贵州省石阡县人民法院民 事 判 决 书(2019)黔0623民初279号原告：贵州汇诚劳务派遣有限公司，住所地：贵州省贵阳市云岩区陕西路**创世纪新城****12-62，统一社会信用代码：915201036707480778。法定代表人：梁怡，公司总经理。委托诉讼代理人：刘德辉，贵州精牛律师事务所律师。被告：颜兴太，男，1987年2月1日生，汉族，云南省昭通市人，住云南省昭通市镇雄县。原告贵州汇诚劳务派遣有限公司（以下简称汇诚劳务公司）与被告颜兴太建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年1月28日立案受理后。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，因2018年11月9日本院受理了罗列坤诉原告和被告颜兴太及冼上富追索劳动报酬纠纷一案正在审理中，为了查明案件事实，本案中止审理。原告汇诚劳务公司的委托诉讼代理人刘德辉到庭参加了诉讼，被告颜兴太经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告汇诚劳务公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告多支付的工程款58，683元；2.本案受理费由被告承担。事实和理由，2018年7月7日，我公司将承揽的贵州交建梵净山温泉小镇旅游开发有限公司投资兴建的“石阡温泉小镇项目4#楼”石材干挂以及电焊部分分包给被告施工。在施工期间，被告先后从我公司管理人员处支取费用352，600元，但工程尚未结束，被告就单方违约，不尽管理责任抛下工人离开。2018年10月10日，被告名下工人罗列坤等索要工资，经与被告联系及与罗列坤等人达成协议，我公司代为支付被告所欠罗列坤劳务工资84，550元。随后我公司另外安排人员将被告未做完的工程做完，并于2018年10月15日与业主方进行竣工验收和收方，结合合同约定单价，我公司实际应支付被告工程款378，467元，被告多领取了工程款58，683元。结算后，我公司工作人员多次催被告来公司进行结算，但被告拒绝继续结算。2018年11月期间被告名下另一焊工班组管理员张国波等人在被告的教唆下在我公司领取工资38，410元。2018年11月9日，因被告欠罗列坤工程款将我公司与被告诉到石阡县人民法院。综上，请求判令支持如前诉请。被告颜兴太未作答辩，视为放弃其答辩权利。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法进行了核实。被告颜兴太未到庭参加诉讼，视为放弃其举证、质证权利。本院经审理认定事实如下：原告公司作为甲方将承揽的贵州交建梵净山温泉小镇旅游开发有限公司投资兴建的“石阡温泉小镇项目4＃楼”石材干挂以及电焊部分分包给被告作为乙方施工，双方于2018年7月7日签订了《“中国●石阡梵净山温泉小镇（二期）室内装饰工程（室内钢结构干挂石材安装）劳务分包协议》”编号：（ＭＱ／Ｃ-1806-02），工程地位于贵州省铜仁市石阡县，原告公司的委托代理人李康才与被告在《协议书》上签字确认，并签订了《安全生产协议书》；合同对分包工程概况、承包范围及方式、组成分包协议的文件、工程质量标准、双方的权利义务、工程价款及支付工程量的确认、违约责任、争议解决方式等进行了约定，其中对开工时间和竣工时间为进行明确，合同第八款约定：“1、乙方向甲方提交已完成工程量，由工程施工管理部审核。2、工程量按实际现场施工已完成的工程量计算作为最终结算量。3、对施工已完成，经有关部门对本工程已施工完成但不合格的不予计量。4、协议中已有适用于变更工程的价格，按协议已有的价格变更合同价款；协议中只有类似于变更工程的价款，可以参照类似价格变更协议价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲乙双方商议后执行。”并附有《施工项目（综合单价）清单》，对施工项目单价进行了约定。施工过程中，被告未按约定完成工程项目，原告公司自行将未完成工程部分做完。