广东省云浮市云城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤5302民初2159号原告：陈诗富，男，汉族，1985年4月7日出生，住云浮市云城区。委托诉讼代理人：余巧怡，广东翔浩律师事务所律师。被告：云浮市响家智能装饰科技有限公司。住所地：云浮市云城区牧羊路**东方时代广场**1D0001-1D003商铺。法定代表人：谢献威。被告：佛山响家装修设计有限公司。住所地：佛山市禅城区汾江中路**建设大厦**铺。法定代表人：徐荣新。原告陈诗富与被告云浮市响家智能装饰科技有限公司（以下简称“云浮响家公司”）、佛山响家装修设计有限公司（以下简称“佛山响家公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案后，依法适用简易程序进行审理，因需公告送达传票、诉状等给被告云浮响家公司、佛山响家公司，本案依法转为普通程序，于2020年2月1日公开开庭进行了审理。原告陈诗富的委托诉讼代理人余巧怡到庭参加诉讼。被告云浮响家公司、佛山响家公司经本院公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈诗富向本院提出诉讼请求：1.判决与被告解除装修合同；2.判决被告清算已完工款项，退还剩余装修款52600元。原告于2019年9月20日提交书面申请书，申请变更诉讼请求：1.判决原告与被告云浮市响家智能装饰科技有限公司解除装修合同；2.判决被告云浮市响家智能装饰科技有限公司退还装修款52600元给原告；3.判决被告云浮市响家智能装饰科技有限公司赔偿13200违约金给原告；4.判决被告佛山响家装修设计有限公司对上述第1、2、3项诉讼请求承担连带清偿责任；5.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2019年3月9日，原告在被告云浮响家公司的云浮市云城区牧羊路2号的东方时代广场一楼1D0001-1D003商铺通过其提供的POS机支付被告云浮响家公司1000元订金，收款账号为被告佛山响家公司账号。2019年3月23日，原告与被告云浮响家公司签订《家庭家具装修装饰施工合同》，合同金额为人民币132000元，签订地址为云浮市云城区牧羊路2号东方时代广场一楼1D0001-1D003的商铺。通过被告云浮响家公司提供的POS机支付9000元合同预付款，收款方为被告佛山响家公司。2019年7月14日，在云浮市云城区牧羊路2号东方时代广场一楼1D0001-1D003的商铺，通过被告云浮响家公司提供的POS机支付了10000元、52600元共两笔合同款，收款账号为被告佛山响家公司。以上4笔款项共计支付人民币72600元。目前工程进展情况：原告于2019年6月15日完成办理施工许可手续，并通知被告云浮响家公司进场施工。被告云浮响家公司于2019年7月6日完成室内水电和线管铺设施工，并通过双方核实验收。自2019年7月7日起至今，收到被告发货用于卫生间、厨房、客厅屋部分瓷砖2批，325水泥1吨，沙2.5顿，预制水泥盖板22块，防水涂料5桶。自室内水电分项工程验收后，原告从2019年7月3日起以电话、短信、微信及到门店联系被告的项目负责人等方式，要求被告尽快安排施工，但被告以瓷砖未完成到货、物流发货中、装修师傅未到位、无资金购买材料、无资金支付物流费用、无资金发放工人工资等理由停工窝工。被告单位负责人长期不在云浮，并且公司店铺于2019年7月24日因欠租被云城东方时代广场管理方强制关闭，现已无实际办公地点，负责人于2019年8月12日彻底失联。因被告云浮响家公司已经关门停止营业，原告和一众与被告云浮响家公司签订了装修合同，被被告云浮响家公司欺骗的业主到公安部门请求立案，但因公安部门认为是合同纠纷没有立案受理，建议一众业主到法院起诉。原告与被告云浮响家公司签订的《家庭家具装修装饰施工合同》中第10.10条款约定“任何一方违反本合同约定或法律规定解除合同的，应向另一方支付合同总价款的10%的违约金”，被告云浮响家公司的行为已经违约，应当支付13200元违约金给原告。被告佛山响家公司是由“广东响家互联网整装科技有限公司”变更而来的（2019年6月26日变更），广东响家互联网整装科技有限公司原权利义务应当由被告佛山响家公司承担。经查询，被告云浮响家公司（2018）的唯一股东是广东响家互联网整装科技有限公司，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，请求判决被告佛山响家公司对被告云浮响家公司的债务承担连带清偿责任。被告云浮响家公司无答辩，亦无提供证据到庭。被告佛山响家公司无答辩，亦无提供证据到庭。经审理查明：2019年3月9日，原告支付了999.89元至广东响家互联网整装科技有限公司账户。2019年3月23日，原告陈诗富（甲方）和被告云浮市响家智能装饰科技有限公司（乙方）签订一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：第一条、工程概况。1.1、本工程地点：广东省云浮市云城区G324（环市东路）世纪大道东尚东世纪18栋1602室。1.2、住房结构：4房2厅1厨2卫2阳台1入户花园，建筑面积142平方米。1.3、本工程施工内容：见附件《1088版套餐客户使用说明》。1.4、本工程套餐内材料见附件《客户使用说明》、《选料单》。1.5、本工程期限为95个实际工作日。具体开工日期以实际进场施工时间开始计算，打拆项目、赠送产品及合同外定制家私、成品家私不计入本工程期限。第二条、施工图纸。甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份。……第九条、合同价款及支付方式详见附件二《付款方式》。第十条、违约责任。……10.10、任何一方违反本合同约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金。附件《付款方式》约定：基本套餐费用132000元，甲方根据乙方的工程进度分三期支付套餐主材及人工辅料款，具体付款方式及时间界定根据下表执行：一期款于开工交底前支付55%即72600元、二期款于水电隐蔽工程验收时支付42%即55440元、尾款于竣工之日起三日内支付3%即3960元。合同还对双方其他权利义务进行了约定。