湖南省永兴县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘1023民初2640号
原告：李飞，男。
原告：邝慧丹，男。
二原告委托诉讼代理人：黄志强，湖南楚瑞律师事务所律师。
被告：刘育华，男。
委托诉讼代理人：李水华，湖南金鸥律师事务所律师。
委托诉讼代理人：邓基伟，湖南金鸥律师事务所（实习）律师。
原告李飞、邝慧丹与被告刘育华建设工程合同纠纷一案，本院于2016年12月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李飞及委托诉讼代理人黄志强，被告刘育华的委托诉讼代理人李水华、邓基伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李飞、邝慧丹向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告钢管、管扣租金34213元，逾期滞纳金24222元（逾期滞纳金计算至2016年8月24日止，后期滞纳金另行计算至付清日止），共计58435元；2.诉讼费由被告负担。事实与理由：2014年1月9日，刘育华为承建永兴县悦来温泉提质改造项目的需要，与李飞签订了《劳务承包意向合同》，李飞向刘育华交纳200000元保证金后，按约进行施工和租赁器材。2014年10月24日，李飞与郴州市开发区宏华建筑租赁器材租赁部签订建筑器材租赁合同，双方就租金及滞纳金进行了约定。同年12月8日，李飞与刘育华就悦来温泉土建项目劳务工资款进行结算，约定钢管/管扣租金未核算，费用由发包方刘育华承担。2016年1月1日，李飞、邝慧丹和宏华租赁部结算租金，扣除刘育华之前已付的10000元后，尚欠宏华租赁部34213元租金。2016年4月，永兴县人民法院判令李飞、邝慧丹支付宏华租赁部租金34213元及逾期滞纳金8621元（逾期滞纳金计算至2016年3月25日止，后期滞纳金另行计算至付清日止），故李飞、邝慧丹诉至法院，请求判如所请。
刘育华辩称：李飞和邝慧丹不是本案的适格原告；即使支付租金，刘育华也不应承担逾期滞纳金。
李飞、邝慧丹围绕诉讼请求依法提交了证据1劳务承包意向合同及收条，证据2建筑器材租赁合同，证据3工程结算明细表，证据4（2016）湘1023民初473号民事判决书及送达回证，证据5（2016）湘10民终2191号民事判决书。
本院对李飞、邝慧丹提交的证据认定如下：
证据1劳务承包意向合同及收条，刘育华对该证据的真实性无异议，本院予以认定。证据2建筑器材租赁合同，有邝慧丹、李飞的签名和宏华建筑器材租赁部的公章及法定代表人全望衡的签名，客观真实，本院予以认定。证据3悦来温泉土建项目劳务工资款明细表，该证据能证明发包方刘育华和承包方邓亚春、李飞和经邝慧丹审核，双方约定钢管/管扣租金的费用由发包方承担，本院予以认定。证据4、证据5系人民法院依法作出的生效裁判，客观真实，本院予以认定。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2014年1月9日，刘育华将永兴县悦来温泉提质改造项目工程发包给邓亚春和李飞承包。邓亚春和李飞按约向刘育华缴纳工程保证金200000元。同年10月24日，郴州市开发区宏华建筑器材租赁部和邝慧丹、李飞签订《建筑器材租赁合同》，约定永兴县悦来温泉提质改造项目工程钢架管及扣件由李飞、邝慧丹租用。12月18日，邝慧丹、李飞和刘育华就悦来温泉土建项目劳务工资款进行结算，其中悦来温泉土建项目劳务工资款明细中载明钢管/管扣租金未核算，但约定费用由发包方刘育华承担。2016年1月1日，邝慧丹、李飞和郴州市宏华建筑器材租赁部结算租金，扣除之前刘育华已付的10000元后，尚欠郴州市宏华建筑器材租赁部租金34213元。2016年6月30日，永兴县人民法院依法作出生效的（2016）湘1023民初473号民事判决书中判令邝慧丹、李飞于本判决生效后三日内支付郴州市开发区宏华建筑器材租赁部租金34213元及逾期滞纳金8621元（上述滞纳金计算至2016年3月25日止，后期滞纳金另行计算至付清租金日止）。同年12月13日，邝慧丹及李飞遂诉至本院，要求按悦来温泉土建项目劳务工资款明细中载明的钢管/管扣租金费用由发包方刘育华负担。
