福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初10686号 原告(反诉被告)：福建汉辰设计装饰工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区海西工业设计中心******。 法定代表人：林新荣。 委托诉讼代理人：张文翔，福建天衡联合律师事务所律师。 被告（反诉原告）：厦门巨猩餐饮管理有限公司，住所地福建省厦门市海，住所地福建省厦门市海沧区建港路**v style="LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;"> 法定代表人：张永中。 被告：张永中，男，1974年4月5日出生，汉族，住福建省漳浦县。 二被告共同委托诉讼代理人：林冠明，福建阳光宏业律师事务所律师。 原告福建汉辰设计装饰工程有限公司（以下简称汉辰公司）与被告厦门巨猩餐饮管理有限公司（以下简称巨猩公司）、张永中建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月16日立案，被告巨猩公司提出反诉，本院于2019年10月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。汉辰公司的委托诉讼代理人张文翔，巨猩公司和张永中的共同委托诉讼代理人林冠明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 汉辰公司向本院提出诉讼请求：1.巨猩公司立即向汉辰公司支付工程款414583.76元及利息（利息以400000元为基数自2019年6月1日起按月2%计算至实际还款之日的利息）；2.张永中对上述款项承担连带清偿责任；3.本案的诉讼费用由被告承担。 本案审理过程中，汉辰公司变更诉求为：1.巨猩公司立即向汉辰公司支付工程款414583.76元及利息（利息以400000元为基数自2019年6月1日起按月2%计算至实际还款之日的利息）；2.张永中对上述款项承担连带清偿责任；3.巨猩公司向汉辰公司支付违约金140000元；4.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：巨猩公司将厦门巨猩总部大楼区域室内装饰工程发包给汉辰公司施工，双方签订《装饰工程施工合同》，工程已全部完工。2018年7月24日，双方经过结算，确认工程总金额为1546583.76元。2018年8月1日，巨猩公司向汉辰公司出具函件确认工程尚欠款项为566583.76元，并承诺其中400000元自2018年8月1日起每月按2%支付利息。张永中作为巨猩公司的法定代表人在函件中签字确认，并承诺对全部工程欠款及利息承担连带担保责任。之后，巨猩公司仅支付了部分工程款及利息，尚欠工程款414583.76元及自2019年6月1日的利息。遂诉至法院。 巨猩公司、张永中共同辩称，一、汉辰公司诉求金额有误，与事实不符，应为326583.76元。汉辰公司诉求工程款金额为414583.76元，该金额是错误的。《结算书》显示案涉合同金额为1400000元，签证部分为166135.2元，扣除金额为19551.44元，结算金额为1546583.76元，巨猩公司已支付980000元，未付工程款为566583.76元，此外巨猩公司另有支付工程款明细如下：1、2018年7月31日支付8000元；2、2018年9月5日支付8000元；3、2019年1月28日支付24000元；4、2019年4月16日支付100000元；5、2019年4月29日支付50000元；6、2019年5月29日支付50000元；上述已支付工程款金额为240000元。至此，巨猩公司所欠工程款金额应为566583.76-240000=326583.76元。二、讼争工程款应当扣除质保金46397.5元。法律规定装修工程质保期应为两年，在工程经竣工验收两年内，施工单位均有保修义务。本案讼争工程未经竣工验收合格，巨猩公司从未见过竣工验收的申请审核资料，工程完工后质量多处存在问题，巨猩公司多次通知汉辰公司履行保修义务，汉辰公司均予以拒绝。工程质保金的本质是为施工单位工程保修提供保证。在汉辰公司不履行保修义务的情况下，巨猩公司有权拒绝支付质保金。三、《关于厦门巨猩餐饮管理有限公司办公楼装修工程款支付事宜》并未经巨猩公司确认，巨猩公司不应当支付工程款利息。汉辰公司要求巨猩公司支付每月2%利息依据是《关于厦门巨猩餐饮管理有限公司办公楼装修工程款支付事宜》，但该函件并无巨猩公司的盖章确认，仅有担保人张永中的签名及手印，其在该函件上的签名意思表示含糊、不明确。若张永中以公司的代表人身份对该函件予以确认，其应当是在公司名称处予以签字并摁手印。结合函件的内容及担保人张永中签名位置，巨猩公司认为，巨猩公司并未对该函件进行盖章确认，函件的内容未对巨猩公司生效，巨猩公司不应当支付利息。张永中仅以其个人身份表示对该笔债务承担连带清偿责任，但在主债务并未获得巨猩公司确认的情况下，该担保亦不能成立。补充说明：巨猩公司的财务是新加坡基金的，张永中虽然是法定代表人，但是没有权限拿公章去盖，巨猩公司是不同意盖章的。张永中是迫于汉辰公司的压力，在函件上面签名，仅能作为张永中个人签字，不能对巨猩公司生效。对于新增的诉求违约金部分，巨猩公司于2018年2月5日才支付首笔280000元款项，这个时间巨猩公司认可，原来工期约定是2018年1月10日开工，但是巨猩公司认为于2月5日才支付款项应当取得汉辰公司书面文件，对方没有证据证明巨猩公司支付金额的时间是违反约定的。汉辰公司反诉答辩状中提到合同签订不能更改和中止，合同内容本身就包含工程地点、内容、工期等。虽然有增加工作量，但是汉辰公司应当提供延期工期的申请。 巨猩公司向本院提出反诉诉讼请求：一、判令汉辰公司支付反诉原告违约金人民币140000元；二、本案诉讼费用由汉辰公司承担。事实与理由：巨猩公司将厦门巨猩总部大楼区域装饰工程发包给汉辰公司施工，双方签订一份《装饰工程施工合同》，约定合同总价为1400000元，工期为36个日历日，从2018年1月10日起开工至2018年2月14日竣工；约定若发生某些情形，由汉辰公司申请，可顺延工期；并约定若发生违约情况，违约方应承担合同总价10%的违约金。