广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0122民初5571号 原告：梁志敏，男，1977年9月5日出生，壮族，现住南宁市武鸣区。 被告：广西南宁艺中装饰有限公司，住所地：南宁市武鸣区城厢镇兴武大道**********商铺。统一社会信用代码：91450100MA5KC1PE63。 法定代表人：何汉程，经理、执行董事。 被告：何汉程，男，1992年2月15日出生，汉族，现住南宁市武鸣区。 原告梁志敏与被告广西南宁艺中装饰有限公司（以下简称艺中公司）、何汉程装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月3日立案后，依法适用普通程序，于2020年3月23日公开开庭进行了审理。原告梁志敏到庭参加诉讼。被告艺中公司、何汉程经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告梁志敏向本院提出诉讼请求：1.请求法院判决二被告退还原告装修款10000元；2.请求法院判决二被告支付原告违约金1962元（总装修金额46666元-已完工10000元＝36666元，余下工程的款36666元×0.5‰×107天＝1962元）；3.装修延期期间原告的租房费用1423元由二被告支付给原告；4.本案诉讼费由被告负担。 事实和理由：自2018年11月1日起，被告何汉程的公司开始接手原告房子的装修业务，房子位于广西南宁武鸣区金域华府××号，合同定80天完工。因公司资金不足，房子装修拖到2019年7月4日只完成水电的大部分及卫生间和一个房间的拆改，总花费约10000元。因被告资金不足，无力承担余下的装修业务，双方于2019年7月4日协商，定于2019年11月15日，被告退还原告所剩下的10000元装修金（原告于2018年11月1日交20000元装修金，后又于2019年5月4日交2000元）。但被告到期过了好多天，所剩的装修金也不退给原告。还有原告的房子装修，因被告资金不足，本应在2019年3月13日装修好给原告，但被告拖到2019年7月4日，只完成总工程的不到四分之一。按照合同期间被告的违约天数，从2019年3月13日到2019年7月4日总共107天，违约金总数为1962元。再有因被告没有及时装修好给原告，导致原告在外租房住。在装修延期的107天中，原告所租房子租金为每月400元，每天400元÷30天＝13.3元，延期期间被告要补偿原告的租金为13.3元×107天＝1423元。综上所述，被告要支付给原告的总金额为10000元+1962元+1423元＝13385元。为维护原告的合法权益，特向法院起诉，请依法支持原告的诉讼请求。 被告艺中公司、何汉程未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告梁志敏为证明其主张，向本院提交以下证据：1.协议书，拟证明被告应退还原告10000元装修款；2.艺中设计建筑装饰工程施工合同（2016版），拟证明被告逾期违约；3.房租收据，拟证明因被告逾期违约装修产生的租金损失；4.收据，证明原告向被告支付装修款22000元。被告艺中公司、何汉程经本院传票传唤，无正当理由未到庭，视为其放弃举证、质证等权利。原告提供的证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以认定。 本案的调查重点为：原告请求两被告退还装修款10000元并支付违约金、租房费用有何依据？如何计算？ 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告艺中公司于2016年4月27日成立，为自然人独资的有限责任公司，经营范围：建筑装饰装修施工与设计一体化（凭资质证经营）；销售：建筑材料（除危险化学品及木材）、装饰材料（除危险化学品及木材）、电力设备、机电设备（除九座以下乘用车及助力自行车）、照明产品、工艺品、家用电器。被告何汉程为该公司股东及法定代表人。 2018年12月23日，原告梁志敏（甲方）与被告艺中公司（乙方）签订一份《艺中设计建筑装饰工程施工合同（2016版）》，由乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，双方主要约定：“第一条工程概况：工程地点金域华府××，工程装饰装修面积86㎡，乙方包工、包全部材料，工程期限80日（以实际工作日计算，国家法定假日或特殊情况除外），工程造价为46666元……第十一条工程款支付方式：开工前三日支付20000元，工程进度过半支付20000元，竣工验收合格支付6666元。工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，先铺贴瓷砖的瓷砖铺贴基本完成为界定工程过半的标准；或先做木作的木作框架基本制作完成为界定工程过半的标准……第八条工期延误……因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延……第十二条违约责任……由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同迟延部分工程造价金额0.5‰的违约金……”双方并就其他权利义务进行了约定。