包头市东河区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）包东民初字第432号
原告包头建工（集团）股份有限公司
法定代表人芦振，系董事长
地址包头市青山区万青路市委党校院内
委托代理人严向东，系内蒙古广博律师事务所律师
被告包头市日月轩酒店有限责任公司
法定代表人杨军，系经理
地址包头市东河区西脑包前街137号
原告包头建工（集团）股份有限公司诉被告包头市日月轩酒店有限责任公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2015年2月2日受理后，依法组成由审判员薛丽萍担任审判长，人民陪审员卢伟、贾雄参加的合议庭审理本案。并于2015年5月12日公开开庭进行审理。原告包头建工（集团）股份有限公司的委托代理人严向东及被告包头市日月轩酒店有限责任公司的法定代表人杨军均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告包头建工（集团）股份有限公司诉称，2009年9月21日，原、被告签订了建设工程施工合同，由原告承建被告日月轩大酒店的扩建改造工程，工程内容为钢结构加层三层及内外装修。合同约定开工日期2009年9月25日，交工日期钢结构主体2009年底交工，装修装饰2010年6月30日竣工，总合同工期为309天，合同约定工程质量标准，工程合同价款及支付方式，约定合同加层每层完工后，被告支付每层造价的65%。主体完工后付主体工程的85%。内外装修完成每层付总定价的65%。内外装修完工后付内外装修的85%。工程决算后付总定价的95%，剩余5%为质量保修金，工程交工后质保金一年后付清。同时约定了违约金。合同签订后原告按时组织人力、设备、进场施工，原告按期完成所承建的工程后，被告对原告承建工程进行验收无异后，原、被告按原告实际施工面积进行了工程决算，决算认定被告应付原告工程款2316767元。由于被告无力支付工程款，经原、被告协商于2012年10月24日达成了付款计划。但被告仍未按付款计划支付拖欠的工程款，经原告多次催要下，被告于2015年元月份顶给原告价值90000元的酒。剩余款项被告仍然拒绝支付，故原告诉至法院，请求：1、依法判令被告给付拖欠的工程款2226767元，并从2012年10月份起依据合同约定承担利息，利随本清；2、本案诉讼费由被告承担。
被告包头市日月轩酒店有限责任公司辩称，2010年年底虽然已完工，但是到现在原告没有给我们出具验收报告，导致我们无法办理房屋产权，另外原告在施工过程中由于原告未能做好施工现场的防护措施，将一楼池来凤经营的网吧屋顶破坏、漏雨造成设施损坏，网吧停业。池来凤将被告诉至法院，经一、二审审理判决被告赔偿池来凤财产和停业损失901725元，后东河区法院强制执行被告支付了1089012元赔偿款，被告认为该损害后果系原告造成的，应当由原告承担，我们也准备另行起诉原告。利息我们不承担，因为我们没有拿到验收报告，现处于未交工状态，关于欠工程款2226767元有异议，决算以后我们又支付过一部分现金需要核减。
经审理查明，2009年9月21日，原告包头市第一建筑工程股份有限公司（后更名为包头建工（集团）股份有限公司）与被告包头市日月轩酒店有限责任公司（发包人）签订一份《建设工程施工合同》，合同约定：第一部分协议书，一、工程概况，工程名称：日月轩大酒店扩建工程，工程地点：包头市东河区，工程内容：钢结构加层三层及内外装修…，三、合同工期：开工日期2009年9月25日，竣工日期：钢结构主体2009年底交工，装饰装修2010年6月30日竣工…。第二部分，通用条款…。第三部分专用条款…，26、工程款（进度款）支付，加层每层完工后，付每层造价的65%，主体完工后付主体工程的85%（其中顶住宅和车库70万元），内外装修完成每层付总造价的65%。内外装修完工后付内外装修的85%（扣回预付款）。工程决算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，工程竣工后一年后付清…。合同签订后原告组织人力、设备、进场施工。工程完工后，2010年12月30日，原、被告就建设工程、装饰工程、钢结构工程进行决算，双方确认总造价合计10463225元。2012年8月24日，原、被告就给排水工程、电气工程、变更工程、配电柜进行决算，双方确认总造价858518元。
2012年10月24日，原告包头建工（集团）股份有限公司（乙方）又与被告包头市日月轩酒店有限责任公司（甲方）签订了一份《付款计划》，内容为，一、工程总造价11970238元，其中：主体工程：10463225元×6%（合同约定降点）＝9835423元，玻璃幕：1276288元，水电工程：858518元，已支付9653471元，应欠工程款2316767元，二、据此，经甲乙双方协商达成以下付款计划：1、2013年1月26日之前付工程款的60万元，…；2、2013年5月1日之前分两次把剩余工程款全部付清。…；6、乙方在本协议签订后一星期内，将全部工程资料完整交给甲方，在验收过程中如需补充资料，乙方全力配合，在主体工程经相关部门验收合格后，甲方按以上计划付款，如甲方原因造成本主体工程不能如期验收，本付款计划应如期执行。计划签订后，被告陆续支付工程款合计96500元，后又用白酒抵顶工程款90000元，剩余欠款2130267元（2316767元－96500元－90000元），经原告催要未果，诉至法院。
另查明，被告包头市日月轩酒店有限责任公司认可工程完工后2011年已投入使用。
以上事实由《建设工程施工承包合同》、决算汇总表、《付款计划》、原告出具的收据、借款单及原、被告的陈述在案予以佐证。
本院认为，原告包头建工（集团）股份有限公司与被告包头市日月轩酒店有限责任公司签订的《建设工程施工承包合同》及《付款计划》均是合法有效的，双方均应依约履行。原告依照合同约定完成施工，并交付被告，且被告已投入使用，被告就应当依照合同约定支付原告所欠的工程款。庭审中原、被告双方均认可，双方签订付款计划后被告又陆续支付原告工程款合计96500元，用白酒抵顶工程款90000元，被告尚欠2130267元未付。因此原告要求被告支付所欠工程款2130267元的诉讼请求，本院予以支持。有关利息的诉讼请求，因双方无明确约定，该项请求从原告主张之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算计息。被告拒绝支付欠款的辩称无事实和法律依据，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：
一、被告包头市日月轩酒店有限责任公司于本判决书生效后十日内支付原告包头建工（集团）股份有限公司工程款2130267元；
二、被告包头市日月轩酒店有限责任公司于本判决书生效后十日内支付原告包头建工（集团）股份有限公司上述欠款利息，以2130267元为本金，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率，从2015年2月2日起计算计息，利随本清；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费24614.14元（原告已预付），由原告负担772.14元；由被告负担23842元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。
申请执行期间为本判决生效后的二年，逾期申请的放弃申请执行权。
审 判 长 薛丽萍
人民陪审员 卢 伟
人民陪审员 贾 雄
二〇一五年七月七日
书 记 员 顾晓燕
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。