及其他事项。合同签订后，汉辰公司即进场施工，但由于自身原因导致工期大幅延期，巨猩公司多次催促工程进度，并无改善。至2018年7月3日，双方才进行第一次验收，且验收并未通过。根据双方签订的《装饰工程施工合同》，若有发生顺延工期的情形，汉辰公司应提出书面申请并取得巨猩公司的确认，可巨猩公司从未收到类似申请。汉辰公司无故延误工期的行为已构成违约，应当承担违约责任，支付违约金。遂提起反诉。 汉辰公司辩称，一、案涉《装修工程施工合同》并没有对工程延期的违约责任进行约定。合同第九条第1款约定，“合同一经签订，甲乙双方不得擅自更改和终止，任何一方违约，须支付给另一方合同总价10%的金额作为违约金。”该合同条款所限定的违约内容为“合同一经签订，甲乙双方不得擅自更改和终止”，而非针对竣工日期所作之约定，因此巨猩公司据此要求汉辰公司支付违约金没有依据。二、本案实际工程工期已得到巨猩公司的认可。1.在装修工程施工期间，巨猩公司多次提出项目增补，总计18项。该增补项目超出《装饰工程施工合同》的约定范围，因此造成工作量的增加。汉辰公司向巨猩公司提交了书面形式的工作联系单，并获得巨猩公司的书面确认。2.合同对分段支付工程款已做明确约定，约定巨猩公司应在合同签订后支付20%作为汉辰公司准备材料的款项，但巨猩公司于2018年2月5日才支付首笔280000元款项；合同约定工程完成60%后支付50%的工程款，但巨猩公司仍未按时支付，在2018年5月7日才完成50%款项的支付，因此造成的工程延期责任不应由汉辰公司承担。3.2018年7月3日，双方签订验收报告，2018年7月24日，双方签订装修结算书，2018年8月1日巨猩公司对工程款支付事宜再次确认，于此过程中，巨猩公司从未对工程工期提出任何异议，也未提出任何关于工期的扣款要求。应认定本案实际工程工期已得到巨猩公司的认可。因此，巨猩公司的反诉，没有事实和法律依据，应当予以驳回。 本院经审理认定事实如下： 巨猩公司（甲方、发包人）与汉辰公司（乙方、承包人）签订《装饰工程施工合同》，约定：乙方承包甲方“巨猩海沧总部办公区域室内装饰工程”，工期36个日历日，自2018年1月10日开工至2018年2月14日竣工。发生以下情况，可顺延工期，但乙方应立即以书面形式报告甲方，甲方在1日内予以确认：①甲方未按合同约定支付或是延迟支付工程款项（包括进度款）……⑤设计变更和工程量增加……⑦乙方提交的联系单，甲方未按要求及时审批的。本合同为固定总价合同，包干含税价为1400000元,包含预算清单内所有项目，乙方应按图施工，若有设计变更则另行签证结算。合同签订，乙方在接到甲方入场通知后3天内组织施工人员进场，甲方应支付乙方工程合同款的20%，作为乙方准备材料的预付款。工程施工完成60%后支付合同总额的50%给乙方（完成60%的约定：1.水电隐蔽工程基本完成；2.隔墙单面封板完成；3.瓷砖铺贴完成80%）；3.工程完成至90%后，再支付合同总价的15%；4.工程经甲方验收合格后，7天内甲方应支付至结算总额的12%；5.结算金额的3%作为本工程的质保金，质保期为12个月，待质保期满后7日内甲方应无息付清。工程的验收：工程竣工后3日内，乙方向甲方发出竣工验收申请报告，甲方应在接到通知后3日内组织验收，验收通过后出具验收报告，验收报告以双方代表签字为有效，经验收不合格甲方应3天内以书面方式提出，未提出视为验收合格。结算：工程竣工验收报告经甲方认可后，乙方向甲方提交工程竣工决算报告和完整的结算资料，因乙方未提交工程竣工决算报告和结算资料的，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求乙方交付工程的，乙方应当交付甲方使用，否则乙方应对工程承担保管责任并对工程的毁损灭失向甲方承担赔偿责任。合同一经签订，甲乙双方不得擅自更改和终止，任何一方违约，须支付给另一方合同总价10%的金额作为违约金。 2018年1月15日、2018年1月17日、2018年1月25日，因业主指令施工方案变更，汉辰公司先后四次向巨猩公司发出《工作联系单》要求业主方对变更后的方案及应补差价金额进行确认，巨猩公司的项目负责人分别于2018年1月16日、2018年1月19日、2018年1月27日签名确认。 2018年2月5日、2018年3月27日、2018年4月20日、2018年5月7日，巨猩公司陆续向汉辰公司支付工程款共计980000元。 2018年7月3日，巨猩公司和汉辰公司签署《关于巨猩总部办公大楼一期装修工程验收事宜》，载明：汉辰公司承包总部办公楼装修工程，工程总承包费用（合同总价1400000元，不含签证部分），本项目已付款980000元；本工程装修施工及修补未能达到验收效果，扣除部分收尾工程款项，具体如下：……合计19551.44元。巨猩公司、汉辰公司均在该文件上盖章。 2018年7月24日，巨猩公司和汉辰公司签署《厦门巨猩总部办公大楼一期装修结算书》，载明：合同金额1400000元，签证部分166135.2元，扣除项目19551.44元，合计1546583.76元。 2018年8月1日，巨猩公司向汉辰公司出具《关于厦门巨猩餐饮管理有限公司办公楼装修工程款支付事宜》，载明：根据汉辰公司与巨猩公司签订的巨猩总部办公楼装修合同书中的约定已按要求全部完工并验收通过（包含签证项目），同时交付使用。一、合同约定总价为1400000元。二、巨猩公司按合同约定已付款980000元。三、按合同约定巨猩公司应支付进度款为400000元。四、因巨猩公司资金问题无法一次性支付汉辰公司剩余400000元工程款，经双方协商从2018年8月1日起，未付款部分巨猩公司每月按2%支付利息给汉辰公司。五、另有签证工程款166583.76元。巨猩公司会尽快安排支付结算剩余尾款共计566583.76元。张永中作为公司法人，将对巨猩公司上述全部工程欠款及利息承担连带担保责任，担保期限为本函出具之日起两年。张永中在文件落款处签名捺印。 2018年7月31日，巨猩公司通过案外人蓝炳坤向汉辰公司法定代表人林新荣支付8000元。