甘肃省平凉市崆峒区人民法院民事判决书（2019）甘0802民初4065号原告：李正涛，男，汉族，生于1974年12月20日，住湖北省郧西县香口街19号。委托诉讼代理人：吕建炜，甘肃陇正律师事务所。被告：甘肃第一建设集团有限责任公司，住所地：甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号。法定代表人：胡继河，系该公司董事长。被告：甘肃鼎盛建工建设有限公司，住所地：甘肃省兰州市城关区天水北路222号。法定代表人：白合臣，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王爱萍，女，汉族，生于1979年2月26日，系该公司材料员委托诉讼代理人：马跃，男，汉族，生于1956年2月16日，系该公司工作人员。被告：平凉职业技术学院，住所地：平凉市崆峒区泾河南路16号。法定代表人：雷志辉，系该校校长。委托诉讼代理人：张远宜，系该校发展规划处处长。原告李正涛与甘肃第一建设集团有限责任公司、甘肃鼎盛建工建设有限公司、平凉职业技术学院建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年7月4日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李正涛及其委托诉讼代理人吕建炜、被告甘肃鼎盛建工建设有限公司委托诉讼代理人马跃、王爱萍、被告平凉职业技术学院委托诉讼代理人张远宜到庭参加诉讼，被告甘肃第一建设集团有限责任公司经本院合法传唤没有到庭，但是提交了答辩状，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告李正涛的诉讼请求：1、请求判令被告甘肃鼎盛建工建设有限公司支付原告工程款51409元；2、请求判令被告甘肃鼎盛建工建设有限公司支付原告因索要工程款支付的差旅费及误工费5000元；3、请求判令被告甘肃第一建设集团有限责任公司对原告上述1.2项要求承担连带责任；4、请求判令被告平凉职业技术学院在欠付工程款范围内对原告上述1.2两项请求承担连带责任；5、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告双方于2016年9月20日签订了甘肃平凉市职业技术学院图文信息中心房屋建筑的二次构造柱、围梁、门过梁、卫生间止水梁支模，后拌混凝土浇筑及过梁压顶制作安装工程项目的《二次结构施工协议》，协议约定工期为70天，由于该项目资金不到位及其他原因，使我承包的工程不能按期施工，工期一再拖延。被告为确保平凉市职业技术学院的建设工程按期完工并交付使用，中途支付了部分劳务工资，要求加快进度，并承诺完工后及时结算剩余工程款。原告依照被告要求的期限内完工并交付。然而被告却不对现承诺，拒不及时结算，在万般无柰的情况下，才找到平凉市劳动监察大队要求解决，经双方结算工程总价571389.00元，已支付459980.00元，下欠111409.00元。在监察大队领导的督促下，才于2019年1月10日给我付款6万元，尚欠51409.00元至今未付。令人气愤的是现在被告电话打不通、人找不到，为讨要此款我五次到平凉，使我额外支付了交通费、住宿费达5000元，误工费10000元。被告甘肃第一建设集团有限责任公司答辩状辩称：经核实，答辩人与被答辩人无任何合同法律关系，被答辩人向法院提交的全部证据答辩人对三性均不认可，对于证据中复印件无法核实，不予认可。涉案与答辩人没有任何关联性。证据中签字的人员均不是答辩人单位职工，经核实答辩人及所属项目部从未盖过任何印章，双方从未签订过合同，答辩人也从未将劳务分包给被答辩人。根据诉状被答辩人所称“答辩人作为建设工程的转包方”不属实。另诉状所称是劳务承包合同，但涉案又以建设工程合同立案，案由不清。请求人民法院驳回被答辩人对答辩人的诉请。综上，被答辩人与答辩人之间无任何法律关系，诉请答辩人承担责任既无事实依据，亦无合同法律依据，双方之间不具有发生关联性的事实基础。故本案与答辩人无关。此案立案案由错误。请法庭根据查明的案件事实，依法驳回被答辩人对答辩人的诉讼。被告甘肃鼎盛建工建设有限公司辩称：关于原告诉请的第二条，我们财务上显示的是41000多元，被告提出的是51409元。待被告回去核实。伏俊山是负责铺地板的一个班组，李正涛一个班组。甲方至今也没有进入结算，2019年6-7月上诉至中级法院，现在还没有彻底解决。