福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0802民初104号 原告：许凤英，女，1989年2月10日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 被告：吴振林，男，1968年10月22日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 委托代理人：郭明庆，福建正廉律师事务所律师。 原告许凤英与被告吴振林承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理后，由审判员罗晓颖适用简易程序公开开庭进行了审理。本案当事人和委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告许凤英向本院提出诉讼请求：判令被告给付原告中瑞尚城1#905套房装修的设计费9600元和第四期工程款6000元及入户门4600元，共计20200元。事实和理由：2019年7月8日，原告与被告在中闻资产公司签订了中瑞尚城1#905套房施工协议及设计，委托协议书，介于前期业主方沟通较为积极融洽也配合施工，再者工期要求短期两个月内完工120平方的房子的所有硬装及安装等工作，所以在被告只交了定金和签了合同后便开始施工，一边施工一边出设计效果，确保工期能顺利完成，就合同期间被告故意拖给工程款，造成工人不好调动和配合不至们而导致工期延期，并对原告及工人的信用度造成严重影响，导致工作收尾工价成本提高，中途有调解解约，被告不接受，多次协商无果，被告都以不讲道理，无理取闹，不进行正常沟通而告终，为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，特具状起诉，请求法院依法判如所请。 吴振林辩称：原告诉请9600元设计费没有事实根据。虽然2019年7月8日原告许凤英与答辩人签订的《设计/施工委托协议书》有约定设计费，但因双方之后签订的合同即2019年7月13日签订的《家装工程施工合同》第五条的约定，原告承包方式应按双方共同审定确认的设计图纸进行作业，且为全包（精装修），施工合同中的施工费用已包含了设计费用，原告现诉请设计费用没有事实根据。退一步而言，到目前为止，原告也没有证据证明其已完成了双方共同审定确认的设计图纸，诉请设计费用也是没有事实根据的。二、原告未按约完成承揽的第三期、第四期作业任务并交付工作成果，被告具有不支付6000元报酬的履行抗辩权。2019年9月5日在被告支付原告18000元后，原告未按约完成其所承揽的第二期木工作业，反而于2019年9月7日单方提出增加3万元工程款，如被告不满足其要求，原告不完成其余作业工作。事实上，原告也以其事实行为不履行合同义务，未向被告交付第二期、第四期的工作成果，至今未向被告交付中瑞尚城1#905室的室内装修的整体工作成果，依《合同法》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”的规定，被告具有先履行抗辩权，被告有权拒绝支付第四期6000元报酬的权利。三、原告诉请4600元入户门费用没有事实根据。根据《家装工程施工合同》第五条的约定，在原告承包方式为全包（精装修），结合原告提供给被告“全包合作口牌”清单第10项，原告提供“春天牌”入户门是其履行包工包料的作业义务，原告现诉请4600元入户门费用没有事实根据，被告不应负担该费用。综上，答辩人认为原告诉请没有事实根据和法律依据，恳请法庭依法驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证（详见证据目录）。许凤英提供设计协议书、施工合同，收款证据、补充协议、告知单、微信聊天记录、定单本、照片；吴振林提供全包合作品牌价格、套系项目、存款明细账，双方对真实性均无异议，对上述证据本院经审查予以确认并在卷佐证。许凤英提供的聊天记录（协商柜子配送事宜）、吴振林提供的鑫佰橱柜结算单及收款收据、2019年12月收条，本院认为与本案没有关联，对该证据不予认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年7月8日许凤英与吴振林签订《设计/施工委托协议书》一份，约定：吴振林委托许凤英进行装修设计/施工，工程地点位于中瑞尚城1#905，面积大约120平方米，应交纳20000元作为设计施工定金，如最终委托许凤英设计，设计定金可抵设计费，如最终非许凤英设计，则设计定金不予退还，作为测量及布置平面方案费用。设计取费标准为80元每平方米。2019年7月13日，双方再签订一份《家装工程施工合同》，约定：许凤英作为承包方，承包方式为全包，即精装修。承包范围包括：敲打部分、泥水部分、水电部分、木作部分、水泥漆部分及预算清单所含项目，加主材、家具、家电、沙发、茶几、全房灯具、开关插座、五金卫浴、电视、烟机、炉罩、热水器。工期时间60天，从2019年7月13日至2019年9月15日止。合同工程总造价暂按120000元计算，第一次工程款在合同签订后3个工作日支付60000元、第二次在木作进场前支付36000元、第三次在水泥漆进场前支付18000元、第四次在全居清洁完成并交付业主七个工作日支付6000元。2019年8月23日，双方又签订《补充协议》一份，约定：吴振林按原合同支付工程进度款，因吴振林推迟支付第二笔款项造成工期推迟，工期顺延7天。在原合同工程造价基础上，吴振林在增补10000元给许凤英，分两次支付，5000元于第二次款项时一并支付，余款5000元于原合同第四次工程款时支付。施工后，吴振林于2019年7月12日支付第一笔款项的50000元；于2019年8月23日支付第二次工程款36000元、第一次工程款的余款10000元、以及补充协议中的5000元；于2019年9月5日支付第三次工程款18000元；于2019年10月18日再支付工程款5000元。施工中，因工程款支付、工期延期、许凤英未将装修房屋的钥匙交付等问题，双方产生矛盾，协商后意见未能达成一致。吴振林于2019年11月16日更换房锁，房屋中的柜子、榻榻米、电视背景墙等以及部分配件许凤英都未予安装。 综上所述，本案中，吴振林委托许凤英设计、装修房屋，签订合同，双方应按照合同约定的事项履行自己的义务。在《设计/施工委托协议书》中，约定设计费按照80元每平方米收取，吴振林抗辩《家装工程施工合同》的工程款120000元包含设计费，但该合同并未对设计费进行约定，且吴振林未提供相应证据证明120000元中应包含设计费。双方达成协议后，许凤英通过微信提交该设计方案并且施工中已按设计实际装修，吴振林在此过程中亦未对装修设计提出异议，因此，该设计许凤英已履行完成，吴振林应及时支付许凤英设计费9600元。关于第四期工程款6000元，合同中约定该款应于房屋清洁完成并交付业主七个工作日后支付，但本案房屋中的榻榻米、柜子、部分配件均未实际安装，房屋尚未完成交付，对该诉请本院不予支持。关于入户门4600元，因合同中未详细列明装修的具体清单，从双方实际履行的情况来看，榻榻米、柜子等在合同中未列明的家具在施工中均包含配置，由此，若相应材料许凤英无法提供，应及时与吴振林进行沟通，告知应由其自己购买，双方确认后再行装修。现入户门已安装，许凤英未能提供相应证据证明其主张，吴振林抗辩入户门费用应包含在工程款中，该抗辩合理合法，因此许凤英要求支付入户门费用的诉请，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四、第六十条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、吴振林应于本判决生效之日起十五日内支付许凤英设计费9600元。 二、驳回许凤英的其他诉讼请求。 本案案件受理费305元，减半收取为152.5元，由原告许凤英负担127.5元，由被告吴振林负担25元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯 罪的，依法追究刑事责任。 审判员 罗  晓  颖 二〇二〇年三月三十日 书记员 林笑燕(代) 附注一：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六当事人行使权力、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当 按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、判决书履行提示： （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到本院诉讼服务中心的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。