2018年9月5日至2019年5月29日，巨猩公司通过案外人向汉辰公司或汉辰公司的法定代表人林新荣支付232000元（具体为2018年9月5日支付8000元，2019年1月28日支付24000元，2019年4月16日支付100000元，2019年4月29日支付50000元，2019年5月29日支付50000元）。汉辰公司确认收到上述款项。 庭审中，汉辰公司陈述，案涉公司于2018年1月底开工，在2018年7月3日之前竣工，工期因为项目的增补及巨猩公司未按约支付工程款的情况造成了延长。巨猩公司2018年7月31日之后支付的240000元中包括2018年8月1日至2019年5月31日之间的利息，因此从2019年6月1日起主张利息。 巨猩公司陈述，案涉公司于2018年1月10日开工，巨猩公司于2018年底入驻案涉工程办公；张永中从公司设立至今一直担任公司法定代表人。 本院认为，案涉《装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规强制性规定，应认定合法有效，双方均应依约履行。现就本案争议焦点分析认定如下：一、关于案涉工程是否验收及验收时间。虽然2018年7月3日巨猩公司和汉辰公司签署的《关于巨猩总部办公大楼一期装修工程验收事宜》中载明“本工程装修施工及修补未能达到验收效果，扣除部分收尾工程款项”，但结合巨猩公司庭审中陈述巨猩公司已于2018年年底入驻案涉工程办公、《关于巨猩总部办公大楼一期装修工程验收事宜》中记载的内容对于工程款扣除的项目和金额均详细列明、2018年7月24日双方对于工程款总额进行结算等事实，可以认定案涉工程已经过巨猩公司的验收并交付巨猩公司，2018年7月3日《关于巨猩总部办公大楼一期装修工程验收事宜》即为双方的验收凭证，2018年7月3日即是巨猩公司的验收日期。二、关于双方违约责任的认定。《装饰工程施工合同》约定，工程施工完成60%后支付合同总额的50%，工程完成至90%后再支付合同总价的15%，工程经验收合格后7天内甲方应支付至结算总额的12%，结算金额的3%为质保金，12个月质保期满后7日内甲方应无息付清；双方还约定，合同一经签订，甲乙双方不得擅自更改和终止，任何一方违约，须支付给另一方合同总价10%的金额作为违约金。双方均确认工程款结算总额为1546583.76元，巨猩公司已支付工程款980000元，未能依约在验收合格后7天内支付至结算总额的97%，也未在质保期满（2019年7月3日）后7日内支付质保金3%，系违约行为，应承担违约责任。汉辰公司主张巨猩公司支付违约金140000元，有事实和法律依据，本院予以支持。《装饰工程施工合同》约定，工期为36个日历日，2018年2月14日竣工，若发生约定情况需顺延工期，汉辰公司应以书面形式报告巨猩公司，巨猩公司在1日内予以确认。根据已查明的事实，汉辰公司曾于2018年1月向巨猩公司发出书面工作联系单，但其中未要求顺延工期，汉辰公司陈述于2018年7月3日前竣工，已超出了合同约定的工期，系违约行为，应承担违约责任，巨猩公司主张汉辰公司支付违约金140000元，有事实和法律依据，本院予以支持。因汉辰公司和巨猩公司双方互负的违约金性质相同、金额一致，本院予以相互抵销。三、关于2018年7月31日后偿还的240000元款项的性质。根据已查明的事实，2018年8月1日巨猩公司的法定代表人张永中作出《关于厦门巨猩餐饮管理有限公司办公楼装修工程款支付事宜》，其中承诺400000元工程款从2018年8月1日起按每月2%支付利息，此后，巨猩公司于2018年7月31日支付8000元，于2018年9月5日至2019年5月29日支付232000元，双方未约定还款性质。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十一条的规定，债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：（一）实现债权的有关费用；（二）利息；（三）主债务。本院认为，巨猩公司于2018年7月31日支付的8000元应作为偿还工程款本金，于2018年9月5日至2019年5月29日支付的232000元应先抵充剩余392000元工程款从2018年8月1日起的利息，超出部分偿还本金。汉辰公司主张先抵充工程款自2018年8月1日至2019年5月29日的利息，剩余部分抵充本金，于法不悖，本院予以照准。经计算，抵充后截至2019年5月29日400000元工程款部分尚欠工程款本金235065.68元（详见附表），再加上签证工程款166583.76元，共计401649.44元，巨猩公司应予支付。汉辰公司主张巨猩公司支付利息（以400000元为基数，按照月利率2%计算，自2019年6月1日起计算至实际还款之日止），于法不悖，本院予以支持。张永中自愿对巨猩公司前述工程欠款及利息承担连带担保责任，汉辰公司在担保期限内要求张永中对巨猩公司的上述债务承担连带清偿责任，有事实和法律依据，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第九十九条、第二百六十九条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十六条、第三十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、厦门巨猩餐饮管理有限公司应于本判决生效之日起十日内向福建汉辰设计装饰工程有限公司支付工程款401649.44元及利息（以400000元为基数，按照月利率2%计算，自2019年6月1日起计算至实际还款之日止）。 二、张永中对厦门巨猩餐饮管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任。张永中在承担保证责任后，有权向厦门巨猩餐饮管理有限公司追偿。 