新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院民 事 判 决 书（2019）新2327民初1594号   原告（反诉被告）：郑州市净天环保设备有限公司，住所地河南省郑州市上街区工业路与通航五路交叉口西50米。法定代表人：王建伟，系公司总经理。委托诉讼代理人：王建民，男，系公司员工。委托诉讼代理人：周浩，河南聚尚律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆东方希望碳素有限公司，住所地新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区五彩湾工业园。法定代表人：张轮大，系公司执行董事。委托诉讼代理人：徐艳，女，系公司员工。委托诉讼代理人：秦波，男，系公司员工。原告（反诉被告）郑州市净天环保设备有限公司（以下简称净天环保公司）与被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司（以下简称东方希望公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）净天环保公司的委托诉讼代理人王建民、周浩，被告（反诉被告）东方希望公司的委托诉讼代理人秦波、徐艳到庭应诉。本案现已审理终结。原告（反诉被告）净天环保公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告货款571万元并赔偿利息损失（依照货款571万元，按照同期贷款利率计算自2018年9月5日至实际付款日为止）；2．本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年5月22日，原、被告双方签订一份《新疆东方希望碳素有限公司一期25万吨碳素项目立式电捕焦油器采购安装合同》（以下简称采购安装合同），合同总金额为9800000元。合同签订后原告按照约定履行合同义务。2018年9月15日净天环保公司接到东方希望公司口头告知项目暂停，至今无任何复工迹象。而净天环保公司为完成此项工程，大量垫资购买产品已经运达项目部，大部分工程已经制作和安装。东方希望公司违反合同约定的行为，致使净天环保公司损失巨大。综上所述，由于东方希望公司原因致使合同无法履行，东方希望公司应当承担支付货款的义务。被告（反诉原告）东方希望公司辩称，合同约定净天环保公司应当于2018年7月25日，将本合同的两套设备及质量检验合格证书、压力容器、质检证书、生产地、锅检所盖章的设计图纸等质量证明文件交付，公司验收合格开具全额增值税专用发票后，东方希望公司方才具有向净天环保公司支付合同总价30%的到货验收款的义务。但净天环保公司严重逾期供货，至今未向东方希望公司交付一套完整的设备及质量验证证明文件，也未向东方希望公司开具并提供发票。因此净天环保公司的诉讼请求无事实依据和法律依据，请法庭驳回原告的诉讼请求。被告（反诉原告）东方希望公司向本院提出如下反诉请求：原告（反诉被告）向被告（反诉原告）承担逾期供货违约金3332000元（9800000元×340天÷100元/天）。事实及理由：东方希望公司（甲方）与净天环保公司（乙方），于2018年5月22日签订《采购安装合同》，合同总金额9800000元。合同5.1条约定，2018年6月25日前开始交货，2018年7月25日前本合同的全部设备交货完毕。合同第9.3条约定，乙方逾期交付设备的，每逾期一天应按合同总金额1‰向甲方支付违约金至本合同项下设备全部交付之日为止，支付违约金后乙方仍需履行合同向甲方交付设备。但截至2019年6月30日，净天环保公司已逾期340天，未将合同项下完整设备及特种设备质量合格证明交付，应承担逾期交货违约责任。原告（反诉被告）净天环保公司辩称，净天环保公司在履行合同过程中不存在任何违约之处。2018年7月25日，公司已将全部设备运至东方希望公司处并进行了交付。仅有百分之十属于保温棉，因东方希望公司两座设备其中一台设备基础至今并未完工，且保温棉无法长期保存，造成保温棉没办法到场，其他货物均已经按照合同约定履行交货义务。因此在合同履行过程中，净天环保公司不存在任何违约之处，不应当承担任何违约责任。东方希望公司主张的违约金，明显超过必要限度，且没有任何事实及法律依据。因此，请求法院依法驳回被告（反诉原告）提出的全部反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1．净天环保公司出示2019年9月28日《申请书》一份、2018年10月20日《告知函》一份、2018年11月8日《申请书》一份，对真实性本院予以确认；2．净天环保公司出示的《协议书》一份，该证据系原告单方制作，无双方盖章确认，不符合证据三性，本院不予认可；3．净天环保公司出示现场照片、谈话录音各一份，对该组证据东方希望公司不予认可，本院对其真实性无法核实，对证明目的不予采信。