合同签订当日即2019年3月23日，原告即支付了9000元至广东响家互联网整装科技有限公司的账户。2019年7月14日，原告分别支付了10000元、52600元至广东响家互联网整装科技有限公司的账户。至此，原告共支付了72599.89元至广东响家互联网整装科技有限公司的账户。原告自述：原告于2019年6月15日完成办理施工许可手续，并通知被告云浮响家公司进场施工。被告云浮响家公司于2019年7月6日完成室内水电和线管铺设施工，并通过双方核实验收。自2019年7月7日起至今，原告收到被告发货的用于卫生间、厨房、客厅屋部分瓷砖2批，325水泥1吨，沙2.5吨，预制水泥盖板22块，防水涂料5桶。自室内水电分项工程验收后，原告从2019年7月3日起以电话、短信、微信及到门店联系被告的项目负责人等方式，要求被告尽快安排施工，但被告以瓷砖未完全到货、物流发货中、装修师傅未到位、无资金购买材料、无资金支付物流费用、无资金发放工人工资等理由停工窝工。被告云浮响家公司的店铺于2019年7月24日因欠租被云城东方时代广场管理方强制关闭。原告提供了现场照片、报警回执等拟证实被告云浮响家公司已经停止经营且不知去向。原告遂起诉至本院，主张共支付了装修款72600元给被告，并同意抵扣已完成的工程及交付的材料价值共20000元，要求被告返还剩余装修款52600元。另查明：被告云浮市响家智能装饰科技有限公司系法人独资的有限责任公司，股东为广东响家互联网整装科技有限公司（企业法人），经营范围包括承接室内装饰工程等。2019年6月26日，广东响家互联网整装科技有限公司变更名称为佛山响家装修设计有限公司即本案被告之一。原告主张，被告云浮市响家智能装饰科技有限公司是法人独资的公司，未能证明法人即佛山响家装修设计有限公司的财产独立于公司的财产，且涉案装修款全部由股东即广东响家互联网整装科技有限公司（即佛山响家装修设计有限公司）收取，故要求被告佛山响家装修设计有限公司作为唯一股东，承担连带责任。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及其附件是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。合同约定被告云浮响家公司需在95个实际工作日内完成合同约定的装修工作，但其一直没有完成大部分装修工作，视为以其行为表明不再继续履行合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；…”，现原告请求解除与被告云浮响家公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合理合法，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，因被告云浮响家公司的过错未能继续履行合同导致原告无法实现合同目的，现原告要求被告云浮响家公司承担返还剩余装修款及承担违约责任，合理合法，本院予以支持。关于被告云浮响家公司完成的工程价值问题，原告自认为20000元，属对被告有利的陈述，被告也未到庭应诉及答辩、质证，本院认可被告已完成的工程价值及已交付的材料价值共20000元，现被告理应返还未完工的工程款52599.89元（72599.89元－20000元）。关于被告云浮响家公司是否需要按合同总金额10%（即人民币13200元）向原告支付违约金的问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”。原告和被告云浮响家公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》第10.10条明确约定，任何一方违反本合同约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金。本案中，因被告云浮响家公司原因导致合同无法履行而解除，现原告要求被告支付违约金13200元，合理合法，本院予以支持。关于被告佛山响家公司是否需要对上述债务承担连带责任的问题。被告云浮响家公司系自然人独资的有限责任公司，股东登记为广东响家互联网整装科技有限公司。广东响家互联网整装科技有限公司又于2019年6月26日变更名称为被告佛山响家装修设计有限公司，即被告云浮响家公司的唯一股东为佛山响家公司。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。本案中，装修款汇入了广东响家互联网整装科技有限公司即被告佛山响家公司的账户，被告佛山响家公司也未能证明公司财产独立于股东自己的财产，其依法应当对云浮响家公司的上述债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告陈诗富与被告云浮市响家智能装饰科技有限公司于2019年3月23日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》。二、被告云浮市响家智能装饰科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内返还工程款52599.89元给原告陈诗富。三、被告云浮市响家智能装饰科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金13200元给原告陈诗富。四、被告佛山响家装修设计有限公司对上述第二项、第三项判决的款项承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1115元（原告陈诗富已预交623元），由被告云浮市响家智能装饰科技有限公司、佛山响家装修设计有限公司负担。公告费560元（原告已预交260元），由被告云浮市响家智能装饰科技有限公司、佛山响家装修设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。审 判 长  吴桂桃人民陪审员  陈华成人民陪审员  任锦宁二〇二〇年三月四日书 记 员  黄雅欣附本判决相关适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条【迟延履行】被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。