成都市金牛区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0106民初16214号 原告：南充市东剑建材有限公司，住所地嘉陵区河西乡长春村**。 法定代表人：兰虎，该公司总经理。 委托诉讼代理人：雷刚，四川张小友律师事务所律师。 委托诉讼代理人：崔子娴，四川张小友律师事务所实习律师。 被告：四川省第一建筑工程公司，住所地成都市马鞍西路**。 法定代表人：谌万**，该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐锦雪，女，1988年6月15日出生，汉族，住四川省邛崃市，系公司员工。 原告南充市东剑建材有限公司（以下简称“东剑公司”）与被告四川省第一建筑工程公司（以下简称“省一建公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月30日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告东剑公司的委托诉讼代理人雷刚、崔子娴，被告省一建公司的委托诉讼代理人徐锦雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告东剑公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除东剑公司与省一建公司于2018年6月签订的《材料供应合同》；2.判令省一建公司立即向东剑公司支付尚欠的商砼货款1584970.6元，并以1584970.6元为基数按照年利率6%从东剑公司起诉之日起承担资金占用利息直至利随款清时止；3.本案诉讼费、保全费由省一建公司负担。事实和理由：2018年6月东剑公司与省一建公司就省一建公司承揽建设的南充市“蓝润城”项目一、二期施工总承包项目所需商品砼订立《材料供应合同》，合同签订后，东剑公司于2018年7月1日开始向省一建公司供货，供货至2018年11月，省一建公司因自身原因要求东剑公司退场，双方于2018年12月11日办理完成《商砼结算》。截止2018年11月30日省一建公司尚欠东剑公司商砼货款1584970.6元。为维护东剑公司的合法权益，特诉至法院。 被告省一建公司辩称，在今日庭审前才确定了东剑公司供货的金额，之前双方并未办理任何结算，最终结算单需要项目责任人和盖有公司公章才能作为结算依据，省一建公司不存在逾期付款行为。开庭之日才属于结算日期，省一建公司至今没有收到业主款结算的尾款，即使存在后期违约付款也应当免责，故东剑公司主张违约金等无任何法律依据。 本院经审理认定事实如下：东剑公司（乙方）作为供应方与作为使用方的省一建公司（甲方）签订了《材料供应合同【混凝土采购】》，合同约定东剑公司为省一建公司蓝润城项目一、二期施工总承包公司供应所需混凝土，供货起止时间为2018年7月28日至2020年9月28日，并对货品规格及价格进行了约定，合同暂定总价人民币3200000元。合同还约定购销双方的对账单、结算书等需项目采购的结算唯一责任人廖军华签字认可，否则不能作为结算的依据，甲方指定收料人为廖思凯，甲方应按合同约定付款，但考虑到业主方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任，乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。合同签订后，东剑公司按约向省一建公司提供了混凝土。2018年12月11日，东剑公司与省一建公司进行了最后一次结算，《商砼结算》载明“本次销售合计金额人民币（大写）：贰佰捌拾捌万肆仟玖佰柒拾.陆元整……此结算为四川省第一建筑工程公司（蓝润城）2018年7月1日至2018年11月30日商砼结算。”，该结算单下方供货方统计、供货方财务、供货方审核三栏均有东剑公司员工签字确认，并盖有东剑公司财务专用章，在需货方统计一栏有省一建公司员工廖思凯签字确认数量，在需货方审核处有省一建公司员工陈诗文的签字确认。 同时查明，庭审中，东剑公司向本院申请将省一建公司向东剑公司支付尚欠商砼货款1584970.6元的诉讼请求变更为省一建公司向东剑公司支付尚欠的商砼货款1374970.6元，本院予以准许。 另查明，至本案开庭前，省一建公司已向东剑公司支付货款共计1510000元。 又查明，庭审中，经法庭询问，省一建公司虽同意解除案涉合同，但省一建公司庭后向本院提交补充答辩意见辩称，考虑到案涉工程还未竣工验收合格，而项目竣工备案需东剑公司配合提供混凝土的相关材料，东剑公司还应按照合同约定继续履行附随义务，故省一建公司不同意双方解除合同。 