湖北省嘉鱼县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂1221民初565号
原告：湖北嘉安控股集团嘉鱼混凝土有限公司。住所地：湖北省嘉鱼县鱼岳镇沙阳大道***号。
法定代表人：房春梅，系该公司总经理。
委托代理人：张兴安，湖北凝聚律师事务所律师。
委托代理人：郑涵韬，系该公司法务部主任。
被告：咸宁市宏鑫建筑工程有限公司。住所地：咸宁市体育路***号。
法定代表人：杜正平，系该公司总经理。
委托代理人：方同想，男，1969年12月24日生，汉族，中国铁塔咸宁市2016年铁塔土建项目嘉鱼工程施工负责人。代理权限：一般代理。
委托代理人：陈亚章，男，1979年11月1日生，汉族，中国铁塔咸宁市2016年铁塔土建项目嘉鱼工程施工负责人。代理权限：一般代理。
原告湖北嘉安控股集团嘉鱼混凝土有限公司（以下简称嘉安混凝土公司）与被告咸宁市宏鑫建筑工程有限公司（以下简称宏鑫建筑公司）买卖合同纠纷一案。本院于2017年5月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告嘉安混凝土公司委托代理人张兴安和被告宏鑫建筑公司委托代理人方同想到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告嘉安混凝土公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即支付拖欠原告货款56730元，并从2016年6月16日起，依合同约定以欠款数为基数，按日万分之五承担违约责任；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年2月24日，被告因承接中国铁塔土建基础工程建设需要，委托吴海波以被告名义与原告签订《商品混凝土买卖合同》，合同约定结算和付款方法：“甲方（被告）按自然月以现金形式结清当月所有货款给乙方（原告），每月所用商砼于当月28日对账，次月5日付清当月所用商砼款。甲方所有商砼浇筑完成后15日内结清所有货款”。合同同时约定了供货方式、质量要求、验收办法及违约责任等。合同签订后，原告依约定从2016年2月24日起至2016年5月31日止，共为被告提供商砼285m3，价值人民币86730元，被告仅在2016年4月8日支付人民币3万元，下欠原告货款56730元至今未予给付。依合同约定，商砼浇筑完成后15日内结清所有货款，被告应从2016年6月16日起，承担未付货款的违约责任。
原告为请求法院支持其主张，向本院提交了以下证据：
1、原告营业执照复印件和法定代表人身份证明，证明原告系合法企业及法定代表人信息；
2、原、被告签订的《商品混凝土买卖合同》，证明双方买卖关系存在，合同对商砼价格、质量及双方的权利、义务关系、违约责任约定明确；
3、2016年2月24日至同年5月31日原告为被告运送商砼、被告签收的运输单34张，证明原告为被告运送商砼计285m3的事实；
4、被告购买商品混凝土及已付款概况、已收款收据存根，证明原告为被告运送商砼计285m3，总价86730元，被告于2016年4月8日支付货款3万元，下欠原告货款56730元仍未支付的事实。
被告宏鑫建筑公司辩称，1、原告诉称其为被告运送商砼的方量、总价款和下欠原告货款56730元均属实。2、2016年5月30日晚，被告在位于嘉鱼县××村村旁的施工地浇灌铁塔基础桩时，由于原告运送商砼的车辆第二车和第三车间隔时间超过了两小时，引起商砼断层，造成该桩基础不能一次性浇灌完成，加之又逢梅雨季节，该桩基础工程拖延了较长时间。后被告又采取其他措施浇筑混凝土。原告运送商砼的不及时给被告造成了损失。3、事后，被告多次与原告负责人口头协商处理此事，但一直协商未果。被告建议以其下欠原告的货款抵扣原告给被告造成的损失。
被告为支持其抗辩理由，向本院提交了以下证据：
1、2016年6月24日，被告承建工程的监理单位河南省通信建设监理有限公司项目监理部给被告发出的《监理通知书》，证明由于原告供货不及时，导致桩基础不能一次性浇灌完成，经现场监理确认，此桩作废；
2、《湖北嘉鱼县嘉安混凝土预拌砼运输单》三张，证明原告运送商砼车辆第一车至第三车各自发车时间；
3、2016年8月4日被告自书计算的《关于铁塔基础因商砼未及时供应以致基础桩断层的损失报告》，证明损失金额为7.3万元。