所以伏俊山提出的事实清楚，现在无法支付工程款，只能等结算完，法院判决完。至于违约金和利息，现在工程没有结算完，没办法付，待工程交工完以后支付。被告平凉职业技术学院辩称:1、原告和被告职业学院没有直接法律关系。原告与甘肃一建、甘肃鼎盛签订的合同，具体数额被告职业学院不知，所以被告职业学院没有支付欠款的义务，承担连带责任也应该是在工程款的范围内；2、关于是否欠甘肃一建工程款，尚待法院确认。平凉市中级人民法院目前正在审理此案，对部分项目在做司法鉴定。甘肃一建和职业学院签订的合同截止目前没有进行工程结算，所以是否欠付甘肃一建工程款，尚待法院确认，职业学院是否承担责任，也尚待确认。经本院审理认定的事实如下：原告李正涛与被告甘肃鼎盛建工建设有限公司于2016年9月20日签订了甘肃平凉市职业技术学院图文信息中心房屋建筑的二次构造柱、围梁、门过梁、卫生间止水梁支模，后拌混凝土浇筑及过梁压顶制作安装工程项目的《二次结构施工协议》，协议约定工期为70天，由于该项目资金不到位及其他原因，使原告承包的工程不能按期施工，工期一再拖延。被告为确保平凉市职业技术学院的建设工程按期完工并交付使用，中途支付了部分劳务工资，要求加快进度，并承诺完工后及时结算剩余工程款。原告依照被告要求的期限内完工并交付。然而被告却不对现承诺，拒不及时结算，在万般无柰的情况下，才找到平凉市劳动监察大队要求解决，经双方结算工程总价571389.00元，已支付459980.00元，下欠111409.00元。在监察大队领导的督促下，才于2019年1月10日给我付款6万元，尚欠51409.00元至今未付。以上认定的事实有原告提供的二次结构施工协议1份6页、补充协议1份1页、甘肃第一建设集团有限责任公司关于现场项目经理、技术负责人变更报告1份2页、劳务班组结算表2份5页、工程量结算单2份2页、平凉职业技术学院艺术楼派工单4份2页及庭审笔录在卷佐证，足以为证。本院认为，被告平凉职业技术学院将其图文信息中心建设工程发包给被告甘肃第一建设集团有限责任公司，后被告甘肃第一建设集团有限责任公司又将该工程转包给被告甘肃鼎盛建工建设有限公司，被告甘肃鼎盛建工建设有限公司又将图文信息中心房屋建筑的二次构造柱、围梁、门过梁、卫生间止水梁支模，后拌混凝土浇筑及过梁压顶制作安装工程项目分包给原告李正涛施工，原告按照上述被告的要求完成了相应的施工任务，平凉职业技术学院图文信息中心已于2017年12月21日竣工验收，且原告李正涛与被告甘肃鼎盛建工建设有限公司进行了结算，工程总价571389.00元，已支付459980.00元，下欠111409.00元。通过劳动监察大队给原告李正涛付款6万元，尚欠51409.00元至今未付。原告李正涛所施工的工程，已竣工验收合格并交付使用，但是被告甘肃鼎盛建工建设有限公司下欠原告李正涛工程款51409.00未付，属违约行为，应承担违约责任。对于原告李正涛要求被告平凉职业技术学院在欠付工程款范围内对上述工程款及资金占有期间的利息承担连带清偿责任，因甘肃第一建设集团有限责任公司、甘肃鼎盛建工建设有限公司和平凉职业技术学院之间尚欠工程款无法查清，故对于原告杨正文要求被告平凉职业技术学院在欠付工程款范围内对上述工程款及资金占有期间的利息承担连带清偿责任，本院不予采纳。对于原告李正涛主张的差旅费及误工费5000元，在诉讼中，原告没有提供差旅费及误工费的有关票据，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条第一款《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告甘肃鼎盛建工建设有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告李正涛支付工程款51409.00元；二、被告甘肃第一建设集团有限责任公司承担连带清偿责任；三、驳回原告李正涛的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1210元，减半收取605元，被告甘肃鼎盛建工建设有限公司承担302.5元，被告甘肃第一建设集团有限责任公司承担302.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省平凉市中级人民法院。审判员 朱 磊二○二○年三月二十日书记员 刘锦绣