湖南省长沙市岳麓区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘0104民初6442号
原告陆延庆，男，汉族，1982年10月10日出生，住江苏省沛县。
委托代理人刘洋，湖南金凯华律师事务所律师。
被告唐炼，男，汉族，1982年8月25日出生，住湖南省汨罗市。
被告湖南千亿装饰设计工程有限公司，住所地长沙市雨花区洞井镇鄱阳小区丰景苑4栋101房，统一社会信用代码：9143011155953752XP。
法定代表人蒋国江。
原告陆延庆诉被告唐炼、湖南千亿装饰设计工程有限公司（以下简称“千亿公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘洋到庭参加了诉讼。被告唐炼、千亿公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陆延庆向本院提出诉讼请求：1、原、被告于2016年9月6日签订的《家庭装饰合同》解除；2、二被告向原告支付违约金54600元及垫付材料款15844元；3、二被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告因房屋需要装修，故将该房屋的装修装饰交给被告进行，因双方较为熟悉，故未签订书面合同，口头预定总价款为14万元（已于2016年5月1日付清），被告包工包料，并承诺达到拎包入住的标准。工期为2015年12月27日至2016年5月1日，逾期一天按合同总金额日千分之三的标准向原告支付违约金。后因被告未按期完工，双方将工期延期至2016年12月31日双方签订书面协议，对前述条款进行了书面的确定，后原告增加一万元款项给被告，但截至2017年4月10日，被告仍未将工程完工。2017年4月10日，双方通过微信达成协议，约定未完工的酒柜、上下铺床、窗帘、客厅洗手间隔断由原告垫资收尾，所垫付的金额，由被告按付款凭证上的金额向原告支付；原告垫付的费用，在2017年6月1日之前支付给原告，逾期不支付的，原告将有权对被告的违约行为进行起诉。此后，原告自行购买酒柜、洗手间隔断、窗帘、上下铺床，共花费15844元。原告认为，根据合同约定，被告应承担原告垫付的收尾款项，被告也应按照逾期天数承担违约金。原告多次与被告沟通，被告均躲避甚至拒接电话，原告迫于无奈，故诉至法院，望判如所请。
被告唐炼、千亿公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见，视为放弃答辩的权利。
经审理查明：原告与被告唐炼系熟人关系。原告与被告唐炼口头约定：由被告唐炼对原告所有的位于长沙市岳麓区佳兆业云顶梅溪湖一期XX栋XX号房进行装修，总价款为14万元，被告唐炼包工包料，并承诺达到拎包入住的标准，工期为2015年12月27日至2016年5月1日。
2016年9月6日，因未按期完工，原告（甲方）与被告唐炼（乙方）补签了书面的《家庭装饰合同》，第一条，约定甲方将2602房以包工包料的方式交给乙方承做，拎包入住的标准；第二条，工程总造价14万元（甲方已经在2016年5月1日前全部付清）；第三条，工期由2015年12月27日至2016年5月1日延长至2016年12月31日；第四条，工程保修期：基础工程二年，水电工程线路部分五年（不属于乙方职责范围内，不予保修）。在保修期内费用由乙方全部负担，如有质量问题及时采取补救措施。第六条，乙方应按照合同约定日期完工，每拖期一天支付甲方违约金合同造价的千分之三。
2016年12月31日，涉案房屋的装修尚未完工。
2017年4月10日，原告通过微信与被告唐炼协商，双方达成协议，约定：1、目前尚未施工完工的酒柜、上下铺床、窗帘、客厅洗手间隔断由业主陆延庆垫资收尾；2、垫付金额，由业主方陆延庆向被告提供以上费用凭证，唐炼根据费用凭证金额将业主方垫付的钱还给业主方；3、双方约定装修公司唐炼在2017年6月1日前将垫付的钱一次性支付给业主陆延庆；4、如果千亿装饰公司唐炼按时将垫付资金返还，则业主方放弃追究施工方工程延期的违约责任；5、如果未在2017年6月1日前将垫付资金返还，则业主方针对违约行为进行诉讼。
2017年4月11日，原告自行垫资购买及装修了酒柜7800元、上下铺床2980元、窗帘6700元、玻璃隔断门1344元，共花费18824元。
2017年6月1日，被告唐炼未依约向原告支付垫付费用。
2017年7月20日，原告与案外人湖南孝天装饰公司签订《装饰装修施工合同》，对2602号房进行局部改造，改造部分包括客餐厅顶部拆除、阳石台拆除与安装、洗手台拆除与安装、橱柜拆除与安装等，改造费用共计18000元。
另查明，1、原告与被告唐炼签订的《家庭装饰合同》中，被告千亿公司并未在此合同上盖章。原告在庭审中撤回对被告千亿公司的起诉。2、被告唐炼个人不具有相应的资质。3、本案原告对垫资购买及装修了酒柜、上下铺床、窗帘、玻璃隔断门的四项花费，只诉请了15844元。且违约金54600元诉请中已经包含了其与案外人湖南孝天装饰公司签订《装饰装修施工合同》中的局部改造费用18000元。
上述事实有当事人的当庭陈述，原告提交并经庭审质证的《家庭装饰合同》、微信记录、收据等证据予以佐证，被告唐炼、被告千亿公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃质证、举证的权利。上述证据经审查，本院予以确认。
本院认为，原告与被告唐炼签订的《家庭装饰合同》虽系双方当事人真实意思表示，但根据原告现有证据无法证实被告唐炼已具备相应的资质。根据《中华人民共和国建筑法》第十四条“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动”的规定，双方签订的《家庭装饰合同》是无效合同。关于原告解除合同的诉请，因双方之间签订的装饰合同是无效合同，无解除合同之必要。因此，对原告此项诉请，本院不予支持。
关于原告要求被告唐炼、千亿公司支付违约金和垫付款的诉请。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，参照合同约定确定工程款数额符合签约时当事人的真实意思，故本案被告唐炼按照双方于2017年4月10日通过微信达成的新协议对原告所垫付的费用予以返还。本案原告虽然垫付了18824元，但其只诉请了15844元，故被告唐炼应当对原告垫付费用的15844元承担偿付责任。现因双方签订的《家庭装饰合同》无效，原告依据无效合同要求被告承担违约金理由不足，故对原告要被告承担违约金54600元的诉请，本院不予支持。同时，原告于2017年7月20日与案外人湖南孝天装饰公司签订《装饰装修施工合同》就涉案房屋的局部改造装修产生了18000元改造费用，但原告并未提供证据证明该改造行为是由于被告唐炼装修不合格所造成的损失，且双方在合同及微信协议中对此项费用亦未进行约定。因此，对原告此项主张，本院不予支持。另，原告自愿撤回对被告千亿公司的起诉，此系原告自主处分权利的行为，不违反法律规定，本院予以确认。
据此，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国建筑法》第十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、限被告唐炼于本判决生效之日起十日内一次性向原告陆延庆支付垫付费用15844元；
二、驳回原告陆延庆的其他诉讼请求。
如果本案被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费减半收取781元，由被告唐炼负担（此款原告已预付，被告需在支付上述款项时一并支付给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判员 肖和平
二〇一七年十月二十日
书记员 戴林玉
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
《中华人民共和国建筑法》
第十四条从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。