2018年11月1日，梁志敏向艺中公司支付20000元装修款，艺中公司即进场进行水、电管线铺设、打墙、砌墙等装修工作。梁志敏又于2019年5月4日向艺中公司支付2000元装修款。后因艺中公司未按约完成装修工程，2019年7月4日双方经结算确认艺中公司已完成部分的工程价款计算为12000元。艺中公司于当日向梁志敏出具一份《协议书》，该协议书记载：“本公司艺中装饰承诺2019年11月15日退还金域华府××房业主梁志敏剩下10000元整（壹万元整）装修款。艺中：何汉程，2019.7.4”协议书上有艺中公司盖章及何汉程签名。后因艺中公司未按期退还原告装修款，梁志敏遂诉至本院，提出上述诉讼请求。 另，梁志敏于2019年4月3日至8月3日在武鸣区城厢镇灵源路渡头社区××号房租房居住，其向本院提交的《收据》记载：“今收到梁志敏交来房租4月3日至8月3日共4个月1600元，收款人：欧××，电话159××××4554”。 本院认为，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告艺中公司、何汉程经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩和质证的权利。原告与被告艺中公司之间的装饰装修合同系双方真实意思表示，内容并无违反法律、行政法规强制性规定，故合同应确认有效。双方于2019年7月4日已达成退款即解除合同的一致意思表示，本院确认案涉建筑装饰工程施工合同于2019年7月4日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”之规定，本案中，原告依约向被告艺中公司支付装修款，被告艺中公司未按约完成装修工程是形成本案纠纷的主要原因，被告艺中公司应承担返还不当得利、赔偿损失等责任。现被告艺中公司尚欠原告装修款未退还有被告艺中公司盖章确认的协议书为证，协议书确定被告艺中公司尚应退还原告的装修款为10000元，被告艺中公司未提交相关证据证明其已支付相应款项，故其应当向原告退还装修款10000元。因此，原告主张被告艺中公司退还装修款10000元的诉讼请求依法成立，本院予以支持。关于违约金的问题，根据《中华人民共和国合同法》第九十八条：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”之规定，根据双方合同第一条工程期限和第十一条违约责任的约定，工程期限80日是以实际工作日计算，故自合同签订之日即自2018年12月23日起，扣除法定节假日及公休假日，至2019年4月23日满80天。延误工期天数为自2019年4月24日至2019年7月4日，共计72天。因被告艺中公司已完成部分的工程价款为12000元，故迟延部分工程造价为34666元，违约金应计算为：34666元×0.5‰×72天＝1247.98元。关于延误工期期间原告的房租损失，原告该时期每月房租为400元，房租损失应计算为：400元÷30天×72天＝959.76元。因被告艺中公司系自然人独资的有限责任公司，被告何汉程系公司唯一股东，现被告何汉程未提供证据证明公司财产独立于股东自己的财产，故其应当对公司债务承担连带责任。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、第九十八条，《中华人民共和国公司法》第五十七条、第六十三条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告广西南宁艺中装饰有限公司退还原告梁志敏装修款10000元； 二、被告广西南宁艺中装饰有限公司支付原告梁志敏违约金1247.98元； 三、被告广西南宁艺中装饰有限公司赔偿原告梁志敏房租损失959.76元； 四、被告何汉程对上述广西南宁艺中装饰有限公司应负债务承担连带清偿责任； 五、驳回原告梁志敏的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可于本案生效裁判所确定的履行期限的最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行财产所在地的人民法院申请执行。 案件受理费135元，由原告梁志敏负担10元，被告广西南宁艺中装饰有限公司、何汉程负担125元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  方丽冬 人民陪审员  陆海荣 人民陪审员  黄若英 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  廖健伊 书 记 员  马冰媛 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法总则》 第六十一条第二款法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。 《中华人民共和国合同法》 第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 《中华人民共和国公司法》 第五十七条一人有限责任公司的设立和组织机构，适用本节规定；本节没有规定的，适用本章第一节、第二节的规定。本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。