广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤20民终1215号
上诉人（原审原告）：温丽仙，女，1989年4月29日出生，汉族，住广西壮族自治区苍梧县。
委托诉讼代理人：刘功荣，广东广健律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：中山市通大房地产有限公司，住所地广东省中山市三角镇旭日领裕园130卡。
法定代表人：孙通文，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王伟伟，女，该公司员工。
上诉人温丽仙因与上诉人中山市通大房地产有限公司（以下简称通大公司）商品房预售合同纠纷一案，均不服广东省中山市第二人民法院（2016）粤2072民初8032号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
温丽仙上诉请求：1.撤销一审判决第一项；2.改判通大公司向温丽仙支付逾期办证违约金（以购房款468416元为本金，按每日万分之二的标准，从2015年4月20日起计算至通大公司持办理权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日止，暂计算至2016年12月22日为57334.12元）。事实和理由：一审法院以双方约定的违约金标准过高为由，认定通大公司需支付的逾期办证违约金以47000元为限没有事实和法律依据。一、因涉案商品房未办理房产证，买受人无法对涉案商品房进行处分并获取收益。一审法院认定买受人已实现商品房的基本价值与事实不符。二、涉案商品房已完成初始产权登记，已符合办证条件。通大公司可以随时向产权部门完成递件办证工作。一审判决认定通大公司的递件之日无法确定与事实不符。三、买受人已按双方合同约定交纳购房款及相关税费，已全面履行合同义务。四、通大公司逾期办证存在重大过错。五、一审法院判令通大公司支付的逾期办证违约金以47000元为限不符合公平原则及诚实信用原则。
通大公司辩称，一、买受人已同意将合同约定的收楼时间推迟。买受人在同意将收楼时间推迟的情况下又提前收楼，系其对于自身合法权益的自由处分。因此通大公司并不存在违约行为。二、买受人主张涉案房屋通过综合验收作为收楼的法定条件，不符合法律规定，且与本案没有关联性。三、即使通大公司存在违约行为，一审判决确定的违约金计算标准过高，应予以调低。
通大公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判。事实和理由：一、一审判决适用法律错误。通大公司已将涉案商品房交付买受人。通大公司逾期办证不影响买受人占有、使用或处分房屋的权利。买受人已实现商品房的基本价值。即使通大公司存在违约行为，该违约行为并未给买受人造成实际经济损失。同时，逾期办证也不会影响买受人办理积分入户手续。判断双方当事人约定的违约金是否过高应以违约行为所造成的损失为判断标准。一审法院以双方约定的违约金的计算方法是否与银行同期同类贷款利率相符作为判断违约金是否过高的标准，属于适用法律错误。二、一审法院认定事实不清。1.一审法院认定买卖合同补充协议一第三条为解除合同时所涉“已付房价款”的解释，而该条款应为双方所签署买卖合同中所有“已付房价款”的解释，故逾期办证违约金每日应为28.4元（142000元×0.0002）。2.双方合同约定的交房之日应为买受人实际办理收楼手续的时间。因此，通大公司办证期限应为买受人实际收楼之日加上720个工作日。3.双方当事人已签订确认书将收楼时间推迟，约定推迟收楼的时间与买受人实际收楼时间均为2014年8月7日，故通大公司不存在逾期办证的违约行为。
温丽仙辩称，一、买受人在本案中主张的违约金并非赔偿金，应按双方合同约定的标准进行计算。涉案房屋迟迟未办证，影响了买受人处分房产的权利，故一审判决通大公司支付的违约金并不过高。二、计算逾期办证违约金应以买受人已支付的全部购房款作为计算基数。三、买受人虽然曾向通大公司出具确认书，但该确认书仅为双方对于逾期交楼问题的处理结果，与本案无关。买受人在收楼的当天还延长合同约定的收楼日期，不符合常理。该确认书系通大公司利用其自身强势地位胁迫买受人出具的，目的在于逃避法律责任。因此，应以双方合同约定的收楼时间加上合同约定的720个工作日作为通大公司递件办证的期限。四、双方签订的商品房买卖合同约定收楼日期届满即视为通大公司向买受人交付房屋，且通大公司从合同约定收楼日期届满的次日即向买受人收取物管费和梯灯费。所以，应从合同约定的收楼之日起视为买受人已收楼。
温丽仙向一审法院起诉请求：通大公司向温丽仙支付逾期办证违约金（从2015年4月20日起以购房总金额472000元为本金按日万分之二计算至通大公司向温丽仙交付房地产权属证书之日止，暂计算至2016年7月18日为42574.4元）。
