陕西省黄陵县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0632民初721号
原告：李某甲，男，汉族
委托代理人：张某，陕西桥山律师事务所律师
代理权限：特别代理
被告：黄陵县某某煤矿
法定代表人：王某甲，该矿矿长
被告：李某乙，男，汉族
原告李某甲与被告黄陵县某某煤矿、李某乙承揽合同纠纷一案，本院于2016年11月1日立案受理后，依法由审监庭庭长关保俊担任审判长、审判员张会敏、人民陪审员曹德强组成合议庭公开开庭进行了审理。原告李某甲及其委托代理人张某及被告李某乙均到庭参加诉讼，被告黄陵县腰坪煤矿经合法转换未到庭。本案现已审理终结。
原告李某甲向本院提出诉讼请求：1请求依法判令二被告连带支付原告各项费用共计3827771.4元，并支付赔偿金3827771.4元，合计7655542.8元；（其中押金3010000元，原告投资设备材料款运费274135.5元，培训人员工资资料费84778元，培训人员工伤保险费、培训费118742.64元，工伤职工医疗费护理费321003.26元，招待费16332元，交通费2780元）2、判令被告支付看矿人员2015年9月至今3个工人工资每月每人5600元，合计226800元；3解除原被告之间的合同；4、二被告承担诉讼费用。
事实与理由：
2015年5月7日原告与被告签订了煤矿生产承包协议，合同签订后，原告按约定给被告交纳301万元押金，并组织100余名工人到被告煤矿组织生产，进行了岗前培训，因被告手续不全迟迟不能开工，直到2015年7月17日才获得开工，经黄陵县煤炭工业管理局验收于8月份才开始维修，又因整改问题2015年9月9日责令停工，停工后双方签订补充协议，被告黄陵县某某煤矿无条件退还原告2015年5月8日起所有投入的资金，并进行双倍赔偿。至今被告煤矿的采矿许可证等证件仍未办下来，不能开工，在此期间原告共投资的各项费用被告一直拖欠。现原告起诉，请求依法维护其合法权益。
被告黄陵县某某煤矿法定代表人王某甲辩称，自己是一个挂名法定代表人，在矿上没有投资一分钱，没有煤矿股份，没有实际参与经营管理，2015年在某某煤矿没有上过一天班，煤矿上的实际控制人、经营人是李某乙，不认识李某甲，没有和李某甲签订过任何合同、协议，对原告的诉讼请求自己一概不知情，自己虽然是某某煤矿的矿长，但在2015年5月，矿长资格已到期，此后没有给任何人答应过担任某某煤矿矿长，亦没有以矿长的名义任命过矿级管理人员，任何人以我的名义签订合同、协议、签发文件、任命管理人员均是非法的、无效的。原告在诉状中所提出的《补充协议》我不知情，认为该协议的双倍赔偿不成立、不合法。
被告李某乙辩称，黄陵县某某煤矿共有3个股东，分别是李某乙、程某某、曹某甲（曹某甲）三人，我和程某某各占40&的股权，曹某甲占20&的股权，2015年5月7日，原告李某甲通过一个包工头介绍和我认识，原告要求承包煤矿的原煤生产任务，每吨原煤生产费用矿方按照180元支付给原告，矿方销售每吨利润20元，当时法定代表人王某甲委托王某乙经营煤矿，李某甲向王某乙交付了300万元的风险抵押金，每吨煤的180元费用由原告李某甲承担，李某甲卖煤，王某乙控制银行卡，我控制密码，合同的补充协议是煤矿停产后，在李某甲的胁迫下签订的，2015年7月20日我、王某乙、曹某乙（曹某甲之兄）、李某甲达成口头协议，煤矿销售、经营均有李某甲负责，王某乙撤出，我没有收到原告的任何钱，没有签过任何字，煤矿投资经营管理人员培训等费用我不知情，一个月生产原煤3000吨，我也没有见过钱。另外，本案应终止审理，因为该民事案件与拒不支付劳动报酬刑事案件有关联，要求担任我的刑事案件代理人陕西丰瑞律师事务所律师霍某为我的民事代理人，本案的诉讼标的765万元应由延安市中级人民法院管辖。
当事人围绕着诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。被告李某乙对原告证据均提出异议，第一组证据认为，自己不是实际控股人；第三组证据认为第一份协议不真实，与给付煤炭局的不一样，第二份协议是在胁逼下签订的；第四组证据只认可50万元借条，251万元的押金是在逼迫下书写的；第五组、第六组、第七组、第八种、第九组、第十组证据中所有的费用均包含在180元的承包费中，煤矿和个人均不承担。合议庭认为，原告的第一组证据能够证明原被告为适格的主体，2015年11月10日（2015）黄陵民初字第00560号民事调解书确认，被告黄陵县某某煤矿支付李某甲工队105人的工人工资100万元，煤矿现有的原煤有黄陵县某某煤矿及李某乙予以管理销售的案件事实。