汕头市金平区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0511民初1785号原告：尹娟，女，1979年7月1日出生，汉族，住汕头市龙湖区，委托诉讼代理人：熊超，广东宝城律师事务所律师。被告：广州鼎琛装饰有限公司，住所地广州市增城区新塘镇奥园康威二街34号，统一社会信用代码91440101MA5CJRKE6G。法定代表人：黄宇佳。原告尹娟诉被告广州鼎琛装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月1日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年1月19日公开开庭进行了审理。原告尹娟的委托诉讼代理人熊超到庭参加诉讼,被告广州鼎琛装饰有限公司经本院公告送达开庭传票后没有到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1解除原、被告签订的《装饰工程合同》；2、被告支付原告违约金27600元；3、被告赔偿原告损失69700元；4、被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原、被告于2019年4月5日签订了《装饰工程合同》，约定原告将汕头市万达广场1062号商铺（下称“案涉商铺”）的装修工程发包给被告施工，工期为25天，工程初步预算价为92000元，合同对双方的权利义务、违约责任等也作出了约定。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了工程进度款共计64400元，但被告在装修施工过程中，存在恶意窝工的情况，装修质量也存在问题，原告多次向被告的负责人提出及时施工与装修建议，但被告不予理睬，甚至直接停工，致使原告不得不另行聘请第三方上海琛澄装饰工程有限公司继续施工，以完成案涉商铺的装修工作，并向该第三方支付装修工程款69700元。被告的所作所为，严重违反合同约定，已构成根本违约，应按合同约定工程款的30%支付违约金27600元，并赔偿原告因聘请第三方进行装修而造成的损失69700元。原告为维护合法权益，现提起诉讼，请求法院依法判决。被告未作答辩。原告围绕诉讼请求，提交了《身份证》、《企业信用信息登记资料》、《装饰工程合同》、《银行电子回单》、《微信聊天记录》、《律师函》、《快递单》、《微信送达凭证》、《建筑装饰工程施工合同》、《银行电子回单》等证据；被告经本院公告送达开庭传票没有到庭参加诉讼，视为放弃举证和质证的权利。对于原告提交的上述证据，因没有相反证据予以反驳，也没有影响证据证明力的因素存在，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2019年4月5日签订了《装饰工程合同》，约定由被告对原告的案涉商铺进行装修，工期为25天，至2019年4月30日完成全部施工及安装任务，工程初步预算价为92000元，工程款按施工进度分4期支付：在合同签订后开工前，原告支付合同总价的40%即36800元用于购买水电材料，水电隐蔽工程完成并验收确认后支付合同总价的30%即27600元用于购买泥水工程辅料，泥水基本完成木工开工前支付合同总价的20%即18400元用于购买木工材料，竣工验收后15天内支付余款9200元。合同还约定由于被告的原因逾期的，逾期一天应支付原告违约金1000元；由于一方原因导致合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿由此造成的经济损失等。合同签订当日，原告支付了首期装修工程款36800元，并于2019年4月21日支付第二期装修工程款27600元。被告进场施工后，原、被告因施工进度等问题多次沟通协调未果，并产生纠纷，被告遂于2019年4月28日决定“退单”（终止合同）并停止装修。停工后，针对原告提出的交接、结算以及赔偿等要求，被告不予回应。2019年4月30日，原告与上海琛澄装饰工程有限公司签订《建筑装饰工程施工合同》，由该司接手对案涉商铺继续进行装修施工，并于2019年5月20日完成装修工作，原告向该司支付装修工程款合计69700元。2019年8月1日，原告向本院提起诉讼，提出上述诉讼请求。本院认为：原、被告签订的《装饰工程合同》是双方的真实意思表示，对双方具有法律约束力。因被告已经明确表示停止装修工作，并撤离施工现场，而原告也已聘请第三方完成案涉商铺余下的装修工作，故原告要求解除合同，符合合同法第九十四条的规定，本院依法予以照准。被告在未经协商一致的情况下单方决定停止装修，导致装修工程半途停止，其行为违反合同约定和法律规定，应承担相应的违约责任。由于被告的违约，导致原告不得不聘请第三方接手装修工作，直至2019年5月20日才完成装修，与合同约定的2019年4月30日完成装修相比，延期了20天，按照《装饰工程合同》中“由于被告的原因逾期的，逾期一天应支付原告违约金1000元”的约定，被告应支付原告违约金20000元（20天×1000元/天），原告要求被告按照按工程总价款的30%支付违约金27600元的请求，缺乏合同约定和法律依据，超出部分本院予以支持。经济损失的赔偿方面，因原告仅支付前两期工程款，而被告也进行了相关的装修作业，原告主张被告的装修工作存在质量问题，但双方并未对装修质量问题进行过确认，原告也未申请有资质的鉴定机构进行鉴定，故本院对装修存在质量问题的事实不予确认。原告自行聘请第三方接手完成案涉商铺余下的装修工作，其主张因聘请第三方而支付的工程款69700元是被告造成的经济损失，要求被告予以赔偿的请求，缺乏事实和法律依据，理由不成立，本院不予支持。但考虑到被告单方决定停止装修后，其对原告提出的交接、结算以及赔偿等要求不予回应，消极对待，致使相应的工程款无法及时结算，被告对此存在主要过错等实际情况，本院酌定被告赔偿原告经济损失10000元。被告经本院公告送达开庭传票后没有到庭参加诉讼，依法作缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百六十四条第一款的规定，判决如下：一、解除原告尹娟与被告广州鼎琛装饰有限公司于2019年4月5日签订的《装饰工程合同》。二、被告广州鼎琛装饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告尹娟支付违约金20000元。三、被告广州鼎琛装饰有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告尹娟的经济损失10000元。四、驳回原告尹娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2233元，由原告负担1683元，被告负担550元。受理费原告已预交，本院退还原告550元，被告应负担的受理费550元于本判决生效之日起十日内向本院交纳；拒不交纳的，本院将依法强制执行。公告费690元，由被告负担。公告费由原告预付，被告于本判决生效之日起十日内直接付还原告690元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审 判 长  张壮群审 判 员  许智武人民陪审员  陈轶妍二〇二〇年三月十六日书 记 员  林海雄附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款民事诉讼应当遵循诚实信用原则。第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百六十四条第一款当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。