原告公司对被告所做的工程量进行了结算，并提供了其管理人员李康才出具的《中国●石阡梵净山温泉小镇二期4＃、5＃楼部分钢架结构及干挂石结算清单》和《中国●石阡梵净山温泉小镇二期4＃、5＃楼部分钢架结构及干挂石工程计算书》及《石阡温泉酒店二期内装饰工程（颜兴太班组）劳务费支付明细表》，人工费总价397230元，结算清单中各项工程明细价款有增加点工部分1200元，罗列坤干挂补贴部分21400元，扣款部分18763.1元。施工期间，被告共计在原告公司处领取了费用352600元，提供了领取凭证予以证明，同时原告公司代为支付了被告班组尚欠的人工工资84500元，并提供了证据证明。原告公司实际支付被告工程款费用378467元，按合同约定单价及被告实际所做的工程量计算，被告实际超出领取了58683元。其间，原告公司管理人员李康才通过微信与被告协商其承包的工程，通知被告回来进行结算，并提供了证据证明。审理中，因被告颜兴太未到庭参加诉讼，未能进行调解。另查明，2018年11月9日，罗列坤以汇诚劳务公司及其管理人员冼上富以及颜兴太为被告诉至本院，请求支付其尚欠劳动报酬。该案经审理并作出判决，其认定的事实如下：2018年9月5日，罗列坤与被告颜兴太达成《协议》，其内容载明：“现我本人（颜兴太）甲方将中国石阡温泉小镇（二期）室内墙面干挂石材施工分包给（贵州省汇诚劳务派遣有限公司）乙方施工，分包单价为每平方米70元（综合单价）。其中一层大堂每平方米加10元，大堂在9月3日按时完成奖壹万元（已付），电梯位置大雁造型补贴5300元。所有完成，赶工费叁万元。乙方须在9月9日全部完成4#楼一层电梯厅、大堂，二楼所有工作面，如果上述工作面没有完成，甲方有权对上述补贴扣除，统一按70元／㎡计算，上述材料必须到场。差材料责任不在乙方。所有在制定完成时间内在2018年9月底付完成工作面的95％。剩下5%在一个月后的一个星期内交付。甲方：颜兴太，乙方：贵州省汇诚劳务派遣有限公司。2018.9.5。”协议签订后，原告负责招聘10个工人进行赶工施工，施工期间，由于被告方未能及时提供施工材料，致使工程没有如期完工。但在赶工期间，原告按照约定履行，工人加班加点进行施工，经结算，完成工程量价款84，550元，被告汇诚劳务公司已支付给罗列坤，对赶工费、大雁造型补贴、增加单价等共计43，500元，该费用被告汇诚劳务公司已支付给被告颜兴太。冼上富系被告汇诚劳务公司派遣的员工。本院认为，原告公司与被告签订的《“中国●石阡梵净山温泉小镇（二期）室内装饰工程（室内钢结构干挂石材安装）劳务分包协议》”，系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，应予维护。关于案涉工程款问题，双方签订的合同已经对工程项目单价进行了约定，被告违约未做后，原告公司就其所做的工程进行验收结算，经结算，人工费总价397，230元，增加点工部分1，200元，罗列坤干挂补贴部分21，400元，扣款部分18，763.1元，被告共计在原告公司处领取了费用352，600元，同时原告公司代为支付了被告班组尚欠的人工工资84，500元，以及对案涉赶工费、大雁造型补贴、增加单价等共计43，500元，原告公司已支付给被告，因此被告实际超出领取了58，683元。故对原告公司的诉讼请求，本院予以支持。被告未到庭参加诉讼，视为放弃其诉讼权利，不影响本院依法作出裁判。本案受理费由被告承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：由被告颜兴太于本判决发生法律效力后10日内返还原告贵州省汇诚劳务派遣有限公司劳务工程款58，683元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1，267元，由被告颜兴太负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省铜仁市中级人民法院。审判员  沈冬青二〇二〇年三月十二日法官助理徐志富书记员王纯