天津市武清区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0114民初11937号
原告：李学凤，女，汉族，1970年10月5日出生，住天津市武清区。
委托诉讼代理人：曹建波，天津吴兆斌律师事务所律师。
被告：天津市河西区尚品空间鹏飞室内设计工作室，地址天津市河西区解放南路473号。
经营者：韩雪，女，汉族，1982年11月3日出生，原籍吉林省通榆县，现住天津市北辰区。
被告：王羽，男，汉族，1980年4月2日出生，住天津市北辰区。
原告李学凤与被告天津市河西区尚品空间鹏飞室内设计工作室（以下简称鹏飞工作室）、王羽装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人曹建波到庭参加了诉讼，被告鹏飞工作室经营者韩雪、王羽经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。此案现已审理终结。
李学凤向本院提出诉讼请求如下：1、判令解除原、被告签订的房屋装修“木制作销售合同”；2、判令被告返还原告房屋装修工程款150000元；3、判令被告按照承诺双倍赔偿原告工程款400000元；4、诉讼费等由被告担负。事实和理由：2016年9月29日，原告与被告鹏飞工作室签订房屋装修“木制作销售合同”一份，约定：被告为原告所有的座落于“武清区杨村镇熙和园小区6-1-101号”房屋进行木制品装修工程，总价款200000元，合同对其他内容均作了约定。原告依约支付被告150000元费用，但被告未能按合同约定的期限内安装完毕，经原告多次催找被告，被告承诺于2017年7月20日之前工程均安装完毕，如误工期自愿双倍赔偿工程款。但到期后，被告仍未能完工，原告多次催找被告，而被告无理推托动工，至今原告房屋装修工程仍未安装完毕，被告的行为已经严重违约，故诉至贵院，望判如所请。
鹏飞工作室经营者韩雪未到庭亦未提出答辩意见。
王羽未到庭亦未提出答辩意见。
原告围绕诉讼请求依法提交如下证据：
1、《木制作销售合同》，主要内容为：“甲方：李学凤，电话：137××××8675，乙方：韩雪（加盖鹏飞工作室合同专用章）、电话：136××××9388，交货日期：订制作产品必须尺寸准确，在与甲方确认图纸并现场具备量尺条件后测量现场，交货日期为复尺后45天左右安装完毕，甲方现场不具备量尺条件，由甲方委托施工方代表出具制作产品所需的尺寸，双方在提供数量清单上签字，如现场预留尺寸与签字的尺寸不符，由此带来的一起损失乙方不予负责，增项产品交货日期另行计算。如甲方现场不具备安装条件，拖延工期乙方不予负责。销售价格：合计人民币（大写）贰拾万，小写￥200000元。收取首期款：确定初步方案后收取首期款，为合同报价的60%，即人民币（大写）拾贰万，小写120000元，首期款到账后合同生效，经过5个工作日，我公司与顾客确认木制产品样式，材质，数量，颜色，合同签订后，经过2个工作日，与客户确认图纸。收取二期款：木制作生产完毕货到现场后，甲方以现金方式交付乙方送货产品金额的38%，即人民币（大写）陆万，小写￥60000元，收取之后我公司安装产品。收取三期款：甲方验收合格后，收取三期款，为合同报价的2%，即人民币（大写）贰万，（小写）￥20000元……，甲方签字：李学凤，签字日期：2016.9.29，乙方签字：韩雪，签字日期：2016.9.29（并加盖鹏飞工作室合同专用章）”。
2、中国农业银行银行卡交易明细清单，主要内容显示：“（1）2016年9月30日，62×××11农行卡向6228480028378089776韩雪转账120000元；（2）2017年3月10日，62×××11农行卡向4367420061660200729王羽转账30000元”。
3、工商服务业统一收款收据，内容显示：“客户名称：熙和园6-1-1.1李姐，2017年3月15日，项目名称：木作订金，金额：150000元（加盖鹏飞工作室章），大写：壹拾伍万，￥150000，收款人：韩”。
4、《双方拟定赔偿协议》，主要内容显示：“甲方：鹏飞工作室（加盖该公司合同内专用章），乙方李学凤。原定协议已经更改，已（应“以”）现协议为准。木作总价为20万元人民币，（橱柜、门口、衣帽间、护樯板等），乙方已交付甲方15万元人民币，定于2017年6月5日前交付使用，如有延期由甲方负全部责任，赔偿全部金额的百分十定于6月20日之前，之后如未能完成加倍赔偿，由于音响软包家具，均已定好，由于现在环境有变，定期完成不了有连带责任，木作全部到货以后，付清全款。甲方（加盖鹏飞工作室合同专用章）韩雪220822198211037364，2017.5.16，乙方李学凤”。
5、《补偿证明》，主要内容显示：由于本人木作未能及时给熙和园6-1-101李学凤及时安装，造成损失，这次保证7.2号进场安装，如未能进场安装，韩雪将双倍赔偿进场安装必须保质保量，按图纸施工，如有质量问题，退X（此字不能识别，以下同）项，韩雪，2017.6.26，220822198211037364（并加盖鹏飞工作室合同专用章）”。
