河北省平泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）平民初字第1292号
原告宋海龙。
被告刘艮根。
被告中财源林宝泰天成建设工程有限公司。
住所地北京市丰台区横一条金泰翔达写字楼****室。
法定代表人李治泉，经理。
委托代理人许纪国，公司副总经理。
原告宋海龙与被告刘艮根、中财源林宝泰天成建设工程有限公司（以下简称中财公司）劳务合同纠纷一案，本院2015年3月12日受理后，由代理审判员张树军独任审判，于2015年4月9日适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宋海龙，被告刘艮根、被告中财公司的委托代理人许纪国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告宋海龙诉称：2014年12月12日，原告应被告刘艮根之邀，为被告中财公司在平泉县党坝镇二全地村盖酱油厂房，该工程系承德菌源食品有限公司工程。原告系小工，约定日工资130.00元，原告施工19.2天，记工工资为2496.00元；后由于被告资金不足，拖欠工资未发，还不肯让原告等人撤场，造成窝工25天。经协商，窝工期间日工资为165.00元，合计误工损失4125.00元。在原告及其工友撤场时，二被告为原告等人出具了工资结算单作为结算依据，二被告共拖欠原告工资和误工损失6621.00元为给付。故原告诉至法院，要求二被告给付此款，催要工资的费用原告放弃了。
被告刘艮根口头辩称：我们这些人都是给中财源林宝泰天成建设工程有限公司打工的，我也是给该公司打工的。此工程是中财公司和我签的内部承包协议，我承接工程，找工人带着工人干活。在2014年12月15日通过我的妻子熊明英向中财公司缴纳保证金500000.00元。但是在我入场后，公司不给工程款，工程就进行不下去，我也被拖在这个工程里了。中财公司分六次付给我70700.00元用于发放工人工资和生活费，我已经发出67000.00多元，有工人领工资的手续为凭。2015年元月二十九日，甲方李志会付给我20000.00元材料款，这个有单子明细在。我搭到里面不少钱，现在我和中财公司要工资，差旅费，材料款，工人住宿费、饭费等，我损失也近200000.00元了。我同意按2012年工资定额给付原告19.7个工的工资。因中财公司不履行合同，也是中财公司不让工人撤场的，其他误工损失应由中财公司给付。
被告中财公司辩称：我们公司接这个工程是朋友介绍的，刘艮根也是朋友介绍的，是挂靠我公司的，刘艮根自己也考察过工程。我公司与被告刘艮根签的内部承包协议明确约定我公司只收取管理费。被告刘艮根向我们汇款500000.00元保证金是直接交给甲方李志会的。工人是刘艮根自己雇佣的，工人干活了，钱肯定得给，应该由刘艮根给。虽甲方承德菌源食品有限公司一直没给我们公司工程款，但工人去北京找我们公司的时候，考虑到工人不容易，我们公司已经垫付了部分工人工资。因刘艮根是实际承包方，我们公司给刘艮根70700.00元，甲方李志会给刘艮根20000.00元钱都是为了解决工人工资的，我公司直接给工人17000.00元工资，加上其他的我公司已垫付了近150000.00元，我们公司垫的可以不要，但剩余的应该刘艮根出。至于被告刘艮根所说材料款什么的其他欠款，我们和甲方与刘艮根单独结算，不涉及到工资中。
本案在审理过程中，原告为证明其诉讼主张，在法定期间内提交并当庭举示如下证据：
原、被告三方对账签订的工资单复制件一份，证明原告的工种，工资计算方式，欠工资及误工损失金额和人员。
原告称对账签订的工资单在被告刘艮根手中。
被告刘艮根的质证意见为：三方对账签订的工资单不真实，工人出工天数是对的，但是窝工的工资不对，我们当时说我得向公司请示，公司给多少我给工人补多少。这个工资单不能成立，这上面没有公司项目经理签字，我们公司的项目经理叫王一飞，他是2014年腊月三十和我一起回北京的。原件已经交到中财公司了。这个工资单是工长王战国书写的，上面“刘艮根”的签名是我签写的。
被告中财公司的质证意见为：对账签订的工资单原件没在我公司，这些工人都在这，我公司作为监管，当时算账时我也在场。工人是刘艮根找到，怎么定工资我们不管，工资单上“许纪国”签字是我签写的，我只是监管发放工资。
被告刘艮根为证明自己的抗辩观点，在法定期间内提交并举示如下证据：
1、保证金收据及银行汇款单据各一张，拟证明通过原告刘艮根妻子熊明英向中财公司支付保证金500000.00元。
2、被告刘艮根与中财公司签订的内部承包协议一份，拟证明刘艮根是公司的工人，应该由公司支付刘艮根和其他工人的工资。
3、入场误工及机械费损失计算单据复制件一组，拟证明刘艮根的损失，应该由公司支付。
4、工人工资考勤表复制件一份，拟证明刘艮根已付工人工资和未付工人工资的明细。
5、平泉工地工人工资及其他费用明细234155.00元单据复制件一份，拟证明应付工人工资和其他损失费用共计234155.00元。起诉的5个工人的工资合计应该是42947.00元，应该由公司承担。
原告的质证意见为：被告刘艮根提供的1、2、3号证据证明内容与他说的损失问题与我们工人没有关系，是他和公司的事；4号证据证明内容我不知道，但能印证二被告欠我们五人工资合计42947.00元未给付。
被告中财公司的质证意见为：1号证据，原告是汇款500000.00元保证金，但此款不是给我公司的，是给甲方李志会的；2号合同我认可，3、4、5号证据，是被告刘艮根个人写的，与我公司无关。
