黑龙江省大庆市龙凤区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黑0603民初2952号
原告黎凤莲，女，1966年5月12日出生，汉族，大庆石化公司工人，住大庆市龙凤区化祥路8-35号楼2单元501室，公民身份证号：2323021966********。
委托代理人杨忠军，黑龙江油城律师事务所律师。
被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司，住所地大庆市高新区火炬新街40号新兴产业孵化器4号楼B区629室，企业代码证号：57423498-1。
法定代表人尹凡忠，经理。
委托代理人马洪峰，男，1981年3月29日出生，汉族，大庆市恒大永盛房地产开发有限公司员工，住哈尔滨市香坊区红旗大街132号5单元7楼1门。公民身份证号：2301061981********。
原告黎凤莲与被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月19日受理后，依法由审判员张晓梅适用简易程序，于2016年11月11日第一次公开开庭进行了审理。原告黎凤莲、委托代理人杨忠军，被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司委托代理人马洪峰到庭参加诉讼，因案情复杂，本案于2016年11月30日转为普通程序，由杨跃龙、张晓梅、孙景耀组成合议庭，于2016年12月1日第二次公开开庭进行了审理。原告黎凤莲、委托代理人杨忠军，被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司委托代理人马洪峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2012年9月13日，原、被签订了位于恒大绿洲小区2号高层住宅楼2单元020301号楼的商品房买卖合同，约定购房款802334.00元，付款方式为支付现金302334.00元，公积金贷款500000.00元。交房时间为2014年9月30日前，被告逾期交房应当按照原告已交款日万分之一承担违约金。原告按照合同约定支付了购房款，被告未能按照约定时间交房，原告诉至法院，请求依法判令：1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；2、要求被告返还购房款802334.00元；3、赔偿损失97407.42元；4、案件受理费及实际支出费用由被告承担。
被告辩称，被告不同意原告的诉讼请求，请求法院予以驳回。
一、根据《商品房买卖合同》约定，被告房屋已具备交付条件。《商品房买卖合同》第八条约定“出卖人应当在2014年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。”。《商品房买卖合同》补充协议第五条：双方同意本合同第八条补充如下：“该商品房经验收合格是指：由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量验收出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》及取得《建筑工程消防验收意见书》、《电梯安全检验合格证》”。被告已取得上述证件资料，具备了合同约定的交付条件，并按合同约定通过邮政快递的方式向原告发送了《交楼通知书》。二、原告应尽普通正常的注意义务。房产购置作为普通人的一项重大投资，对房屋于何时交付、房屋是否可以交付等事项，普通人都会保持正常的注意义务，即房屋未交付自身权益受到侵害，因注意义务引申而来的是督促义务。当注意到房屋未按时交付，购房人可以采取与房产销售方沟通了解未交付原因，并督促其履行。若原告未尽注意义务，则不应由房产销售方负全部逾期违约责任。三、原告拒绝收房无理无据。合同第十六条保修责任约定“买卖双方对交付商品房的质量有争议时，买受人可向具有工程质量检测资质的机构申请鉴定，如鉴定结论为主体结构质量不合格，或者属于严重影响正常居住使用的质量问题，买受人有权解除合同，出卖人承担鉴定费用并赔偿买受人损失；如鉴定结果为合格，则由买受人承担鉴定费用。”原告拒绝收房，但并未提供合同约定的鉴定结论，因此其要求被告承担违约责任的理由不充分。合同第十一条约定“双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件”，但原告一直拒绝收房，导致无法办理验收交接手续，被告也无法向其出示证明文件。综上，被告认为原告的诉讼请求不成立，请求法院予以驳回。
本案在庭审过程中，原告提供如下证据：
证据一，2012年9月13日，原、被签订了位于恒大绿洲小区2号高层住宅楼2单元020301号楼的商品房买卖合同一份，欲证实该房屋价款802334.00元，付款方式为支付现金302334.00元，公积金贷款500000.00元。交房时间为2014年9月30日前，被告的交房时间已经超过了180日之内交付的约定，逾期交房按照房款的日万分之一支付违约金。经质证，被告对该证据的真实性无异议，本院对该证据的真实性予以采信。
证据二、付款凭证四份，欲证明付款方式为现金付302334.00元，商业贷款500000.00元，房屋价款为802334.00元。经质证，被告对该证据无异议，本院对该证据予以采信。
证据三，（2016）黑庆龙证内民字第2350号公证书一份，欲证明法定继承人苏格加放弃对其父亲苏伟彬遗产的继承权，原、被告诉称的房屋所有权归黎凤莲所有。经质证，被告认为原告并未接收房屋，该房屋并不能作为遗产处理。经查，原告于2016年9月14日已办理该房屋的交接手续。因此本院对该证据予以采信。
庭审过程中，被告提供如下证据：
证据一、由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同出具的工程竣工验收报告复印件一份（与原件核对无异）、电梯检验报告、建设工程消防意见书各一份，欲证明被告房屋于2014年12月10日已经验收合格，具备合同约定的交付条件。经质证，原告认为消防意见书是复印件，没有公章对该证据的真实性有异议，电梯检验报告不能证明电梯已经安装在该楼上，应该有验收报告。本院认为，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同出具的工程竣工验收报告系具有工程验收资格的相关单位出具，能够证明房屋验收合格的事实，本院对该证据予以采信。