本院认为，本案的争执焦点是刘育华是否应支付邝慧丹、李飞钢管、管扣租金34213元及逾期滞纳金24222元。本案系建设工程合同纠纷。李飞、邓亚春与刘育华均无劳务作业的法定资质，刘育华个人承包该工程后，又将工程分包给李飞、邓亚春，因李飞、邓亚春与刘育华均不具有建筑施工资质，违反了《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规的禁止性规定，应认定双方之间的劳务承包合同无效。根据相关司法解释规定，建筑工程施工合同无效，但建设工程验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支付。本案中的永兴县悦来温泉改造项目停工的原因系总承包人资金断裂，刘育华承包的工程无法继续施工，但李飞、邓亚春已经实际提供了劳务，结合李飞、邓亚春工程停工后经双方结算并由刘育华陆续支付部分工程款的事实，可以认定李飞、邓亚春分包的劳务工程经刘育华验收合格，因此，刘育华应向李飞、邓亚春支付所欠工程款。
李飞、邓亚春与刘育华在《悦来温泉土建项目劳务工资明细表》中载明钢管/管扣租金费用由发包方刘育华承担，该次结算是双方当事人的真实意思表示，合法有效，本案应以《悦来温泉土建项目劳务工资明细表》作为双方结算的依据。邝慧丹、李飞和郴州市宏华建筑器材租赁部结算租金后，尚欠郴州市宏华建筑器材租赁部租金34213元。永兴县人民法院依法作出生效的（2016）湘1023民初473号民事判决书中判令邝慧丹、李飞支付郴州市开发区宏华建筑器材租赁部租金34213元及逾期滞纳金8621元，根据《劳务承包意向合同》和《悦来温泉土建项目劳务工资明细表》的约定，永兴县悦来温泉提质改造项目工程的
承包人是李飞和邓亚春，邝慧丹非永兴县悦来温泉提质改造项目工程的承包人，李飞、邓亚春和刘育华约定永兴县悦来温泉提质改造项目工程的租金费用应由发包方刘育华负担，因此，邝慧丹主张刘育华应支付其钢管/管扣租金及逾期滞纳金的诉讼请求，本院不予支持。本案中，逾期滞纳金的计算方法是邝慧丹、李飞与郴州市宏华建筑器材租赁部的约定，对发包人刘育华不具有合同拘束力，但李飞主张刘育华应支付的逾期滞纳金，可从2016年1月1日开始计算，以34213元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率计算至付清租金日止。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：
刘育华于本判决生效之日起三日内支付李飞租金34213元及违约金，违约金以34213元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算至付清租金日止；
驳回邝慧丹、李飞其他的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1260元，减半收取计630元，由李飞负担258元，刘育华负担372元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。
审判员 涂志威
二〇一七年五月三日
书记员 刘观春
附1.本案证据目录
一、邝慧丹、李飞提交证据和证明目的如下：
1.《劳务承包意向合同》及收条，拟证明李飞与刘育华签订永兴县悦来温泉提质改造项目工程劳务意向，李飞按约缴纳合同保证金200000元；
2.建筑器材租赁合同，拟证明邝慧丹、李飞与郴州市宏华建筑器材租赁部签订建筑器材租赁合同，合同已经履行完毕；
3.《悦来温泉土建项目劳务工资明细表》，拟证明李飞、邓亚春与刘育华对悦来温泉土建项目劳务工资进行结算，约定钢管、管扣租金待结算后由发包方刘育华负担；
4.（2016）湘1023民初473号民事判决书及送达回证，拟证明永兴县人民法院已确认李飞及邝慧丹应向郴州市开发区宏华租赁建筑器材租赁部支付租金34213元及逾期滞纳金8621元的事实；
5.（2016）湘10民终2191号民事判决书，拟证明李飞和刘育华就悦来温泉土建项目的劳务结算经郴州中级人民法院予以认定。
二、刘育华未提交证据。
附2：本案适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
附3.执行申请提示
申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间为最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。