被告中财公司为证明自己的抗辩观点，在法定期间内提交并举示如下证据：
1、内部承包协议，合同第四条第2款载明：“2、经公司决定：……刘艮根应得工程总利润的10%。项目部上交中财……10%管理费。”；合同第四条第3款载明“3、因本工程为垫资工程，……造成工期延误和损失，由项目承包人负责。……”；合同第五条第2款载明：“2、在施工过程中……损失由项目部承包人承担责任”。因此工人工资应由被告刘艮根承担。
2、收款凭证复制件一份，拟证明工人在春节期间上北京找被告中财公司，该公司垫付工人工资15000.00元，还有2000.00元的单据没带来。另有70700.00元打给被告刘艮根支付工人工资，他承认。
3、工资单复制件一份，说明这份工资单是刘艮根向被告中财公司提供，是王战国书写，签字是刘艮根本人签写。这个与我当时与工人确定的工资单数额不相符，给工人对账的数额要比这个数额多。证明刘艮根想让我们公司多出钱。
原告的质证意见为：协议的事和我无关。被告应支付我工资。
被告刘艮根的质证意见为：被告提供的协议是复印件，也没有公章，我不认可。被告中财公司给没给工人钱，没通过我，我不知道。他提供的工资表与实际不符，是他自己弄得，字是谁签的我不知道，这个是作废的，是废纸。
证据的分析与认定：原告所提供的证据内容，与被告刘艮根所举4、5号证据，工人工资计算方法、数额一致，系当事人双方真实意思表示，证据客观、真实，具有证明力，本院予以采信。
被告刘艮根所举4、5号证据，结合原告所举证据，相互印证，对其中记载欠原告工资数额，本院予以采信。1、3号证据，与本案没有关联性，本院不予采信。2号证据，与被告中财公司所举1号证据所载内容一致，能够证明二被告之间及被告与原告之间的关系，本院予以采信。
被告中财公司所举1号证据，与被告刘艮根所举2号证据相印证，本院予以采信。2、3号证据与本案没有关联性，本院不予采信。
综合当事人的陈述以及本院所采信的有效证据，本院足以确认如下事实：
被告中财公司是具备相应资质的企业法人，被告刘艮根系自然人。被告刘艮根与被告中财公司签订《中财源林宝泰天成建设工程有限公司第一工程局钢结构工程项目内部承包协议书》以中财公司的名义，承接了位于平泉县党坝镇二全地村承德菌源食品有限公司新建酱油车间钢结构工程。被告刘艮根招募原告等工人于2014年12月12日进场施工，2014年12月15日通过被告刘艮根妻子熊明英向中财公司缴纳保证金500000.00元。被告中财公司分六次给付被告刘艮根70700.00元用于发放工人工资和生活费之用；被告中财公司在春节期间垫付工人工资15000.00元。原告与被告刘艮根、被告中财公司监管许纪国签订的工资核算单能印证，至原告撤场时原告施工19.2日，日工资130.00元；因被告资金不足，原告在被告工地窝工25日，经原被告协商，窝工期间日工资165.00元。故核定二被告拖欠原告宋海龙劳动报酬及误工损失6621.00元（19.2日×130.00元/日＋25日×165.00元/日）至今未付。
本院认为，原告宋海龙受雇于被告刘艮根，从事被告指定工作，并按被告的规定完成工作量，被告刘艮根应该按照双方约定，及时足额给付原告劳动报酬及误工损失。被告中财公司系有相应资质的施工单位，被告刘艮根与被告中财公司签订的《中财源林宝泰天成建设工程有限公司第一工程局钢结构工程项目内部承包协议书》表明，被告刘艮根在对外承接工程，招用工人时，是以被告中财公司的名义实施，对于被告刘艮根的拖欠工资行为，被告中财公司应承担连带给付责任。为维护当时人的合法权益，保护正当合法的劳务关系，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国劳动合同法》第三十条之规定判决如下：
被告刘艮根自本判决生效之日起十日内一次性给付原告宋海龙劳动报酬及误工损失6621.00元。被告中财源林宝泰天成建设工程有限公司对此给付内容承担连带给付责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务。应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50.00元，依法减半收取25.00元，由被告刘艮根负担，被告中财源林宝泰天成建设工程有限公司承担连带给付责任（此款于本判决生效之日交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院（并交纳二审案件受理费50.00）。
代理审判员 张树军
二〇一五年五月七日
书 记 员 李国华
附页：
1、《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
2、《中华人民共和国劳动合同法》第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。
3、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。第一百六十六条上诉状应当通过原审人民法院提出，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在五日内将上诉状移交原审人民法院。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。