经庭审质证，被告对原告所列证据均无异议。原告对被告所列证据2无异议。对被告所列证据1，认为河南省通信建设监理有限公司项目监理部不具有法人资格，其出具的《监理通知书》从程序上讲不具有法律效力；被告陈述的事件发生在2016年5月30日，《监理通知书》发出时间为2016年6月24日，时间相隔近1个月，故该通知无论从法律事实和现场情况讲，均不符合规定，应为无效证据。对被告所列证据3，认为损失金额是被告单方计算结果，不能作为定案依据，如确有损失，应由具有资质的第三方进行鉴定后，才予认可。本案系买卖合同纠纷，合同上无车辆间隔时间的约定。如被告确有证据证明原告给其造成了损失，应另案处理。本院认为，对双方均无异议的证据，应作为证明案件事实的依据，故原告提交的证据1、2、3、4和被告提交的证据2，应作为有效证据，予以采信。关于被告提交的证据1，结合其提交的证据2，并结合原告方业务员的陈述，原告运送商砼的第三车与第二车确实相隔了一段时间才达到施工现场，原因是路况差，进不去。故该证据1所反映的情况客观存在，本院应予采信；关于被告提交的证据3，因是其单方计算结论，不具有法律效力，本院不予采信。
本院根据上述采信的有效证据，并结合庭审调查，认定案件事实如下：
被告宏鑫建筑公司因承建中国铁塔湖北分公司咸宁市2016年铁塔土建项目工程建设需要，于2016年2月24日与原告签订一份《商品混凝土买卖合同》。合同第三.2条约定：“乙方（原告）应按照甲方（被告）要求的混凝土强度等级、坍落度、数量、使用时间准确及时地供应混凝土，确保甲方混凝土浇筑连续性”。第三.5条约定：“乙方保证运输车辆的连续性，……”。第五.1条约定：“甲方按自然月以现金形式结清当月所有货款给乙方；每月所用商砼于当月28日对账，次月5日前付清当月所用商砼款。乙方给予甲方优惠40元/方，甲方所有商砼浇筑完毕后15天结清所有货款”；第八.1条约定：“乙方未及时保质、保量按甲方依本合同提供的供货通知单供货，造成甲方停工损失由乙方承担”；第八.2条约定：“甲方未及时支付商品混凝土货款，乙方有权停止供货，所造成的损失由甲方自行承担，并按合同总货款额日万分之五向乙方支付违约金”。合同签订后，原告依约向被告建设工地运送商砼，从2016年2月24日至同年5月31日，原告共计为被告运送商砼285m3，总计货款86730元。2016年4月8日，被告支付原告货款3万元，下欠货款56730元至今未予给付。同时查明，2016年5月30日，被告在承建嘉鱼县鱼岳镇鲁港村旁一铁塔桩基础工程时，原告运送商砼的车辆第一车发车时间为2016年5月30日22:53:58，第二车发车时间为2016年5月30日23:23:23，第三车发车时间为2016年5月31日01:27:27。其第三车距第二车发车时间相隔2小时，造成该桩基础不能一次性连续浇灌完成。2016年6月24日，该工程监理单位河南省通信建设监理有限公司项目部向被告发出《监理通知书》，认为由于两车间隔时间超过两小时，造成此站桩基础无法浇灌完成，经现场监理确认，此桩作废，此通知书上由监理工程师和被告施工责任人陈亚章签字并由双方单位盖章确认。后此站桩基础工程被告通过采取其他措施在原桩基础上浇灌完成。
本院认为，原、被告签订的《商品混凝土买卖合同》是双方真实意思表示，其内容不违反法律、法规的强制性规定，应认定为有效合同，依法应予保护。合同签订后，原告依约定向被告运送商砼，但被告未按约定的付款时间和方式向原告支付货款，在所有商砼浇筑完成15天内也未结清所欠货款，责任在被告，被告所欠原告货款应当履行，并依约定在所有商砼浇筑完后15日起（即2016年6月16日）按欠款总额的日万分之五计算违约金。被告主张由于原告运送商砼不及时，造成被告承接的桩基础工程不能一次性浇灌完成，给其造成损失。该主张的事实虽客观存在，但被告并未提出反诉，对其造成的损失也未通过相关部门进行评估鉴定，被告主张的损失项目范围和金额是其单方自书的计算结论，因该《损失报告》不是合法有效证据，故对被告的抗辩主张，本院不予支持。被告可在取得新的有效证据后，另行主张权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条第一款、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、由被告咸宁市宏鑫建筑工程有限公司于本判决生效之日起5日内向原告湖北嘉安控股集团嘉鱼混凝土有限公司支付下欠商砼款56730元，同时按日万分之五承担违约金（违约金以56730元为基数，从2016年6月16日起算至本判决确定的付款之日）；
二、驳回被告咸宁市宏鑫建筑工程有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费609元，由被告咸宁市宏鑫建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款的规定预交上诉案件受理费。湖北省咸宁市中级人民法院诉讼费专户名称：湖北省咸宁市中级人民法院；开户行：中国农业银行咸宁市金穗支行；账号：17×××50。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审判员 张伟建
二〇一七年六月五日
书记员 杨其美
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确的，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。