江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初4009号原告：阙世洋,男,1961年9月18日出生,台湾地区居民，现住江苏省昆山市。委托诉讼代理人：董功超，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王玲，北京市惠诚（昆山）律师事务所实习律师。被告：昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司，住江苏省昆山市千灯镇黄浦江南路**。法定代表人：顾小春。被告：顾小春，男，汉族，1984年1月30日，住，住江苏省兴化市/div>原告阙世洋与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司、顾小春、朱小芳、陈月坛装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月21日立案后，依法适用普通程序进行了审理。后，原告阙世洋撤回对被告朱小芳、陈月坛的起诉，本院予以准许。本院依法组成合议庭于2019年5月6日公开开庭审理了本案，原告阙世洋的委托诉讼代理人董功超到庭参加诉讼，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司、顾小春经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告阙世洋向本院提出诉讼请求：一、请求法院依法判令确认原被告签订的装饰装修合同解除，两被告返还271500元(40万元扣减已施工工程金额128500元)；二、请求判令两被告支付违约金3600元(自2018年6月28日至2018年10月31日，计4个月，每天30元违约金，每个月900元)，共计277800元；三、本案的诉讼费由两被告承担。庭审中，原告阙世洋撤回第二项诉讼请求。事实和理由：2017年11月22日，双方签订装饰装修施工合同，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司承接原告位于昆山市房屋施工。合同约定开工日期为2017年11月28日，竣工日期为2018年6月28日，工程价款为120万元。合同签订后原告先后在2017年11月至2018年1月支付人民币40万元，施工过程中多次有工人反映没有领取工资，自2018年2月导致直接停工。被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司延迟装修严重影响原告的计划，原告多次催告被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司制作预算衣(材料清单及数量)，多次会议讨论尽快完成装修，双方对具体的装修材料没有达成一致意见，基于被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司严重违约，拖延工期，协商未果的情况下，特起诉至贵院，将多余工程款项返还并支付违约金。被告顾小春作为股东没有足额出资到位，在其应出资范围内承担补充赔偿责任，且被告顾小春接收40万元装修款，应承担责任。被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司、顾小春未作答辩。本院经审理认定事实如下：原告阙世洋系昆山市锦溪镇同周公路**岛尚溪园**楼**房屋所有权人。2017年11月22日，原告阙世洋委托被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司进行岛尚别墅的室内装潢，原告阙世洋（甲方）与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司（乙方）签订《装饰装修施工合同》，约定“。委托方式包工包料，工程开工日期2017年11月28日，工程竣工日期2018年6月28日，工程价款120万元，详见附件《装潢工程预算表》（工程施工过程中增减项目价款另计），本合同签定之日应付工程款25%的首付款，隐蔽工程结付工程款25%的二批款，瓦工工程结付工程款25%的二批款，木工工程结束后付工程款20%的三批款，总工程验收结束后付工程款5%的四批款。”。2017年11月至2018年1月，原告阙世洋通过案外人账户向被告顾小春支付装修款40万元。2018年8月1日，原告阙世洋（甲方）与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司（乙方）签订《装修工程补充协议书》，约定“原合同因乙方导致延期，采取工程固定不变全包(包工包料)方式，乙方不得要求增加价款。1.制作材料清单，注明所有材料品牌、规格、型号、厨房用品，家电，家具，品牌型号，具体如下：1)水电类：电线、水管(热水、冷水)、插座、灯具、网线，2)(甲方现场选乙方付)瓦工类：瓷砖，3)(甲方现场选乙方付)实木地板品牌及铺设房间，4)木工类：板材，5)油漆类：油漆、内外涂料，6)(甲方现场选乙方付)家具：木板、油漆、外购部分品牌，7)(甲方现场选乙方付)家电：油烟机、电视、中央空调、地暖、电视、净化水机，8)门窗(甲方现场选乙方付)：实木门，锁具入户指纹锁。入场材料经过甲方验收同意。2.工程款付款方法：必须先给一份工程进度阶段表，再以工程阶段完成验收后付该阶段款，甲方对材料、施工验收，同时依据设计图验收通过后再付下一个阶段的工程款。乙方在收到阶段性款项后出具发票。具体如下：3.分包出去提供分包协议经过甲方同意并提供工资明细。4.设计费由业主代付后扣除总工程款。5.后期在预定进度施工，在2018年月完成全部施工，否则承担每月5000元违约金，工程正常进度下如须停工必需与业主沟通原因，如无故停工甲方有权终止合约，一切损失由黑蚂蚁承担。6.岛尚XX-XXX楼顶漏水，须尽快安排人员施工修缮，请给出修缮完成的时间点，7.预留总工程款10%做质保金，验收完工一年后没有质量问题付5%，两年后付5%。