新疆维吾尔自治区新和县人民法院民 事 判 决 书（2019）新2925民初1423号   原告：李明伟，男，1975年2月14日出生，汉族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区库车县。委托诉讼代理人：杨冬明，新疆正汇律师事务所律师。委托诉讼代理人：汤迪，新疆正汇律师事务所律师。被告：深圳市中饰南方建设工程有限公司，住所地深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦三期西场房三层。法定代表人：陈洁新，公司董事长。委托诉讼代理人：华光，男，1964年12月2日出生，汉族，该公司法律顾问，住广东省深圳市福田区。委托诉讼代理人：陈志吨，男，1974年10月14日出生，汉族，该公司项目经理，住浙江省。被告：深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区西红东路409-1304号。法定代表人：纪文环，公司总经理。委托诉讼代理人：周美武，男，1980年7月2日出生，汉族，该公司副经理，住安徽省安庆市枞阳县。被告：新疆好运房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区新和县滨湖小区商住楼4-3号门面房。法定代表人：朱和平，公司董事长。委托诉讼代理人：龚春平，男，1968年12月10日出生，汉族，该公司员工，住新疆维吾尔自治区新和县。原告李明伟与被告深圳市中饰南方建设工程有限公司（以下简称中饰南方公司）、深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司（以下简称中饰南方新疆分公司）、新疆好运房地产开发有限责任公司（简称好运房产公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李明伟的委托诉讼代理人杨冬明、汤迪，被告中饰南方公司的委托诉讼代理人华光、陈志吨，被告中饰南方新疆分公司的委托诉讼代理人周美武，被告好运房产公司的委托诉讼代理人龚春平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李明伟向本院提出诉讼请求：1.判令第一被告立即支付原告合同款1，221，750元，利息478，548元，共计：1，700，298元（利息计算方式：1，221，750元×6%×6年=478，548元。2014年12月8日至2020年12月7日）；2.从2020年12月7日后按年利率6%支付利息至合同款付清为止；3.第三被告在工程范围内承担连带责任。事实和理由：2014年9月1日，原告与第二被告签订内部承包合同，约定将第一被告承接的第三被告的《新和县游乐广场综合体项目》中的玻璃幕墙、人行天桥、室内钢梯等工程承包给原告。协议约定了详细的承包内容、付款方式和期限等。合同签订后，原告即组织人员进场施工，期间有增加的工程量和费用的增加，原告依约履行了全部义务。原告分别于2014年12月8日、2016年11月28日与第二被告进行决算，原告所完成工程量总额为1，221，750元。原告自工程结束至起诉之日近五年间，一直在向第二、三被告催要工程款，未果，故提起诉讼。中饰南方公司辩称，原告向第一、二被告主张工程款无事实和法律依据，请求驳回其诉讼请求。2016年3月19日，被告好运房产公司、原告、被告中饰南方新疆分公司签订了开工协议书，约定了被告中饰南方新疆分公司退出后，之前所欠的各班组的工资材料款等由被告好运房产公司承担，与第一、二被告无关，所有的债务与被告中饰南方新疆分公司无关。原告与后面接手的章建民签订了合同，章建民向原告支付了部分工程款，开工协议已经得到了实际履行。原告所施工的玻璃幕墙、人行天桥等存在质量问题，原告提供的两份结算单，我认为是假证，有人冒充袁一文进行签字，要求核量核价后进行处理。中饰南方新疆分公司辩称，同上。好运房产公司辩称，案涉工程款系原告与被告中饰南方新疆分公司之间的问题，与公司无关。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2014年9月8日，被告好运房产公司（甲方）与被告中饰南方新疆分公司（乙方）签订《建筑装饰工程施工合同》一份，约定：工程名称为新疆阿克苏地区新和游乐广场，承包范围：甲方主体工程完工后，剩余工程全部由乙方安装和施工（水电暖、消防、通风空调、安防、电梯、室内外装修和所有设备、室外广场纵向布置）及新增工程量要求甲方以书面形式通知为准，工期相对顺延。承包方式：包工包料、包质量、包安全。开工日期以甲方书面通知开工为准，总日历工期天数96天，质量等级为合格。合同价款暂定30，000，000元。工程款支付金额和时间：工程完工后，一个月内支付合同暂定价的80%，工程竣工验收后，结算工作90天内结束并确定结算价（签字盖章）。预留结算总价3%作为质保金，其余结算费用全部支付。合同签订后，被告中饰南方新疆分公司将部分工程交与原告李明伟进行施工，2014年12月8日，双方进行了工程量统计表，原告完成2#、3#玻璃幕墙120㎡，合同单价为900元，合价为108，000元；2#与3#、2#与6#、5#与6#、2#与5#、5#与3#人行天桥共计5个，已完成75%，单价为45，000元，合价为168，750元；2#、3#、4#、5#、6#室内楼梯10个，合同单价为9000元，合价为90，000元；2#、3#球型采光顶2个，合价为170，000元；2#楼电影院钢架，已完成50%，单价为680，000元，合价为340，000元；1#-6#连廊打混凝土墙体，因连廊位置有偏差，打砼墙体，合价3000元；合计为879，750元。计量人签字：熊琴审核人签字：熊琴项目部签字：袁一文，加盖中饰南方公司新和县游乐场项目章。2015年3月19日，被告好运房产公司与周美武签订开工协议书一份，载明：“深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司（乙方）就新和游乐场装修项目纠纷一事与新疆好运房地产开发有限公司（甲方）已初步达成口头协议，并计划于2015年3月20日开始办理经甲方法律认可的相关质押、过户、公正等手续。