故对其证明目的予以认定被告适格；原告的第三组证据能够证明原被告之间于2015年5月7日签订原煤承揽合同，对双方的权利义务进行了约定，2015年9月10日，由于被告的煤矿手续不健全导致违约，双方签订了补充协议的案件事实，故对其真实性、合法性、关联性予以认定；第四组证据能够证明原告向被告交付押金301万元及301万元的资金的去向，对其真实性、合法性、关联性予以认定，原告的第五组、第六组、第七组、第八组、第九组、第十组证据能够证明原告在与被告签订合同后，实际的花费支出，故对其真实性予以认定；本院依职权调取黄陵县煤炭工业管理局煤矿生产安全监督检查意见书、黄陵县煤炭安检查站安全监管现场处理决定书、陕西省黄陵县煤炭生产安全监督管理局文件、黄陵县公安局关于黄陵县某某煤矿雷管、炸药的领取情况，能够证明黄陵县腰坪煤矿某某煤矿2015年9月9日停产的原因及煤矿的实际经营人。被告李某乙提供的黄陵县人民法院2016陕06**刑初54刑事判决书一份（第10页马水利、第11页唐新华证言）证明补充协议、条据是在原告李某甲的逼迫下所签订的、书写的。因该证据系孤证无其他证据佐证被告李某乙所签订的补充协议、所书写的条据是在胁迫下签订的，故对其证明目的不予支持
本院经审理认定事实如下；
2015年4月2日原被告在缔约期间，原告李某甲向被告黄陵县某某煤矿支付了50万元，2015年5月7日原告与黄陵县某某煤矿签订原煤承揽合同协议，约定：1黄陵县某某煤矿提供合法的手续，李某甲工队承包原煤生产，矿方每吨支付李某甲180元；2煤矿手续不完善造成整改费用由矿方承担；3矿方给工队约定出煤任务每月15000吨，因矿方手续不完善导致任务不能完成由矿方承担责任，如果工队年产量达不到10万吨，每吨按175元支付工队，因矿方手续不完善造成煤矿停产半个月矿方无条件退还李某甲各项费用并进行赔偿。如果矿方手续齐全，李某甲未完成任务每吨向矿方支付180元；4、某某煤矿无论销售原煤多少，必须将工队的每吨180元予以返还；5煤矿手续不合法、不完善等其他原因造成李某甲工队出煤停产半个月，矿方立即无条件退还李某甲工队所有押金和所有设备费用、培训费用、检查费用等一切费用资金，并且负责赔偿。合同签订后，李某甲按照矿方的要求分别于2015年5月8日，向曹百林（曹某甲之弟）打款50万元，向王某乙打款150万元，（向前任工队支宗健支付工人工资）2015年5月27日向王某乙支付8万，2015年5月22日王某乙同意向韩东升支付2万元，2015年5月11日经王某乙同意给程鹏林打款20万元，经王某乙同意2015年7月24日给矿上买电缆218500元。由于被告黄陵县某某煤矿违约，原被告于2015年9月10日重新签订了一份补充协议:约定1、某某煤矿必须保证李某甲工队的正常生产，无论因什么原因造成停工，对工队造成的损失全部由矿方承担，并且将李某甲工队从2015年5月8日起所有的投资资金无条件退还，对李某甲的工队所有投资资金进行双倍赔偿;2、某某煤矿因证件不全和机械化改造造成政府检查、罚款、培训、设备招待费等一切费用，均有某某煤矿承担；3、某某煤矿找到接任李某甲工队的后手时，必须将李某甲从2015年5月8日起所有的投入资金一次性无条件退还，并且进行赔偿；4、某某煤矿的采矿证于2015年10月24日到期，某某煤矿延误采矿证回来的时间，或者不能延续采矿证，影响李某甲工队一星期，某某煤矿必须无条件退还李某甲工队剩余（所有）投资资金，并且双倍负责赔偿；5、无论某某煤矿因什么原因造成李某甲工队停产一星期，煤矿应给工人每天补偿300元。原告李某甲在双方合作期间支出设备、材料、运费计274135.5元，培训人员工伤保险和培训费用计118742.64元，培训人员工资及材料费用计84778元，工伤职工医疗费和护理费计321003.26元，招待费16332元，交通费2780元，综上所述，原告李某甲与黄陵县某某煤矿在缔约过程中及合同签订后向某某煤矿交付押金50万元、合同签订后按照矿方要求支付现金2518500元，在合作期间支出817771.4元。在合同履行过程中，2015年9月9日黄陵县煤炭安全检查站因黄陵县某某煤矿法定代表人、矿长长期不在煤矿不履行职责，矿井安全监控系统瘫痪，存在私自开锁组织工人入井维修作业现象，矿井维修批复期限未及时办理延期手续为由，对某某煤矿作出立即停止井下生产作业活动，撤出人员，对该矿主绞再次实施上锁管理的处理意见，2015年10月4日黄陵县煤炭安全检查站因黄陵县某某煤矿维修时间过期，劳资纠纷，煤矿主煽已停止运转，无矿级管理人员为由作出在主扇未开启前，严禁私自组织人员入井抽水和作业的处理决定。
