宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0104民初5804号
原告（反诉被告）：王小凤，女，1967年4月17日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市西夏区。
委托诉讼代理人：朱盛，宁夏搏强律师事务所律师。
被告（反诉原告）：ＸＸ，女，1970年3月31日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
委托诉讼代理人：王翔，北京大成（银川）律师事务所律师。
原告（反诉被告）王小凤与被告（反诉原告）ＸＸ不当得利纠纷一案，本院于2016年7月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王小凤委托诉讼代理人朱盛、被告ＸＸ委托诉讼代理人王翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。2016年7月29日原告（反诉被告）王小凤向本院提交书面申请，请求对被告（反诉原告）ＸＸ名下财产予以冻结。2016年8月3日，本院作出（2016）宁0104民初5804号民事裁定，裁定冻结ＸＸ名下银行账户存款466700元或查封、冻结同等价值财产。
原告王小凤向本院提出诉讼请求：1.请求依法返还工程履约保证金40万元，违约金6.67万元，合计46.67万元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告称其有银川市西夏区万达外网工程项目。原、被告于2016年1月16日签订《协议书》一份，约定被告将西夏万达外网工程交付原告施工，需履约保证金60万元，其中2015年10月2日原告已经交付30万元、2016年1月16日已交付10万元，剩余20万元于2016年2月7日前交清，被告保证于2016年4月30日前开工，如未能如期开工，造成的损失由被告承担，包括60万元保证金及违约金10万元。合同签订后，原告向被告索要涉案项目工程的审批手续、《劳务分包合同》等资料，但被告迟迟不予答复。2016年4月30日后，被告也没有给原告开具入场通知。原告认为，被告收取原告的履约保证金，但一直未向原告提供涉案工程的相关资料，证明其有该项目的承包权，故被告收取原告40万元履约保证金没有事实和法律依据，故原告依据双方签订的《协议书》，诉至法院。
被告ＸＸ辩称，请求驳回原告王小凤的诉讼。本案中依原告提交的证据可以证实，本案的债权人为两人即原告王小凤与案外人马稳山，但庭审中只有王小凤一人出庭应诉，对原告身份是否适格提出异议。
反诉原告ＸＸ向本院提出诉讼请求：1.依法判令反诉被告王小凤向反诉原告支付违约金10万元；2.依法判令反诉被告承担本案诉讼费。事实和理由：2016年1月16日，反诉原、被告签订《协议书》一份，双方约定反诉被告分批次给反诉原告交纳履约保证金共计60万元，且双方约定最后尾款20万元于2016年2月7日前交清，如不能按时付清，则应支付违约金10万元。截止目前，反诉被告未向反诉原告足额支付60万元履约保证金，即其未按照合同约定履行相应的义务。2016年4月1日，珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司向反诉原告送达《解约通知书》，通知中明确注明解约理由为反诉原告未在2016年3月中旬前交清履约保证金，导致反诉原告损失惨重，故诉至法院。
反诉被告王小凤辩称，认可未交付剩余的20万元履约保证金。但在2016年2月6日、2月7日反诉被告多次与反诉原告协商，要求其提供具有涉案合同分包权的相关资料，但反诉原告拒不提供。根据我国合同法相关规定，反诉被告可以行使不安抗辩权，中止本协议的履行，待其提供相应的保证后，继续履行本合同。直至合同开工期即2016年4月30日，反诉原告未向反诉被告提交任何涉案工程的相关资料，也没有让反诉被告进行施工，反诉被告有权解除本合同，并要求反诉原告退还相关履约保证金，反诉被告应当按照合同承担相应违约责任。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2015年6月8日珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司（甲方）与乔斌（乙方）签订《劳务分包合同》一份，约定，“乙方承包建设年产12亿A/h纳米碳镍锌绿色新动力蓄电池建设项目第一期包含的部分外网工程，并需缴纳合同履约金60万元”。2015年6月18日乔斌（甲方）与被告（反诉原告）ＸＸ（乙方）签订《工程项目施工合作协议书》一份，约定乙方承建万达新动力蓄电池工程建设项目室外管网工程。