一审法院认定事实：2011年8月31日，温丽仙与通大公司签订《中山市商品房买卖合同》（含合同补充协议一）约定：温丽仙购买通大公司所有的位于中山市旭日御华庭27幢1802房，房价款为472000元；现金付款142000元约定付款时间为2011年8月31日，商业贷款330000元约定付款时间为2011年9月30日。《中山市商品房买卖合同》第八条交付期限约定：“出卖人应当在2012年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4.该商品房经建设工程质量验收自检合格”；第十四条关于产权登记的约定第二款约定“出卖人应当在商品房交付使用后720个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第4项处理：4.买受人不退房，出卖人按买受人已付房价款每逾期一天向买受人支付万分之贰的违约金。如因买受人的原因导致不能如期取得房地产权属证书，出卖人不承担任何责任”。合同补充协议一第三条约定“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的，应该在合同解除条件达成后15日内书面通知出卖人，逾期则视为买受人放弃该项权利。并且出卖人按该条款约定退回买受人已付房价款及支付违约金后，买受人同意已付购房有关费用、已供银行按揭利息或其他损失出卖人不再另外赔偿或补偿，如客户选择银行按揭方式付款的，本合同内已付房价款均指首期款。”《中山市商品房买卖合同》签订后，温丽仙向通大公司支付了房价款472000元，2016年7月15日，双方签订了购房补充协议约定：涉案商品房签订合同时暂测产权面积为128.68平方米，套内面积106.66平方米，产权价为472000元，经实测后产权面积为127.04平方米，套内面积为105.85平方米，合同暂测套内面积与新测量的套内面积存在差异，根据商品房买卖合同第五条的规定通大公司应退3584元给温丽仙，该商品房产权价变更后为468416元等内容，并由通大公司向温丽仙出具了金额为468416元的购房发票。通大公司称温丽仙已于2014年8月7日收楼，提交了入户大门锁匙领用登记表证明。温丽仙称确认已收楼，但认为收楼时间为2012年5月30日，通大公司逾期办证应从实际收楼之日起720个工作日后计算逾期办证违约金。但至今，通大公司以施工单位原因为由未将上述商品房办理权属登记资料交至中山市房地产交易登记管理所，国土管理部门也未出具上述商品房的房地产权属证书。后温丽仙以通大公司逾期办证违约为由要求通大公司支付逾期办证违约金，通大公司不予支付。为此，温丽仙诉至一审法院，提出前述实体诉求。
一审法院认为：温丽仙与通大公司签订的《中山市商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，内容亦不违反法律及行政法规的强制性规定，系有效合同，受法律保护，双方应恪守履行合同义务。
关于违约金的问题。根据商品房买卖合同第十四条的约定，通大公司应于商品房交付使用后720个工作日内持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。该约定中的商品房交付使用应当理解为合同约定交房之日，而非实际交房之日。合同约定交房之日为2012年5月30日，故通大公司应于交付后720个工作日内即2015年4月16日前持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。但通大公司至今未持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，国土管理部门也未出具上述商品房的房地产权属证书，显然属于通大公司违约，通大公司应向温丽仙承担支付逾期办证违约金的责任。依据上述约定，逾期办证违约金应从2015年4月17日起计算至通大公司持相关资料到权属登记机关递件之日，现温丽仙自愿主张逾期办证违约金从2015年4月20日起计算，系其对自身诉讼权利的处分，与法不悖，一审法院予以支持。由于温丽仙已实际使用涉案商品房，实现了商品房的基本价值，且未能提供证据证明其损失，加上通大公司递件之日亦无法确定，若逾期办证违约金按约定的每日万分之二计算至通大公司递件之日，违约金显然过高，结合合同的履行情况、通大公司的过错程度，根据公平原则和诚实信用原则，一审法院酌定通大公司向温丽仙支付逾期递件办证违约金47000元。
关于违约金计算基数的问题。通大公司辩称合同补充协议一第三条中约定：“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的，……，如客户选择银行按揭方式付款的，本合同内已付房价款均指首期款。”一审法院认为，该条款是对解除合同计算违约金基数的约定，而非对逾期办证计算违约金基数的约定，故通大公司的辩解理由不成立。