2015年9月10被告李某乙履行职务向原告李某甲出具了收到李某甲工队押金251万元的条据一份，2015年4月2日向李某甲出具了50万元的借条一份。
另查明，黄陵县某某煤矿共有股东三人，李某乙、程某某、曹某甲（曹某甲），李某乙、程某某各占40&的股份、曹某甲占20&的股份。该矿由李某乙与王天旺二经营。
2015年11月10日（2015）黄陵民初字第00560号民事调解书确认，被告黄陵县某某煤矿支付李某甲工队105人的工人工资100万元，黄陵县某某煤矿现有生产的原煤由黄陵县某某煤矿予以管理销售，李某甲及所有工人不得干涉。
本院认为，原告李某甲与被告黄陵县某某煤矿签订的协议及补充协议系双方真实意思的表示，应严格按照协议履行。由于被告黄陵县某某煤矿法定代表人、矿长长期不在煤矿不履行职责，无矿级管理人员，煤矿主煽已停止运转矿井安全监控系统瘫痪的原因，黄陵县煤炭安全检查站作出对该矿停止井下生产作业活动，严禁私自组织人员入井作业的处理决定，致该协议无法履行，原告李某甲的诉讼请求应予以支持，但应在法律规定的范围内予以确认；原被告在协议中约定，对原告自2015年5月8日起所有的投入资金进行双倍赔偿，原告在缔约过程中2015年4月2日向被告支付50万元，应不在2015年5月8日起的赔偿范围，故确认原告向矿方交付现金301万元，按251万元进行双倍赔偿，即黄陵县某某煤矿应给付原告李某甲现金502万元，返还缔约过程中给付的50万元现金，按照协议约定黄陵县某某煤矿因证件不全和机械化改造造成政府检查的罚款、培训、设备招待费等一切费用，均由黄陵县某某煤矿承担，故被告应承担原告协议履行期间的设备、材料、运费计274135.5元，培训人员工伤保险和培训费用计118742.64元，培训人员工资及材料费用计84778元，工伤职工医疗费和护理费计321003.26元，招待费16332元，交通费2780元，上述费用共计817771.4元。原告主张按照双倍赔偿不予支持，应由被告黄陵县某某煤矿按照协议约定予以返还；原告主张由被告支付看矿人员2015年9月至今3人工资每月每人5600元，合计226800元，因原告在庭审中没有证据支持其主张，故对其主张不予支持；被告李某乙抗辩陈述，合同的补充协议是煤矿停产后，在李某甲的胁迫下签订的，自己没有收到原告的任何钱，自己不承担责任，庭审中被告李某乙没有证据支持补充协议是在胁迫下签订的，故对其抗辩不予支持；李某乙是在作为一个股东履行职责对外签订协议，出具条据，其行为系职务行为，被告李某乙抗辩其不予承担原告的赔偿责任抗辩理由成立；被告李某乙抗辩主张，本案应中止审理，因为该民事案件与拒不支付劳动报酬刑事案件有关联，要求担任我的刑事案件代理人陕西丰瑞律师事务所律师霍某为我的民事代理人，本案的诉讼标的765万元应由延安市中级人民法院管辖。因李某乙的刑事案件罪名为拒不执行劳动报酬罪，与本案承揽合同纠纷无关联性，故对其抗辩主张中止审理不予支持，李某乙要求聘请代理人，对其请求通过李某乙给付的联系方式，法院对其儿子将李某乙请求已告知，在告知后推迟庭审时间一个月，充分保护了被告合理请求；其主张本案诉讼标的物765万元应有延安市中级人民法院管辖，黄陵县人民法院不应受理，其主张不符合法律规定，不予支持。
综上所述，被告黄陵县某某煤矿应支付原告投资款及赔偿原告损失共计6337771.4元。依照《中华人民共和国合同法》第十条、第四十四条、第六十条、第六十一条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条之规定，判决如下：
一、解除原告李某甲与被告黄陵县某某煤矿的承揽合同；
二、被告黄陵县某某煤矿于本判决生效后一个月内返还原告李某甲50万元的押金，双培赔偿原告李某甲按照矿方要求支付的现金251万元，即502万元，赔偿原告李某甲在双方合作期间的直接费用817771.4元，以上合计共计6337771.4元；
三、驳回原告李某甲的其他诉讼；
四、被告李某乙不承担赔偿责任；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加培支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费66976元，由原告李某甲负担18701元，黄陵县某某煤矿负担48275元
审 判 长 关保俊
审 判 员 张会敏
人民陪审员 段惠娥
二〇一七年三月三十日
书 记 员 成丽娜
附：法律条文《中华人民共和国合同法》共和国
第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。