沈阳市沈北新区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽0113民初2355号
原告：沈阳凯利电气有限公司
法定代表人：张峰，该公司经理。
委托诉讼代理人：李斌，该公司员工。
被告：沈阳普思特房地产开发有限公司
法定代表人：惠钟进，该公司经理。
委托诉讼代理人：计静，辽宁睿金律师事务所律师。
原告沈阳凯利电气有限公司（以下简称凯利公司）与被告沈阳普思特房地产开发有限公司（以下简称普思特公司）定作合同纠纷一案，本院于2017年3月16日立案后，依法适用普通程序公开开庭审理。原、被告的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告凯利公司向本院提出诉讼请求：1、要求普思特公司给付价款618460元及利息（按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标准，自2013年12月30日起至时间给付之日止计息）；2、普思特公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2012年7月，其与普斯特公司签订合同约定，由其为普斯特公司制作价值102万元的配电设备。之后，其依约开始为普斯特公司制作该设备，并交付了价值618460元的定作物，但普斯特公司开发的项目因故停工。
被告普思特公司辩称，涉诉合同尚未履行完毕，定作物仅部分进行了安装，尚未进行验收。依合同约定，其不应给付包括质保金在内的全部价款。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。2012年7月，凯利公司与普思特公司签订《定作合同》1份。约定，凯利公司依普思特公司的指示制作，其开发的“麦田泉”项目5#、6#、9#、10#、13#、15#、17#、18#电气图纸中所需各种配电设备。技术、质量要求，符合根据GB-72197[低压成套开关设备]及现行国家、地方及行业技术标准及质量规范要求，并为定作人提供生产厂家的有关质量证明文件；按定作人技术及图纸要求和电业局验收标准制作；供配电箱体预留的表位及配线必须符合沈阳供电公司计量所的安装电表的要求。交付定作物时间，自合同生效后，箱体预埋部分，定作人应提前3-5天向承揽人发出通知承揽人在接到通知之日起3-5天内送货至现场；箱体成套部分，定作人应提前1个月向承揽人发出通知，承揽人接到通知后按定作人要求的时间送货至现场。交货地点，“麦田泉”项目工地定作人指定的地点。验收方式，承揽人交付货物，随货提供产品合格证明及技术资料等，定作人指定收货人和承揽人共同办理签收手续。合同总价款102万元（本价款除开发建设单位要求设计变更外，不作调整）。付款方式，预埋部分由承揽人垫付；定作方通知单体楼箱体成套时,付单体楼货（价）款的20%；供货完毕后，付单体楼总货（价）款的50%；安装完毕，且经验收后付单体楼总货（价）款的25%，预留5%作为质保金，在质保期1年后无质量问题一周内将质保金结清。违约责任，定作人逾期支付价款，向承揽人支付价款的0.5‰/日的罚金；承揽人逾期交货，须向定作人支付价款的0.5‰/日的罚金，延期10日，则视为违约。合同签订后，承揽人凯利公司依定作人普斯特公司的书面通知指令，组织人员为普斯特公司制作所需的定作物，且依指令为普斯特公司预埋箱体,交付并安装各种配电设备。普斯特公司开发的该项目因故于同年12月底停工，截止此时凯利公司交付普斯特公司价值618460元的定作物。期间，普斯特公司曾于2013年12月15日为凯利公司开具金额为205274元的转账支票一张，后因账户无款凯利公司未兑付，普斯特公司于2014年1月29日为凯利公司更换一张等额转账支票，但仍因账户无款未能兑付。2016年11月23日，凯利公司向普斯特公司发出《工作函》载明，解除该份合同，并要求该公司给付欠款。但普斯特公司至今未能给付此款。
本院认为，凯利公司与普思特公司之间所订立的《定作合同》，系双方真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规强制性规定，应认定合法有效。合同对当事人具有法律的拘束力。当事人应依约定履行各自的合同义务。凯利公司所提交的上述证据足证其作为承揽人依约履行了合同义务，按照定作人普思特公司的指示制作并交付定作物，作为定作人的普思特公司未依约给付价款属实，其已经构成违约。普斯特公司开发的项目因故停工，已表明其不能履行义务，凯利公司据此向普斯特公司发出了主张解除合同函件，普斯特公司收到该函件后，对此未在法定期限内提出异议，合同自该函件达到普斯特公司时解除。合同解除后，作为定作人的普斯特公司应给付承揽人凯利公司定作物的价款，同时并支付相应的违约金。关于违约金的计算。1、双方约定了计算方法，现凯利公司主张按中国人民银行同期同类人民币贷款的基准利率为标准，该计算标准未超出法定计算标准，应予准予。2、计算利息的起算点，应当为普斯特公司履行债务期限届满之次日分别计算，即就未能兑付的转账支票所载金额部分，应当以普斯特公司第一次出票日期之次日为起算点，余下部分的起算点应以解除合同通知到达普斯特公司之次日。
依照《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条、第二百六十三条的规定，判决如下：
被告沈阳普思特房地产开发有限公司给付原告沈阳凯利电气有限公司价款618460元及违约金（按中国人民银行同期同类人民币贷款的基准利率为标准，以205274元为基数，自2013年12月16日起至2016年11月28日止计息；以618460元为基数，自同年11月29日起至义务人实际给付之日止计息），此款义务人于本判决发生法律效力后10日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10787元，由被告沈阳普思特房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
审 判 长 张 伟
人民陪审员 潘洪波
人民陪审员 姜明明
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 李 爽
本案依据的相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
申请执行期限
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。