关于违约金计算标准是否过高的问题。通大公司应根据商品房买卖合同第十四条的约定按温丽仙已付房价款的每日万分之二计算违约金给温丽仙。通大公司辩称违约金计算标准过高，因双方在合同中明确约定按每日万分之二违约金的计算方法，且该约定与中国人民银行同期同类贷款利率相近，不属于过高情形，故通大公司的辩解理由不成立。
综上，温丽仙诉请合理部分，予以支持；不合理部分，予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、通大公司于一审判决生效之日起十日内向温丽仙支付逾期递件办证违约金47000元；二、驳回温丽仙的其他诉讼请求。如果通大公司未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费864元，减半收取432元，由通大公司负担。
二审期间，温丽仙围绕其上诉请求提交了证据：1.住建局网上截图一份；2.照片一张。通大公司围绕其上诉请求提交了证据：1.确认书；2.收据；3.商品房交易审核股收件回执。经庭审质证，通大公司对温丽仙提交的上述证据中的证据1的真实性确认，但对其关联性不确认；对证据2的真实性不确认。温丽仙对通大公司提交的上述证据中的证据1、2的真实性均确认，但对其关联性均不确认；对证据3的真实性、合法性及关联性均确认。
本院另查明：温丽仙与通大公司签订的中山市商品房买卖合同及合同补充协议均系通大公司提供的格式合同。
本院又查明：通大公司提交的由温丽仙于2014年8月7日出具的确认书载明：温丽仙购买了涉案商品房，经与通大公司协商，双方一致同意推迟原《中山市商品房买卖合同》约定的收楼时间，即推迟至2014年8月7日；温丽仙确认的处理方式为，通大公司代温丽仙向中山市大通物业服务有限公司支付涉案商品房自2012年9月1日至2015年8月31日的物业管理费作为逾期交楼赔偿金，温丽仙就逾期交楼一事日后不再追究通大公司的任何违约责任。通大公司提交的收据加盖有中山市大通物业服务有限公司的公章，载明该公司已收取涉案商品房2012年9月1日至2015年8月31日的物业管理费。
一审判决认定的其他事实清楚，本院予以确认。
本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条第一款的规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。故本案二审争议焦点有三：一是双方约定的逾期办证违约金应以买受人已实际支付的全部购房款为计算基数还是应以买受人已支付的首期款为计算基数；二是一审判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金的计算时间是否有误；三是双方约定的逾期办证违约金计算标准是否过高。
关于争议焦点一，即双方约定的逾期办证违约金应以买受人已实际支付的全部购房款为计算基数还是应以买受人已支付的首期款为计算基数的问题。通大公司主张，根据《合同补充协议一》第三条的约定，若买受人系通过按揭方式支付购房款，则通大公司应支付的逾期办证违约金应以买受人已支付的首期款为计算基数。买受人则主张，通大公司应支付的逾期办证违约金应以其实际已向通大公司支付的购房款为计算基数。对此，本院作如下分析：双方所签订的《中山市商品房买卖合同》已对通大公司逾期办证、逾期交房所需支付的违约金作出明确约定，即均明确通大公司应支付的逾期办证、逾期交房违约金应以“买受人已付房价款”作为计算基数，双方的上述约定十分明确，并无歧义。按照通常的理解，已付房价款应指买受人已实际支付的购房款，即既包括买受人所支付的首期款，亦当然包括买受人通过按揭的方式已实际支付的购房款。买受人直接向通大公司支付的首期款视作买受人已支付的价款，双方并无争议。但即使是买受人以按揭的方式通过贷款银行向通大公司所支付的购房款，最终由买受人向银行承担清偿责任，并无碍于通大公司对该部分购房款的领受及使用。因补充协议对于“已付房价款”作出限缩解释，致生歧义。补充协议中对于“已付房价款”所作的约定，限制了买受人就通大公司的违约行为可获得的退款及赔偿金。即买受人在通大公司逾期交房或逾期办证而选择解除合同时，若买受人系通过银行贷款的方式支付购房款，则买受人连主张通大公司退还全部已付购房款的权利亦不能保障。由此可见，补充协议对于已付房价款的上述约定，对买受人的权利影响甚大。而通过考量上述补充协议的内容可知，上述补充协议为通大公司欲反复使用而预先制定的格式合同。通大公司作为该补充协议的提供者，应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款。通大公司作为该格式合同的提供者，其在协议中对于“已付房价款”所作的上述限缩解释及约定，限制了买受人在通大公司违约时可获得的赔偿款，明显违反了公平原则。此外，双方签订的补充协议，其字体及行间距均明显小于双方签订的《中山市商品房买卖合同》，通大公司未能举证证明其已通过加粗字体等方式就补充协议中对“已付房价款”所作的限缩解释，向买受人作了提示及说明。因此，补充协议中关于“已付房价款均指首期款”的约定对买受人不发生法律效力。本案中，买受人已按约定支付了购房款468416元。故一审法院在计算通大公司应支付的逾期办证违约金时，以468416元作为计算基数，并无不当，本院予以维持。