同时乙方允许乙方装修各班组、新疆建筑装饰设计有限责任公司，进入新和游乐广场现场施工。如截止到2015年3月24日甲乙双方仍未达成正式的书面文件抵押、过户、公证等合同，则乙方有权在2015年3月24日当日早晨开始清除各班组在新和游乐场工地施工的权利，各班组人员则必须无条件服从乙方的决定，退出新和游乐广场装修工地现场，各班组负责人负责驱离自己班组所有人员。否则，各班组人员滞留工地人员每人每天由班组负责人给付乙方损失费200元。同时各班组所有施工人员以前所欠所有工资、材料等款项及开工损失费均由甲方负责。手续没办完之前，工地现场仍由深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司派人看管工地现场，任何无关人员不得入内。”被告好运房产公司盖章且法定代表人朱和平加盖私章，周美武在乙方处签字。各班组负责人刘长如、汪新云、李明伟、岳振海等人签字。原告李明伟未收到工程款，故提起诉讼。另查明，2014年12月18日前，袁一文系被告中饰南方新疆分公司项目经理，熊琴系项目副经理。上述事实，有原、被告的陈述、工程量统计表、开工协议书、深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司新和县游乐场项目通告等证据在案佐证。本院认为，本案争议的焦点是：一、应由谁支付的问题；二、被告应支付工程款的数额及利息问题。关于焦点一，案涉工程系被告中饰南方公司从被告好运房产公司承包，被告中饰南方公司将其工程交由被告中饰南方新疆分公司施工，原告实际施工了被告好运房产公司与被告中饰南方新疆分公司签订《建筑装饰工程施工合同》中的部分施工内容，目前，该总工程尚未竣工和验收，未达到被告好运房产公司与被告中饰南方公司签订的《建筑装饰工程施工合同》的付款时间，根据合同相对性原则，被告好运房产公司与原告之间未签订合同，本案的工程款系被告深圳中饰南方新疆分公司进行统计，原告合同相对方系被告中饰南方新疆分公司，因分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。对于被告中饰南方新疆分公司辩称其与被告好运房产公司、原告通过开工协议书，已将债权转让给被告好运房产公司，首先，原告李明伟在各班组负责人处签字，并未注明其同意将其工程款转由被告好运房产支付，且该协议系被告中饰南方新疆分公司与被告好运房产公司的协商，对原告不具有法律效力；其次，原告李明伟所施工的工程确实在被告好运房产公司与被告中饰南方新疆分公司所约定施工范围内，且被告好运房产公司与被告中饰南方公司并未进行最终结算；最后，该开工协议书系初步协议，是否得到全部得到履行，被告好运房产公司与被告中饰南方新疆分公司均未举出充足的证据。故该协议对原告李明伟不产生效力，对于被告中饰南方新疆分公司的辩称，不予采纳。关于焦点二，原告李明伟出具工程量统计表一张，由被告中饰南方新疆分公司的熊琴、袁一文进行签字确认，根据被告提供袁一文的说明，并未否认该统计表的真实性，且加盖其项目章，故被告应履行向原告支付工程款879，750元的义务。对于原告要求被告支付1#球型采光顶价款342，000元，该验收结算单后添加的部分，系该验收结算单出具后添加，该袁一文签字与项目部袁一文签字截然不同，且袁一文出具说明其只认可验收单前一部分，故对于验收结算单手写添加部分的价格不予认可。2018年5月25日，被告好运房产公司给赛买提·阿合买提出具的结算单中包含1#球形顶270，000元，原告未出示证据证明该工程其实际施工范围及施工范围内的价格，故本院不予支持。对于被告辩称的质量要求，双方并未签订合同约定标准，被告进行了工程量的统计，且盖章予以认可，故本院不予采纳；对于被告提交的收条、工程相关情况说明书，欲证明原告收到工程款270，000元，但均系复印件，原告不予认可，再无相关证据予以佐证，故本院不予采纳；对于原告主张被告支付工程款利息的诉讼请求，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付的工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日起计付。当事人对付款时间没有约定的或者约定不明的，下列时间为应付时间：（一）建设工程以实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”原告与被告中饰南方新疆分公司于2014年12月8日就工程量进行了统计，故该款项统计之日为应付工程款时间，故被告逾期付款879，750元，自2014年12月8日起至2019年8月19日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息，自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告深圳市中饰南方建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李明伟工程款879，750元及利息（利息以本金879，750元为基数，自2014年12月8日起至2019年8月19日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息，自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告李明伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20102.68元，减半收取计10051.34元，由原告李明伟负担3215元，由被告深圳市中饰南方建设工程有限公司负担6836.34元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院。   审  判  员   赵 晓 凤   二 〇 二 〇 年 三 月 二 十 七 日 （法 官 助 理   程国旗）书  记  员   王 国 泽