2016年1月16日被告（反诉原告）ＸＸ（甲方）与原告（反诉被告）王小凤（乙方）签订《协议书》一份，载明：“今由王小凤交给ＸＸ万达外网履约保证金共计60万元（大写：陆拾万元整）其中2015年10月23日已交30万，大写（叁拾万元整）2016年1月16日已交10万元（大写：拾万元整），剩余20万元于2016年2月7日前交清。此款项用于万达外网工程履约保证金，如2016年2月7日未能交清剩余款项，造成的一切损失由王小凤承担。本着公平、公证、合理、合法的原则，订立以下叁点协议：1.ＸＸ必须保证2016年4月30日之前开工；2.若2016年4月30日之前未能如期开工，造成的一切损失由ＸＸ承担[损失包括：60万元履约保证金，违约金10万元整，共计70万元（柒拾万元整）]；3.若2016年4月30日如期开工，本协议自动作废，本协议一式两份。”2015年10月23日原告（反诉被告）王小凤通过中国农业银行银川金凤支行向被告（反诉原告）ＸＸ转账支付30万元。同日被告（反诉原告）ＸＸ出具收据一份，证明其收到马稳山、王小凤支付的万达外网保证金30万元。2016年1月16日原告（反诉被告）王小凤通过中国建设银行银川开发区支行向被告（反诉原告）ＸＸ转账支付10万元。同日ＸＸ出具收据一份，证明其收到王小凤支付的万达外网保证金10万元。2016年6月20日案外人马稳山出具证明一份，载明:“2015年10月23日ＸＸ收到王小凤西夏万达外网工程保证金的收据中写明‘今收到马稳山、王小凤的保证金叁拾万元’，本人马稳山特此说明，该款系王小凤所交，与我本人无关”。
另查明，2016年4月1日，珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司向被告（反诉原告）ＸＸ出具《解约通知书》一份，通知如下：1.解除ＸＸ位于银川市高新技术开发区西区的绿色新动力蓄电池工程建设项目一期外网工程的施工权利；2.履约保证金2016年12月30日退回你方，并追究你方因违约给我方带来的损失。
再查明，2016年9月29日珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司出具证明一份，证明年产12亿A/h纳米碳镍锌绿色新动力蓄电池建设项目系总工程建设名称，ＸＸ与乔斌合作的工程项目即“万达新动力蓄电池工程建设项目室外管网工程”系子工程。
本院认为，首先，2015年10月23日被告（反诉原告）ＸＸ出具的收据证实其收到马稳山、王小凤给付履约保证金30万元，系发生在其与原告（反诉被告）王小凤签订《协议书》之前。虽然该《协议书》签订主体为原告（反诉被告）王小凤与被告（反诉原告）ＸＸ，但鉴于该《协议书》的签订系由案外人马稳山引起，并且被告（反诉原告）ＸＸ出具的30万元收据中写明其收到的履约保证金系马稳山与王小凤所支付。又因庭审中马稳山未出庭作证，故对王小凤出具马稳山书写的证明，本院不予采纳。但《中华人民共和国民法通则》第八十七条规定：“债权人或者债务人一方人数为二人以上的，依照法律的规定或者当事人的约定，享有连带权利的每个债权人，都有权要求债务人履行义务；负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。”为此该收据上虽然有案外人马稳山的名字，但原告王小凤有权向本院起诉。2016年1月16日ＸＸ收到王小凤支付的10万元履约保证金，因涉案工程未能如期开工，故被告（反诉原告）ＸＸ应将该笔10万元履约保证金退还原告（反诉被告）王小凤。故对本诉中原告王小凤要求被告ＸＸ返还40万元保证金的主张，本院予以支持。其次，因原告（反诉被告）王小凤与被告（反诉原告）ＸＸ签订的《协议书》系关于履约保证金的支付而达成，且在该协议书中明确约定“若2016年4月30日之前未能如期开工，造成的一切损失由ＸＸ承担”，在2016年2月7日前原告（反诉被告）王小凤未将60万元履约保证金足额向被告（反诉原告）ＸＸ支付，其要求被告（反诉原告）ＸＸ支付违约金的主张，本院不予支持。再次，原告（反诉被告）王小凤未按时向被告（反诉原告）ＸＸ足额交纳履约保证金60万元，致使珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司与被告（反诉原告）ＸＸ解约，故被告（反诉原告）ＸＸ按《协议书》约定要求原告（反诉被告）王小凤向其支付10万元的主张，符合法律规定，本院予以支持。
综上所述，对原告王小凤的诉讼请求，本院部分支持；对反诉原告ＸＸ的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零八条之规定，判决如下：
一、被告ＸＸ于本判决生效之日起十日内返还原告王小凤履约保证金40万元；
二、反诉被告王小凤于本判决生效之日起十日内支付反诉原告ＸＸ违约金10万元；
以上一、二项相抵，被告ＸＸ于本判决生效之日起十日内返还原告王小凤履约保证金30万元；
三、驳回原告ＸＸ的其他诉讼请求。
案件受理费8300元，由原告（反诉被告）王小凤负担2000元，由被告（反诉原告）ＸＸ负担6300元，保全费2854元由被告（反诉原告）ＸＸ负担；反诉案件受理费1150元，由原告（反诉被告）王小凤负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 宋兰芳
人民陪审员 谢银娟
人民陪审员 马翠兰
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 李文雯
附：本案适用相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。