关于争议焦点二，即一审判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金的计算时间是否有误的问题。关于通大公司逾期办证应支付逾期办证违约金的起算时间，买受人认为应从合同约定的交楼之日加上720个工作日起算，通大公司则认为其递件义务应从实际交楼之日加上720个工作日起算。双方关于通大公司递件义务的约定为涉案合同第十四条，现双方当事人对该合同条款的理解产生争议。因对合同条款的理解属于合同解释的范畴，需要人民法院或仲裁机构通过合同解释进行明晰。对此，本院作如下分析：因涉案合同约定的最后交楼日期（2012年5月30日）是双方所共同预期，而约定交楼日之后开发商实际交楼的时间，在双方订立合同时不可预期，也非买受人的意愿。同时，因涉案商品房买卖合同属于格式合同，应根据《中华人民共和国合同法》第四十一条规定的特殊解释规则进行解释，即在合同条款存在两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。因此，通大公司递件义务的起算时间应按合同约定的最后办证之日起算，即从合同约定的最后交楼日期（2012年5月30日）加上合同约定的办证期限（720个工作日），通大公司应在2015年4月16日前办理递件手续。现买受人自愿主张从2015年4月20日起算通大公司应支付的逾期办证违约金，系其对于自身权利的合法处分，且对通大公司有利，应予照准。故通大公司支付的逾期办证违约金应从2015年4月20日计算。此外，虽然买受人曾向通大公司出具确认书，就买受人收楼事宜与通大公司进行协商，通大公司也按照该确认书的内容履行了代买受人向物业公司交纳物管费的义务。但从该确认书的内容可知，该确认书仅为双方对于通大公司逾期交楼事宜的处理，双方在确认书中并未对通大公司逾期办证事宜进行约定，更未对通大公司向国土房管部门递件办理房产证的时间进行变更。通大公司以买受人已签订确认书为由，主张因双方已就通大公司交楼时间作出调整，故通大公司以买受人已通过签署确认书的形式将合同约定的收楼时间推迟为由，主张其不存在逾期办证的违约行为的上诉理由不能成立，本院不予支持。
关于争议焦点三，即双方约定的逾期办证违约金计算标准是否过高的问题。本案中，因通大公司逾期办证的违约行为，买受人未能及时取得涉案商品房的完整物权，致使其对涉案商品房的处分受到严重限制。而根据日常生活经验可知，房屋是否具有房产证与产权人户籍的迁入及子女入学等事宜具有密切联系。因此，买受人因通大公司的违约受到的损失客观存在，通大公司应承担相应的违约责任。因双方在合同中已对逾期递件办证违约金的计算标准作出明确约定，在通大公司没有证据证明约定的违约金计算标准明显过高的情况下，应优先适用约定的违约金计算标准确定通大公司应支付的违约金。根据二审查明的事实可知，通大公司已于2017年2月15日向国土房管部门提交涉案商品房办理权属登记的资料，故自2015年4月20日起算，通大公司逾期递件办证的时间为667日，其应向买受人支付的逾期办证违约金为62487元（468416元×0.0002元/日×667日）。一审判决判令通大公司应支付的逾期递件办证违约金以47000元为限欠妥，本院予以纠正。对于双方未上诉的部分，本院不予审理。
综上所述，温丽仙的上诉请求成立，本院予以支持；通大公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。一审法院认定事实及适用法律有误，致实体处理不当。本院根据新查证的事实依法对原审判决进行调整。依照《中华人民共和国合同法》第四十一条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销广东省中山市第二人民法院（2016）粤2072民初8032号民事判决；
二、中山市通大房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向温丽仙支付逾期递件办证违约金62487元；
三、驳回温丽仙的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费864元，减半收取为432元，由中山市通大房地产有限公司负担；二审案件受理费1728元（温丽仙、中山市通大房地产有限公司已各预交864元），由中山市通大房地产有限公司负担（中山市通大房地产有限公司在本判决发生法律效力之日起十五日内向本院补交二审案件受理费864元）。
本判决为终审判决。
审 判 长 唐立坚
审 判 员 张煌辉
代理审判员 马燕清
二〇一七年七月六日
书 记 员 张欣琪