广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初23192号原告：中山市金龙游乐设备有限公司，住所地广东省中山市港口镇沙港中路**，统一社会信用代码。法定代表人：叶威棠，执行董事。委托诉讼代理人：王英，广东中元（中山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：温观生，广东中元（中山）律师事务所律师。被告：怀化市山下花海旅游开发有限公司，，住所地湖南省怀化市鹤城区阳塘科技产业园坨院路统一社会信用代码。法定代表人：张玉兰。原告中山市金龙游乐设备有限公司（以下简称金龙公司）诉被告怀化市山下花海旅游开发有限公司（以下简称山下公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年9月3日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金龙公司的委托诉讼代理人王英、温观生到庭参加了诉讼，被告山下公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金龙公司向本院提出以下诉讼请求：1.被告向原告支付设备款985000元及赔偿逾期付款损失（其中计算至起诉之日的逾期付款损失为30528.84元；自起诉之日起则按985000元为基数，按照中华人民共和国银行同期贷款利率计付至实际清偿之日止）；2.被告承担本案诉讼费、保全费。诉讼过程中，原告金龙公司明确第一项诉讼请求中逾期付款损失的计算方式是：其中以886500元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自2018年12月12日起计算至2019年12月13日；其中以985000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自2019年12月14日起计至实际清偿之日止。事实与理由：2018年8月17日，原、被告签订《小型设备销售安装合同》，合同约定：1、由原告向被告供应海洋球池、碰碰车、儿童摩天轮、咖啡杯等小型设备；2、合同总价为1970000元，并约定了付款期限，即合同生效之日起5个工作日内支付第一笔款591000元，发货前经被告验收达到合同要求后就支付第二笔款394000元，整套设备运送至被告地点后支付第三笔款项591000元，安装验收合格后七个工作日内支付第四笔款295500元，保修期满后10个工作日内支付第五笔款项质量保证金98500元；3、原告应当于合同生效后45个工作日内完成本合同项下设备的生产安装调试工作，需检测产品15天内经当地有关部门验收检验合格具备正常使用条件，免检产品调试后即可交付使用；4、凡与本合同有关而引起的一切争议，原、被告双方应通过友好协商解决，如协商不能解决的，任何一方可起诉至起诉方所在地法院。合同签订后，原告依约完成了设备的安装、调试、验收工作，被告也一直使用至今。但被告仅支付了第一、二笔设备款共计985000元，截止起诉之日，还有985000元设备款尚未支付。经原告多次催促，被告仍未支付剩余款项，被告行为已构成违约。为维护自身合法权益，遂诉至法院，希望判如所请。原告金龙公司为支持其诉求向本院提供的证据主要有：1.小型设备销售安装合同；2.观览车类游乐设施验收检验报告；3.碰碰车类游乐设施验收检验报告；4.广东省增值税专用发票；5.银行转账记录；6.（2019）粤2071执保4832号查封（扣押）财产清单。被告山下公司书面辩称，双方之间的合同关系属实，合同没有完全履行的的原因如下：1.合同约定所有小型设备应在45个工作日内完成安装调试工作，不能影响被告于2018年9月30日的开园运营，但原告提供的设备则是陆续到货，特别是“咖啡杯”设备逾期34天至2018年11月底才到货，严重影响了被告正常开园，按照约定原告每逾期一天，应支付违约金2000元，共计68000元；2.《小型设备销售安装合同》中的海洋球池，没有约定安全技术参数，被告无法得知该设备是够满足安全规范要求，原告也没有出示合格证和检测机构的检验合格证；3.2018年10月1日试运营，翌日海洋球池接连发生儿童受伤事故，先后有曾乐萱等5人受伤，造成人身伤害赔偿11477.95元，10月7日又有段育扬受伤，费用100.5元，被告就此致函原告，但原告不予理睬。被告山下公司就其辩解，在举证期限内向本院提交如下证据：1.通知；2.游客受伤记录。本院经审理认定事实如下：2018年8月17日，甲方山下公司与乙方金龙公司签订《小型设备销售安装合同》，合同约定：2.1合同总价为1970000元；2.2.1合同生效之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，即591000元；2.2.2当所购整套设备全部生产加工制作完成后，发货前经甲方实地验收后达到合同约定要求，甲方再向乙方支付至合同总价50%的货款，即本次支付394000元；2.2.3当乙方整套设备运送到甲方完成安装后7个工作日，甲方向乙方再支付至合同总价的80%的货款，即本次支付591000元；2.2.4经安装验收合格后7个工作日内，甲方向乙方再支付至合同总价的95%的货款，即本次支付295500元；2.2.5其余合同总价的5%，即98500元，作为设备生产、安装质量保证金，在保修期届满且乙方完全履行了保修义务后10个工作日内甲方一次性支付乙方应付保修金……7.