再查明，东剑公司向中国人民财产保险股份有限公司南充市分公司办理诉讼责任保险，并支付保险服务保费3000元，庭审中东剑公司主张该笔费用由省一建公司承担。 以上事实，有《材料供应合同【混凝土采购】》、《商砼结算》、保险服务保费发票及庭审中双方当事人的一致陈述等证据在案予以证实。 本院认为，东剑公司与省一建公司签订《材料供应合同【混凝土采购】》系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，本院确定东剑公司与省一建公司之间建立买卖合同关系，双方均应按约履行。 东剑公司主张解除《材料供应合同【混凝土采购】》的诉讼请求。省一建公司主张考虑到案涉工程还未竣工验收合格，而项目竣工备案需东剑公司配合提供混凝土的相关材料，东剑公司还应按照合同约定继续履行附随义务，不同意双方解除合同。本院认为，合同签订后，东剑公司虽按约向省一建公司履行了提供了混凝土的主合同义务，但根据合同约定，东剑公司还负有按国家有关规定及时向省一建公司提供相关资料的附随义务，且东剑公司亦向本院主张省一建公司按照合同约定履行支付货款的义务，双方的合同义务或附随义务均未履行完毕，且双方对解除合同不能协商一致，故本院对省一建公司的抗辩意见予以采纳，对东剑公司的该项诉讼请求不予支持。 对东剑公司主张省一建公司支付货款1374970.6元的诉讼请求。经查，合同签订后，东剑公司按约向省一建公司提供了混凝土，并办理了货款总额的结算，省一建公司应向东剑公司履行足额支付货款的义务，至本案开庭时，省一建公司尚欠东剑公司货款1374970.6元未支付，故本院对东剑公司的该项诉讼请求予以支持。对省一建公司所提庭前双方未办理结算，最终结算日期为开庭之日的抗辩意见。本院认为，东剑公司与省一建公司于2018年12月11日签订的《商砼结算》虽无省一建公司公章，也没有合同指定的结算责任人廖军华的签字认可，但有合同指定的收料人廖思凯签字确认数量，有省一建公司员工陈诗文签字确认，2018年7月1日至2018年12月11日期间均由廖思凯、陈诗文代表省一建公司与东剑公司办理结算，有理由相信廖思凯、陈诗文能代表省一建公司进行结算，且省一建公司亦在陆续向东剑公司支付货款，故2018年12月11日《商砼结算》能够证明双方已进行了结算及具体金额，故本院对省一建公司的该项抗辩意见不予采纳。 对东剑公司主张省一建公司支付资金占用利息，资金占用利息以1374970.6元为基数，按照年利率6%从东剑公司起诉之日计算至利随款清时止的诉讼请求。经查，2018年12月11日，东剑公司与省一建公司进行了最后一次结算，至本案起诉之日，省一建公司未完全履行向东剑公司支付货款的义务，东剑公司主张按年利率6%从起诉之日计算资金占用利息亦属合理，本院予以支持。故本院确定，资金占用利息以未付货款本金1374970.6元为基数，按年利率6%，从起诉之日即2019年12月30日计算至实际付清之日止。 对东剑公司主张省一建公司支付保险服务保费3000元的诉讼请求。本院认为，该费用不是必要的诉讼费用，东剑公司与省一建公司亦未对该费用的承担进行约定，且省一建公司亦不认可，故对东剑公司的该项诉讼请求不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百五十九条，《中华人民共和民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款之规定，判决如下： 一、四川省第一建筑工程公司于本判决生效之日起十日内向南充市东剑建材有限公司支付货款1374970.6元及资金占用利息（资金占用利息以未付货款本金1374970.6元为基数，按年利率6%从2019年12月30日计算至实际付清之日止）； 驳回南充市东剑建材有限公司的其他诉讼请求。 如果四川省第一建筑工程公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19065元，本案适用简易程序，减半收取9532.5元，由四川省第一建筑工程有限公司负担。（此款已由南充市东剑建材有限公司先行支付，四川省第一建筑工程公司在履行本判决支付义务时一并支付给南充市东剑建材有限公司） 保全费5000元，由四川省第一建筑工程公司负担。（此款已由南充市东剑建材有限公司先行支付，四川省第一建筑工程公司在履行本判决支付义务时一并支付给南充市东剑建材有限公司） 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  梅诗雪 二〇二〇年三月二十七日 书记员  黄小龙