4、净天环保公司出示费用清单及票据一份，本院对该组证据真实性予以确认，但该组证据是否系净天环保公司采购的本案材料本院无法核实，对证明目的不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月22日，原告（反诉被告）净天环保公司作为乙方（卖方）与被告（反诉原告）东方希望公司作为甲方（买方）签订《采购安装合同》一份，约定甲方购买乙方立式电捕焦油器2台，规格型号JFD568-C，含税总价9800000元，税额1351424.14元。合同第五条第1项约定交货时间为2018年6月25日前开始交货，2018年7月25日前合同的全部设备交货完毕。合同第九条违约责任第3项约定，乙方逾期交付设备的，每逾期一天应按本合同总金额的千分之一向甲方支付违约金至本合同项下设备交付齐全之日止，支付违约金后乙方仍需要履行合同向甲方交付设备；如乙方逾期10天仍未交齐设备的，甲方有权终止合同，乙方则应按本合同总金额的30%计算向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付款项及利息（利息按银行同期贷款利率支付）。合同签订后，东方希望公司向净天环保公司支付货款2940000元。2018年10月期间，因政策性原因，该项目被叫停，至今未复工。2018年11月8日，净天环保公司向东方希望公司发出申请书，要求东方希望公司支付货款。双方未结算对结算事宜未达成一致。2019年8月8日，净天环保公司申请对《采购安装合同》中项目场地中制作设备的原材料、半成品、成品的价值以及对申请人为完成上述设备的制作和安装所产生的运输费、人工费、转场费、经营费用的等费用进行鉴定。同年12月12日，新疆百家价格评估事务所出具［新百价评字（2019）第125号］价值评估报告，鉴定意见为：采购安装合同项目场地中制作设备的原材料、半成品及安装产生的运输费、转场费在估价时点的市场总价值为8312404元，其中原材料价值3808805元、半成品价值3516649元、货物运输费368000元、人工费586950元、转场运费32000元。净天环保公司支出鉴定费82266元。本案争议的焦点为：一、净天环保公司主张的诉讼请求是否成立；二、东方希望公司的反诉请求是否成立。对于争议焦点一、本院认为，依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。原、被告双方签订的买卖合同，系双方真实意思表示，且已实际履行，系有效合同，双方应当按照合同的约定全面履行自己的义务。对净天环保公司主张货款5710000元的诉讼清气，经鉴定净天环保公司向东方希望公司提供的设备价值8312404元，东方希望公司已支付2940000元，未付货款为5372404元（8312404元-2940000元），理应予以支付，本院予以支持。对原告主张利息的诉讼请求，因2018年10月底被告要求原告停止设备安装，同年11月8日，原告向被告申请支付货款，故利息应自2018年11月8日起按同期中国人民银行利率计算至款付清之日止。对鉴定费82266元，系原告为查明案件事实支出的合理必要的费用，本院予以支持。对于争议焦点二、对东方希望公司主张净天环保公司承担逾期供货的违约金3332000元的诉讼请求，根据双方出具的证据，净天环保公司截止2018年7月25日已完成大部分设备交付安装，剩余设备由于东方希望公司项目被政策性叫停导致无法交付且至今未复工，系东方希望公司原因造成，净天环保公司不存在违约的情形。故对东方希望公司的反诉请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告（反诉被告）郑州市净天环保设备有限公司货款5372404元，并自2018年11月8日起以5372404元按同期中国人民银行利率计算至款付清之日止；二、被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告（反诉被告）郑州市净天环保设备有限公司鉴定费82266元；三、驳回被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司的全部诉讼请求；四、驳回原告（反诉被告）郑州市净天环保设备有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费51770元，由原告（反诉被告）郑州市净天环保设备有限公司负担2315元，由被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司负担49544元；反诉费16728元由被告（反诉原告）新疆东方希望碳素有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。   审  判  长   唐慧春审  判  员   杨晓毅人民 陪 审员   刘国萍   二 〇 二 〇 年 三 月 七 日 书  记  员   马 蓉