河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01知民初1511号原告：河南飞普网络技术有限公司,住所地郑州高新技术产业开发区科学大道53号中原广告产业园2号楼20层313号。法定代表人：彭岗超，总经理。委托诉讼代理人：陈飞，男，汉族，1982年2月7日出生，系河南飞普网络技术有限公司员工。被告：郑州嘉福祥网络科技有限公司，住所地郑州市金水区经二路北29号院2号楼10层4号。法定代表人：刘润东，经理。被告：刘润东，男，汉族，1973年1月24日出生。系郑州嘉福祥网络科技有限公司法定代表人。原告河南飞普网络技术有限公司（以下简称飞普公司）与被告郑州嘉福祥网络科技有限公司（以下简称嘉福祥公司）、被告刘润东计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2019年12月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告飞普公司的委托诉讼代理人陈飞、被告嘉福祥公司的法定代表人及被告刘润东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告飞普公司向本院提起诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付剩余软件开发费用25000元；2.依法判令被告向原告支付至实际清偿债务之日止期间的违约金，违约金暂计至2019年12月1日为1142.5元；（违约金计算方法：自2018年9月1日起，按照每日2.5元标准计算至被告实际清偿债务之日止）；3.本案诉讼费等由被告承担。事实及理由：2018年6月17日，郑州嘉福祥网络科技有限公司法定代表人刘润东前往原告处，洽谈“猜歌APP”手机软件开发事宜，待双方口头确认开发内容、价款后，原告成立“猜歌APP”项目组并开展项目开发事宜。2018年6月17日，原、被告双方签订《技术开发合同》，就被告委托开发项目的范围进行了书面确认，并约定被告需分3次，向原告支付开发款10万元。2018年8月20日，原告向被告发送了《项目验收通知》，通知被告于10日内到原告处进行项目验收。但是被告以各种理由拒绝验收。2019年1月23日，由于被告一直以各种理由拒绝支付项目尾款，原告向被告发送了书面请款通知函《关于要求郑州嘉福祥网络科技有限公司支付【猜歌APP】项目尾款通知的函-文件编号：JFX20190123》。2019年6月12日，被告仍未履行付款义务，原告为避免双方诉累，特作出让步向被告发函《关于要求郑州嘉福祥网络科技有限公司、刘润东支付【猜歌APP】项目尾款通知的函-文件编号：JFX20190612》，以微信通知、手机短信方式，通知被告支付剩余款项，但被告仍拒绝响应。至此，原告只得将此纠纷诉诸贵院。综上，被告未按协议约定履行付款义务、拒绝验收案涉项目，其行为已构成违约，请贵院判令支持原告各项诉请。两被告共同答辩称：同意给原告支付25000元，1月21日支付原告8000元，剩余金额在3月15日前支付完成。要求原告把软件完善。在履行中，原告提过音质差的情况，在聊天记录中有显示。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年6月17日，嘉福祥公司与飞普公司签订《技术开发合同》，合同载明，嘉福祥公司与飞普公司在平等互利的原则下，经协商一致，就【猜歌APP】项目的需求分析、设计、开发、测试、维护，签订本合同。合同第一条约定：嘉福祥公司委托飞普公司开发的项目内容包括：1.微信端/APP客户端软件；2.后台管理软件（需开发）。不含服务器，不含后期歌曲选择、剪裁、上传。详细工作内容见合同附件一（需求说明书）和思维导图，协议履行过程中，经双方书面形式确认的文档或电子邮件均可作为本协议的附件，飞普公司应根据项目开发计划逐项完成各功能模块的开发、测试、联调验收工作，嘉福祥公司应该按照合同约定予以确认飞普公司的阶段性交付成果并按时足额支付款项。合同第三条约定：关于项目开发计划，双方约定：1.项目开发周期为55个工作日，如因嘉福祥公司对飞普公司阶段交付物延期确认，或延期付款，合同结束日期将自动顺延相应的天数。2.嘉福祥公司首付款到账之日起启动项目，如因嘉福祥公司首付款延期支付，合同结束日期自动顺延相应的延期天数3.自合同约定的首付款到账之日起，本项目开发计划按照以下顺序进行。需求分析、UI制作：（1）合同签订立项及需求分析，飞普公司收到嘉福祥公司盖章的纸质合同且嘉福祥公司支付首付款当日为此项目正式启动日，飞普公司正式立项。需求调研，与嘉福祥公司详细沟通，获取实际系统需求，项目开发中嘉福祥公司需指定人员进行需求的解释和持续沟通；（2）UI制作：需求完成后进行UI的制作、修改、调整、确认（需双方通力配合），需求分析及确认后之后，进行UI风格页面设计、制作、修改、确认。系统开发：（1）系统设计、开发和测试。