6、《赔偿协议》，主要内容显示：“由于韩雪严重延误工期，现与熙和园6-1-101李姐（李学凤）已造成一定损失，特此重申安装时间顶线、X板、9号安装,XX、11号安装，门口线14号安装，XXXXX到20号之前安装完毕，如有误工期未完成，李学凤将不付尾款并双倍赔偿工程款。特此证明，2017.7.6号，韩雪、2208221982110373364（并加盖鹏飞工作室合同专用章）”。
原告庭审中陈述，原告所举《补偿证明》、《赔偿协议》内容系韩雪亲笔书写，证明原、被告之间的装饰装修合同约定了工程价款200000元，并约定了完工日期、工程内容等，并且原告已经交付150000元工程款，及被告承诺完工期限、承诺赔偿的情况。原告另述称，装修现场仅有测量、画线痕迹，及少量工程辅料，没有木制产品。
本院根据原告申请，到天津市河北区民政局调取韩雪与被告王羽的婚姻登记信息，证明被告王羽与被告尚品空间工作室经营者韩雪为夫妻关系，经法庭质证，原告对该组证据的真实性及证明目的均无异议。
经审理查明，韩雪、王羽系夫妻关系，2011年6月1日在天津市河北区民政局进行婚姻登记。2016年9月29日原告李学凤与被告鹏飞工作室签订《木制作销售合同》，约定鹏飞工作室向原告李学凤出售木制作产品并负责安装。2016年9月30日原告依约通过银行转账的方式向被告鹏飞工作室经营者韩雪转账120000元，并于2017年3月10日向被告王羽账户转账30000元。
因被告鹏飞工作室未能按照合同约定为原告安装，原告找被告鹏飞工作室经营者韩雪协商，被告鹏飞工作室分别于2017年5月16日与被告达成《双方拟定赔偿协议》。因被告鹏飞工作室未能按照《双方拟定赔偿协议》约定履行，被告鹏飞工作室经营者韩雪分别于2017年6月26日、7月6日为原告写下《补偿证明》、《赔偿协议》。
本院认为，原告与被告鹏飞工作室经营者韩雪签订的《木制作销售合同》系双方真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法、有效，受法律保护。该合同内容既有木制品，也包含装饰装修工程，属于装饰装修合同性质，本案立案为装饰装修合同纠纷案由正确。原告与被告鹏飞工作室签订上述合同后，原告依约履行了给付工程款的义务，而被告鹏飞工作室经原告催告仍未能按照约定的时间进行实质性施工，属违约行为。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”，故本院对原告要求解除与被告鹏飞工作室签订的房屋装修“木制作销售合同”的主张予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案造成合同解除应由被告鹏飞工作室承担全部责任。合同解除给原告造成了经济损失，被告鹏飞工作室除应返还已收工程款150000元外，还应赔偿原告全部损失。根据韩雪所书《赔偿协议》，同意赔偿原告400000元（工程款的双倍），是其真实意思表示。二被告收到原告诉状及法院开庭传票后，拒不到庭应诉，视为放弃答辩权利，也视为其认可了原告的主张。被告鹏飞工作室是个体工商户，根据《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款规定：“个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担”。本案鹏飞工作室以经营者韩雪、王羽账户分别收取原告工程款，二被告均不到庭答辩，应认定为“家庭经营”，应以韩雪、王羽的家庭财产承担本案责任，即韩雪、王羽夫妻作为家庭主要成员承担共同责任。故本院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第九十四条第一款第三项、第九十七条、《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、解除原告与被告鹏飞工作室签订的房屋装修“木制作销售合同”；
二、被告鹏飞工作室经营者韩雪、王羽于本判决生效之后3日内共同向原告返还房屋装修工程款150000元、赔偿损失400000元，共计550000元；
债务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费、诉讼财产保全费共计4170元，由被告鹏飞工作室经营者韩雪、王羽共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人数提交副本，同时向天津市第一中级人民法院交纳上诉费，上诉于该院。
审判员 陈亚华
二〇一七年十二月十八日
书记员 陈骏鹏
附判决所依据法律法条
《中国人民共和国合同法》
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国民法总则》
第五十六条第一款个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。