证据二、大庆市住房和城乡建设局出具的建设工程竣工验收备案证书复印件一份，欲证明被告房屋已经受到国家行政管理机关的备案认可，虽然备案日期为2015年12月30日，但该日期仅为备案日期。经质证，原告对该证据的真实性无异议，认为被告应该在大庆市建设局备案。本院认为，建设工程竣工验收情况在县（区）级以上国家机关备案不违反法律规定，原告对被告所举证据的真实性无异议，本院对该证据予以采信。
证据三、楼宇情况反馈表复印件一份（与原件核对无异议），欲证明原告于2014年11月14日与被告沟通关于房屋整改的事宜，从侧面证明原告已了解房屋实际情况，并接到收房的通知才会与被告反馈房屋整改的意见。经质证，原告对该证据的真实性无异议，对证明问题有异议，认为被告未按规定整改到位，不具备交房条件。鉴于原告对被告所举证据的真实性无异议，本院对该证据的真实性予以采信。
经过庭审，结合原、被告提供的证据和当庭陈述意见，本院确认如下法律事实：
2012年9月13日，原告丈夫苏伟彬与被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司（以下称恒大公司）签订了位于恒大绿洲小区2号高层住宅楼2单元020301号楼的商品房买卖合同，约定购房款802334.00元，付款方式为支付现金302334.00元，公积金贷款500000.00元。交房时间为2014年9月30日前，被告逾期交房应当按照原告已交款日万分之一承担违约金。原告按照合同约定支付了购房款，被告未能按照约定时间交房。合同主要内容是：双方就房屋交付期限在合同第八条约定，出卖人应当在2014年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；双方就出卖人逾期交房的违约责任在合同第九条约定，逾期不超过180日，自合同约定的最后交房期限的次日起至实际交付日止，出卖人按日万分之一向买受人支付已交房款的违约金。逾期超过180日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交房期限的次日起至实际交付日止，出卖人按日万分之一向买受人支付已交房款的违约金；双方在合同附件四补充协议第六条约定，逾期超过180日，买受人要求继续履行协议的，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价的2%。另查，2016年9月14日，原、被告双方办理了房屋交接手续。
本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同，双方主体合格，意思表示真实，约定内容不违反国家强制性法律规定，该合同依法成立，合法有效，对双方当事人具有法律约束力，双方应严格按照合同约定行使权力，履行义务。本案争议的焦点系被告恒大公司是否逾期交房构成违约。关于被告是否依约按时交付房屋问题：双方在合同中明确约定，经商品房验收合格后，出卖人应在2014年9月30日前将符合合同约定的房屋交付买受人使用。根据建设部《商品房买卖合同说明》第十一条：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交接手续……”。被告负有依规章、依约定书面通知原告办理房屋交接手续的通知义务。双方在合同第十一条就房屋交接方式进行了约定，被告在该房屋验收合格后已具备法定的交房条件，但被告在房屋经主管部门验收合格的情况下未履行书面通知义务，虽在庭审中主张以邮寄方式向原告发出《交楼通知书》，但未出具相关证据佐证，原告亦对被告已履行通知义务的主张予以否认，所以被告主张其已按合同约定期限向原告交付房屋没有依据，本院不能认定原告收到被告的《交楼通知书》进而验收房屋的事实；二、关于被告是否逾期交房问题：根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定：“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。”虽然原、被告对房屋交付时间进行了明确约定，但该房屋因被告在工程竣工后未按建设部相关规定和合同约定及时通知原告验收，致交接未能及时实现，被告负有责任。被告对原告房屋的维修整改时间应视为原告享有的合理的验房维修时间，原、被告并没有签署房屋验收交接单，2016年9月14日，原、被告双方办理了房屋交接手续。逾期超过180日，原告享有解除权。被告在约定的期限内未能提供经验收合格的商品房，现原告在法定期限内，要求解除涉案商品房买卖合同符合法律规定，本院应予支持。原告要求返还购房款802334.00元并补偿损失97407.42元的诉讼请求，理由正当，证据充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第九十三条第二款、第九十七条之规定，判决如下：
一、解除原告黎凤莲与被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司于2012年9月13日签订的商品房买卖合同；
二、被告大庆市恒大永盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告黎凤莲购房款802334.00元并赔偿经济损失97407.42元，共计899741.42元。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12797.00元，由被告承担。
如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于大庆市中级人民法院。
审判员 杨跃龙
审判员 张晓梅
审判员 孙景耀
二〇一七年二月十六日
书记员 马莎莎
附：相关法条
《中华人民共和国合同法》第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第一百一十四条第一款：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条：对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当当事人另有约定的除外。
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。