三、驳回福建汉辰设计装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 若未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费9346元，减半收取计4673元，由福建汉辰设计装饰工程有限公司负担65元，由厦门巨猩餐饮管理有限公司负担4608元；反诉案件受理费1550元，由福建汉辰设计装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员 邱 烨 二〇二〇年三月十八日 书记员 洪艺玲 附表：                            本金（元）                       利息起算时间                       支付时间/截止时间                       计息天数                       利率%（年）                       按照年利率24%计算的利息（元）                       支付本金（元）                       支付利息（元）                       抵扣本金（元）                       尚欠利息（元）                               392000                       2018/8/1                       2018/9/5                       36                       24                       9279.12                                               8000                       0.00                       1279.12                               392000                       2018/9/6                       2019/1/28                       145                       24                       37374.25                                               24000                                               14653.37                               392000.00                       2019/1/29                       2019/4/16                       78                       24                       20104.77                                               100000                       65241.86                       0.00                               326758.14                       2019/4/17                       2019/4/29                       13                       24                       2793.11                                               50000                       47206.89                       0.00                               279551.25                       2019/4/30                       2019/5/29                       30                       24                       5514.44                                               50000                       44485.56                       0.00                               235065.68                                                                                                                                                                                                                                        附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十九条当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。 当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《中华人民共和国担保法》 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。 在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。 第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十一条债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充： （一）实现债权的有关费用； （二）利息； （三）主债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。