设备验收检验：7.1设备安装调试完毕后由乙方委托国家或当地质检总局授权部门进行验收检验，甲方必须积极配合办理相关检验的手续。设备以国家质检总局授权机构检验合格后所出具的合格证明作为最终且唯一的验收合格依据，免检设备以安装后能正常运行为验收标准……8.设备的交付：8.1设备的交付为乙方应当于合同生效后45个工作日内完成本合同项下设备的生产安装调试工作，需检测产品15天内经当地有关部门验收检验合格具备正常使用条件，免检产品调试后即可交付使用；8.2设备经国家或当地质检总局授权部门验收检验合格后，双方已书面形式签署移交文件，设备正式交付给甲方……9.质量保修：9.1设备保修期为12个月，保修期自该套设备经国家质检总局授权部门验收检验合格，并双方移交之日开始计算。合同还约定了其他事项。合同甲方落款处盖山下公司印章，乙方落款处盖金龙公司印章。2018年8月20日、2018年9月15日，被告山下公司分别于向原告金龙公司转账支付了591000元、394000元。2018年11月7日，湖南省特种设备检验检测研究院出具《观览车类游乐设施验收检验报告》及《碰碰车类游乐设施验收检验报告》，检验结论均为合格。金龙公司称案涉设备仅有碰碰车和儿童摩天轮需要检测，其余为免检产品，2019年9月3日，金龙公司具状诉至本院，主张前述实体权利。本案审理过程中，金龙公司称所有案涉设备均已交付并安装，其中最迟交付、安装的是咖啡杯，也于2018年11月29日安装完成。另外，金龙公司向本院申请了诉讼财产保全。2019年10月16日的本院（2019）粤2071执保4832号查封（扣押）财产清单显示，案涉设备存放于湖南省怀化市鹤城区石门乡下村山下花海快乐谷，由山下公司保管使用。本院认为，金龙公司起诉山下公司支付货款，提供了相应的证据证实，并保证其证据的真实性、合法性，而山下公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其自动放弃抗辩、举证、质证、辩论等诉讼权利，应自行承担相应的诉讼风险。故对金龙公司提交的证据予以采信，对其证据能证实的事实予以认定。根据上述认定的事实，金龙公司与山下公司签订的《小型设备销售安装合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方形成定作合同关系，应按法律规定和合同约定履行自己的义务。根据合同约定，山下公司应于设备完成安装后7个工作日内支付第三笔设备款591000元，于验收合格后7个工作日内支付第四笔设备款295500元，在保修期届满且保修义务履行完毕后10个工作日内支付保修金即98500元。金龙公司主张案涉设备已于2018年11月29日前送到并安装完成，山下公司辩称案涉设备中咖啡杯于2018年11月底才到货、安装，结合双方陈述，本院认定案涉设备完成安装的时间应为2018年11月30日前，故第三笔设备款应于2018年12月11日前支付；案涉设备中需要检测的碰碰车和儿童摩天轮已于2018年11月7日检验合格，其余案涉设备为免检产品，且已于2018年11月30日前安装完毕，故第四笔设备款应于2018年12月11日前支付；案涉设备保修期为自验收检验合格且移交之日起计算12个月，故保修金应于2019年12月13日前支付。金龙公司诉请山下公司支付设备款985000元，本院予以支持。山下公司未按合同约定支付货款，是导致本案纠纷的根本原因，应负全部的责任，应立即支付货款，并赔偿金龙公司的损失，金龙公司诉请按照中国人民银行同期同类贷款利率计算逾期付款损失，本院予以支持，但因2019年8月20日起,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故对于2019年8月20日前产生的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，对于2019年8月20日起产生的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算。关于山下公司答辩提出的案涉设备的逾期安装、存在质量问题及导致游客人身受到伤害，因山下公司未在本案提起反诉，本案不予处理，山下公司可另行起诉主张自己的权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：被告怀化市山下花海旅游开发有限公司于本判决生效之日起七日内向原告中山市金龙游乐设备有限公司支付设备款985000元及利息（以886500元为基数，从2018年12月12日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；从2019年8月20日起至2019年12月13日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。以985000元为基数，从2019年12月14日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如被告未按本判决指定的期间履行上述债务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13940元，诉讼保全费5000元，合计18940元（原告已预交），由被告怀化市山下花海旅游开发有限公司负担，并于本判决生效之日起七日内迳付原告中山市金龙游乐设备有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  郑梅竹人民陪审员  萧庆慈人民陪审员  杨小珍二〇二〇年三月二日书 记 员  张嘉坪许晓丹