被告王文建自2015年11月11日起以1400000元为本金按同期同类银行贷款利率向原告李明支付利息至本判决生效之日止，被告辽宁光大建设工程有限公司承担连带
责任；
三、驳回原告李明的其他诉讼请求。
案件受理费22272元，减半收取11136元，由被告王文建、辽宁光大建设工程有限公司负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于三门峡市中级人民法院。
逾期不上诉，则本判决生效，双方当事人应自觉履行，否则，本院将依据当事人的申请予以强制执行。当事人应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在法定期限二年内申请执行，逾期不申请，则视为放弃权利。
审判员 张跃功
二〇一七年九月四日
书记员 张 玉