广东省肇庆市鼎湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1203民初58号原告：付主华，男，汉族，1977年2月14日出生，住江西省宜春市万载县仙源乡官元山林场牛皮洞队27号，现住肇庆市鼎湖区********永佳商店，身份证号码：362************612。被告：肇庆市盈隆装饰设计有限公司，住所地：肇庆市鼎湖区******************，统一社会信用代码：91441203MA51X0F374。法定代表人：鲁某1。原告付主华诉被告肇庆市盈隆装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理，依法适用简易程序于2020年1月16日公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤无到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2019年6月1日，原、被告签订《室内装饰工程施工合同》，约定由被告承包原告位于肇庆市鼎湖区********的鼎湖春天花园3栋XX房的装修、设计工程，承包金额145000元。原告于2019年6月1日支付了装修工程定金43500元，于2019年7月18日支付工程款29000元，于2019年7月27日支付工程款29000元，于2019年10月28日支付工程款6500元，于2019年11月10日支付工程款29700元。截止2019年11月25日止，被告未按工期完成装修工程，已延误工期85日。根据合同约定，被告须就延误工期每日按工程承包总金额的千分之四支付赔偿款给原告。同时，由于被告经营不善，已无法完成原告房屋装修四期工程，原告垫付了第四期大部分装修工程的施工工人工资及材料商的材料费，损失约49300元。另因被告未支付相应工程款给施工工人，未支付装修建材费用给建材供应商，引发部分施工工人及建材供应商向原告追讨资金，对原告正常生活及精神造成极大打击和影响。现起诉请求判决：1、被告承担违约责任并赔偿原告损失46675元；2、被告向原告支付合同约定的延误工期赔偿费49300元；3、本案的诉讼费由被告承担。被告无答辩。原告举证如下：身份证、工商信息资料，证明原、被告的诉讼主体资格；《室内装饰工程施工合同》、装修套餐项目、预算书、报价单、设计图，证明原告将案涉房屋交给被告装修的事实；订货单、销售清单、发货单（6张）、收据（经手人“杨生”、3张）、家悦装饰送货单（2张）、收据（佰米曼整体衣柜，3张）、收据（3张），证明原告为装修房屋所支出的费用；聊天记录、微信转账记录、收据（5张）、收款收据，证明原告已支付部分装修费用；装修汇总表，证明被告无法完成装修工程，尚欠原告的费用及未完成的工程项目；不动产权利证书，证明房屋的权属；结婚证，证明原告与案涉房屋的登记权利人是夫妻关系，案涉房屋属于夫妻共同共有；房屋现状照片（6张），证明大阳台地拖池、冼手盆、卫生间浴柜及电视背景墙均未安装。被告无举证，且其经本院传票传唤无到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利。原告提供的上述证据1-8经与原件核对无异，其真实性、合法性及关联性应予确认，均予采信。结合本院对证据的采信及庭审调查情况，查明如下事实：原告与被告于2019年6月1日签订了《室内装饰工程施工合同》，约定由被告承包原告位于肇庆市鼎湖区********的鼎湖春天花园3栋XX房的设计、装修工程，工程承包款为145000元，工期从批准入场施工之日起计90天。合同第五条约定：原告在签订合同时支付工程款的30%即43500元；水电隐蔽工程完工并经验收合格、全屋瓷砖到场后支付工程款的20%即29000元；瓷砖到场铺贴一周内（房门及橱柜铝合金窗下定金）支付工程款的20%即29000元；木工天花做好、扇灰完场，房门及橱柜安装完成，并验收合格后，支付工程款的20%即29000元；工程完工并经验收合格5日内支付工程尾款10%即14500元。第六条约定：……被告负责采购一切工程所需材料，施工方案以附页报价单明细为准；如被告未按工期完成工程，应就延误的工期每日按工程承包总金额的千分之四支付赔偿款。签订合同当日，原告向被告支付了工程款43500元。被告出具设计图，于2019年6月10日开始施工。其后，原告依被告的请求于2019年7月18日支付了工程款29000元，于2019年7月27日支付了工程款29000元，于2019年10月28日支付了工程款6500元，又于2019年11月10日支付了工程款29700元。但被告完成了部分装修工程后停工，经催促仍未依约完成案涉房屋的全部装修工程。2019年11月10日后，原告自行购买材料并雇请被告的工人继续完成装修工程。其购买不锈钢大门支付了6300元，订制不锈钢窗、防盗网支付了8730元，订做衣柜支付了21882元，购买水电材料支付了2113.5元，支付水电安装工人工资1500元，购买墙漆支付了1300元，支付扇灰费用5397元，为厨房、卫生间吊顶支付了1253元，并因清场支付了人工400元、清洁工人工700元，雇请泥水工做收尾工作支付了1500元。另查明，原、被告在作为《室内装饰工程施工合同》附件的“精装优惠套餐788元/平方米包含项目”中约定装修项目包括：客厅天花扇灰油漆、卧室天花、墙面扇灰油漆、厨房铝扣板天花、卫生间铝扣板天花、卫生间浴室柜、全屋水电安装。在作为合同附件的“肇庆市盈隆装饰设计有限公司预算书”中约定优惠套餐价格为91408元，套餐外增加的项目总价格为47178元，套餐外减少的项目总价格为6821元，全屋订制柜报价23069元，总价为154834元，优惠价为145000元。