根据需求分析及UI，进行系统产品设计规划，制定产品模块、开发方法、开发周期，生成产品设计书，按照需求和UI设计进行微信端软件开发、市场主流机型或指定机型适配和测试，该阶段周期为50日；（2）合同交付和验收，系统开发完成，在最终用户处部署完成，进行全系统稳定性测试、BUG测试及修改，最终达到系统验收条件（此处验收时间不包括应用商店的审核上线时间）；飞普公司交付软件，嘉福祥公司对软件进行全方位的检验后签字验收，此阶段周期为5日。关于需求变更双方约定，嘉福祥公司提出变更需求时，双方必须签订需求变更的补充协议，飞普公司评估相应的需求变更情况，对于可以接受的小范围（累积2个工作日以内的变动）需求变更，飞普公司予以接受且不追加嘉福祥公司相关费用，但嘉福祥公司需接受飞普公司就该变更所提出的合理的开发天数，且合同结束时间将自动顺延相应的天数。如经飞普公司评估需求变更过大，则飞普公司将重新评估合理的开发制作工期及费用，嘉福祥公司需追加需求变更费用给飞普公司。关于系统维护双方约定，系统验收合格后，飞普公司负责对合同约定的功能提供6个月的免费维护，保证系统运行稳定，并进行纠错服务，维护服务范围为：为系统提供咨询服务，技术支付服务，系统运行稳定性保障服务。合同第四条约定：关于项目研究开发费用、支付方式，该合同总金额100000元，不含税，第一阶段预付款30%，合同签订2日内支付；第二阶段进度款30%，UI设计完成支付；第三阶段尾款40%，项目验收完成2日内支付。合同第五条约定：嘉福祥公司需及时配合飞普公司（包括但不限于：接口调试、确认需求、UI设计稿、业务流程确认、业务逻辑确认、验收等）。在合同执行过程中，嘉福祥公司对飞普公司提供的阶段性交付物应当按照项目开发计划，予以及时评审和确认，如嘉福祥公司延期确认，则合同结束日期自动顺延相应的天数，如嘉福祥公司延期确认超过10天，飞普公司可无条件解除合同且不退还任何费用，嘉福祥公司同时支付剩余未支付款项。合同第十条约定：违反本合同第四条约定，嘉福祥公司应承担以下违约责任：每延期支付一天，需支付合同总额0.01%的违约金，同时合同结束日期自动顺延相应的延期天数，延期支付超过30天，飞普公司有权无条件解除本合同，并追讨合同费用和违约金。2018年7月12日，嘉福祥公司对飞普公司提交的UI设计确认书予以确认。2018年8月20日，飞普公司向嘉福祥公司发出“项目验收通知”，通知载明，本项目于2018年6月17日确认需求并启动研发，2018年8月15日提交初步测试，2018年8月20日完成合同需求开发并提交正式测试，初步测试所反应的问题已经解决，并通过测试。经嘉福祥公司验收小组测试，本项目2018年8月20日符合验收要求，飞普公司按要求完成了合同规定的建设内容，请嘉福祥公司接到通知后10日内前往飞普公司进行项目整体性验收工作。2018年8月31日，飞普公司与嘉福祥公司签订补充协议，协议内容：由于项目当中猜歌大厅部分难度较大，已超出双方预测，需增加开周期15个工作日，经双方商议协定，在保证软件其他部分正常交付的情况下，猜歌APP项目即日起增加15个工作日，待猜歌大厅部分完成后由飞普公司负责将APP更新。2019年1月23日、6月12日原告两次向被告发送《关于要求郑州嘉福祥网络科技有限公司支付【猜歌APP】项目尾款通知的函》，要求被告支付合同尾款。至本案诉讼，被告尚欠合同款项25000元未予支付。另查明，嘉福祥公司于2018年4月13日注册成立，法定代表人刘润东，系有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本10000000元，经营范围：网络信息技术开发及服务；计算机软件开发；企业管理咨询等。本院认为，飞普公司与嘉福祥公司签订的技术开发合同是双方当事人的真实意思表示，内容不违反有关法律、法规的强制性规定，为有效合同，双方均应按技术开发合同的约定主张权利和履行义务。合同签订后，飞普公司按照合同约定开发产品，并由嘉福祥公司进行测试和验收，被告应当按照合同约定支付款项。嘉福祥公司抗辩称飞普公司开发的“猜歌APP”手机软件存在音质差且影响使用效果的问题，未提供证据证明飞普公司开发的产品不符合合同约定，且在嘉福祥公司与飞普公司签署项目验收合格后，对其该抗辩意见本院不予采信。综上，原告飞普公司要求嘉福祥公司支付软件开发费用25000元及按欠款数的日万分之一计算违约金的请求本院予以支持。因被告在合同履行过程中陆续支付合同款项，至双方成讼时尚欠上述款项未付，故违约金应自原告提起诉讼之日起算。嘉福祥公司为有限责任公司，原告要求其法定代表人刘润东个人承担赔偿责任的证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告郑州嘉福祥网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南飞普网络技术有限公司软件开发费用25000元及违约金（自2019年12月2日起按日万分之一计算至实际给付之日）；二、驳回原告河南飞普网络技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费454元，由被告郑州嘉福祥网络科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省高级人民法院。审判长  王富强审判员  董小斐审判员  张永杰二〇二〇年三月十八日书记员  孙亚笛