2018年9月10日，原告阙世洋与被告顾小春通过会议纪要形式确认已经施工部分的装修款为128500元。2018年10月30日，原告阙世洋委托北京市惠诚(昆山)律师事务所向被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司发送《通知函》，表示“因在后期施工过程中严重违约超期，一再拖延。委托人多次催促按合同施工、催促制作预算表、效果图等均未果，也多次约谈均未引起你方重视”，要求解除装修合同。被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司于2018年11月1日收到《通知函》。另查明，2016年7月22日，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司的法定代表人由朱小芳变更为被告顾小春。被告顾小春系被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司的股东之一，认缴出资390万元，出资时间2045年9月8日前。上述事实由原告提供的装饰装修合同、不动产权证、银行流水、补充协议、2018年9月10日会议记录、工商资料、解除合同通知及回单及当事人在庭审中的陈述予以证实。本院认为，原告阙世洋与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司签订的《装饰装修施工合同》及《装修工程补充协议书》系当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应恪守。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同。根据原告阙世洋提供的《装修工程补充协议书》及会议纪要，原告阙世洋已经提供初步证据证明被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司在原告阙世洋催告后未完成施工，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司未提供相反证据，因此，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司系根本违约，原告阙世洋有权要求解除《装饰装修施工合同》，本院确认《装饰装修施工合同》于被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司收到解除合同的《通知函》之日即2018年11月1日解除。原告阙世洋已经支付装修款400000元，原告阙世洋与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司一致确认已经施工部分的装修款为128500元，因此，本院对于原告阙世洋要求被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司返还271500元的诉讼请求予以支持。被告顾小春系被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司的股东之一，认缴出资390万元，出资时间为2045年9月8日前，原告阙世洋要求被告顾小春在未出资范围内承担责任，无法律依据，本院不予支持。被告顾小春还是被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司的法定代表人，被告顾小春接收装修款、确认装修款的行为可以认定为作为被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司的代表，现无证据证明原告阙世洋与被告顾小春之间成立合同关系，原告阙世洋以被告顾小春接收装修款为由要求被告顾小春承担还款义务，本院不予采纳。因此，本院对于原告阙世洋要求被告顾小春承担责任的诉讼请求不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告阙世洋与被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司签订的《装饰装修施工合同》于2018年11月1日解除。二、被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告阙世洋271500元。三、驳回原告阙世洋对被告顾小春的诉讼请求。（如采用转账方式支付，汇入原告指定账号或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行昆山分行营业部，账号：3220198643605151526038989）如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费5373元，由被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司负担。其中，原告阙世洋预交的案件受理费5467元，本院予以退还，被告昆山黑蚂蚁装饰设计工程有限公司应当负担的5373元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户，账号：32250198643600000811132562，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，原告阙世洋可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，其余当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户行中国农业银行苏州苏福路支行，户名江苏省苏州市中级人民法院，帐号10×××76。审 判 长  王甜甜人民陪审员  俞惠兰人民陪审员  张桃英二〇二〇年三月二日书 记 员  柴明灿