套餐外增加的项目包括：不锈钢防盗大门（3450元）、制作造型电视背景墙（1760元）、全屋不锈钢防盗网（5440元）、防蚊窗（3000元）、玻璃冲凉房（1260元）、大阳台增加冼手盆（550元）、大阳台增加拖池含单冷不锈钢水龙头（650元）。上述附件约定的卫生间浴室柜、造型电视背景墙、玻璃冲凉房、大阳台冼手盆、大阳台拖池含不锈钢水龙头均没有做。在诉讼中，原告明确其请求的延误工期赔偿款按总工程款的日千分之四从延期之日起计至其起诉之日即2019年11月25日。经释明，原告同意参照中国人民银行同期贷款利率的130%计算延期损失。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《室内装饰工程施工合同》没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，应依约定履行义务。被告经本院传票传唤没有到庭参加诉讼，视为放弃抗辩的权利。对原告主张的事实，本院予以确认。本院确认被告未依约定履行完装修义务，已构成违约，应承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告现已自行继续装修，并为此支付了装修费用，其请求被告赔偿损失并返还多付的工程款，应予支持。根据合同的约定，被告负责采购一切工程所需材料。双方在作为《室内装饰工程施工合同》附件的“精装优惠套餐788元/平方米包含项目”中约定装修项目包括客厅天花扇灰油漆、卧室天花、墙面扇灰油漆、厨房铝扣板天花、卫生间铝扣板天花及全屋水电安装，并在“肇庆市盈隆装饰设计有限公司预算书”中约定套餐外增加不锈钢防盗大门、全屋不锈钢防盗网、防蚊窗及全屋订制柜。而原告提供证据证明其购买建材并雇请工人完成上述项目，因此，原告请求赔偿其为完成上述项目支出的装修费用，应予支持。原告购买不锈钢大门实际支付了6300元，其请求按照约定的价格即3450元赔偿损失，应予以支持。其订制不锈钢窗、防盗网支付了8730元，订做衣柜支付了21882元，购买水电材料支付了2113.5元，支付水电安装工人工资1500元，购买墙漆支付了1300元，支付扇灰费用5397元，为厨房、卫生间吊顶支付了1253元，上述损失共42175.5元，应予确认。被告未做的卫生间浴室柜、造型电视背景墙、玻璃冲凉房、大阳台冼手盆、大阳台拖池含不锈钢水龙头项目，需由原告雇请他人完成，由此需支出的费用，亦应认定为原告的损失。参照“肇庆市盈隆装饰设计有限公司预算书”的价格，造型电视背景墙的造价为1760元，玻璃冲凉房的造价为1260元、大阳台增加冼手盆的造价为550元、大阳台增加拖池含单冷不锈钢水龙头的造价为650元，上述损失4220元，应予确认。虽然双方没有约定卫生间浴室柜的价格，但参照市场价格，原告请求1000元合理，应予确认。原告支付的清场费及清洁费、泥工收尾费用共2600元，亦属于其因装修造成的损失，应予确认。对楼下阳台漏水的处理，原告未提供相关的证据予以证明，及其与被告的关联，其请求被告赔偿上述损失，理据不足，应不予支持。综上，被告应赔偿因违约导致原告继续履行合同所造成的上述损失共53445.5元。由于本案装修工程的总价为145000元，而原告实际向被告支付了137700元，尚欠7300元。上述应赔偿的损失抵减尚欠的7300元，被告还应向原告返还工程款46145.5元。原、被告双方约定如未按期完成工程，应按工程承包总款的日千分之四计付迟延期间的赔偿款，属于违约金性质的约定。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；过分高于所造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案除继续施工造成的损失外，原告未能提供充分的证据证明延期施工所造成的其他实际损失，应参照中国人民银行确定的同期同类贷款利息计算其已付款的利息损失。因此，双方约定按日千分之四计算违约金，过分高于所造成的损失，应予适当减少。原告同意调整为参照中国人民银行确定的同期同类贷款利率的130%计算，应依此计算。鉴于中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心从2019年8月20日起公布贷款市场报价利率，因此，应按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的130%计算违约金。按照约定，施工期从施工之日起为90天。以2019年6月10日为施工之日，至2019年9月7日应完成施工。被告未在上述期间完成施工，应从2019年9月8日起计算迟延履行的违约金。计至2019年11月25日止，其违约金应为1299.5元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告肇庆市盈隆装饰设计有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告付主华返还工程款46145.5元，并支付2019年9月8日起至2019年11月25日止的违约金1299.5元；驳回原告付主华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1099.69元（原告已预交），由原告负担5.69元，被告负担1094元。本院不作收退，由被告于本判决发生法律效力之日起七日内向原告返还1094元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于肇庆市中级人民法院。审判员  谭建玲二〇二〇年三月十六日书记员  关少珊