四川省安岳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川2021民初3573号 原告：杨海河，男，1981年9月10日出生，汉族，住四川省安岳县。 被告：安岳县恒意装饰设计有限公司，住所地四川省安岳县石桥铺镇工业大道北段（新天地城邦168号附2楼252-254号），统一社会信用代码91512021MA64BERNXT。 法定代表人：陈怡，执行董事兼总经理。 被告：陈怡，女，1987年7月29日出生，汉族，住重庆市合川区。 被告：柏伟，男，1983年4月20日出生，汉族，重庆市合川区。 原告杨海河与被告安岳县恒意装饰设计有限公司（以下简称“恒意公司”）、陈怡、柏伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月2日立案后，依法适用普通程序审理，公开开庭进行了审理。原告杨海河到庭参加诉讼，被告安岳县恒意装饰设计有限公司陈怡、柏伟经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告杨海河向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告恒意公司于2019年4月10日签订的《合同书》；2.判令被告恒意公司立即返还工程款71782，并从收款之日起按年利率6%支付资金利息直至清偿之日止；3.判令被告恒意公司支付违约金（违约金自2019年5月23日起按每天50元的标准计算至判决生效之日止）；4.判令被告恒意公司赔偿原告各项损失（含代理费）10000元；5.判令被告陈怡、柏伟在认缴出资范围内对被告恒意公司的前述债务承担连带责任。事实及理由：原告就装饰装修其购买的位于安岳县民族商业城3-2-7-3号房屋，于2019年4月10日与被告恒意公司签订了装饰装修《合同书》，《合同书》约定工程总价款为108888元，工期为90个工作日，违约金按50元/天计算。为此，原告先后支付给被告恒意公司定金和合同约定的大部分装修款，共计71782元。被告恒意公司对部分水电施工后，便停工至今。经原告多次催促，被告恒意公司的法定代表人陈怡总以材料未到为由推诿拖延。2019年7月，原告无法联系被告陈怡，便和其他业主到被告恒意公司时，发现被告恒意公司的装修工人因未得到工资正在搬公司的东西。鉴于被告恒意公司已停止经营，原告于7月底自行找人恢复对房屋的装修，共计产生费用83000元。被告恒意公司已施工的部分水电工程仅价值10000元，同时被告恒意公司未按承诺将价值20000元的烟机、灶、洗衣机、沙发、冰箱、硅藻泥、灯、窗帘等家居家电赠送给原告。综上，被告恒意公司已停止营业，其行为已构成违约，并致合同无法履行，故案涉合同应予解除，被告恒意公司也应当返还工程款、支付资金利息及违约金，并赔偿损失。另，根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十二条的规定，被告陈怡、柏伟作为公司股东因未足额出资，应在认缴出资范围内对被告恒意公司的债务承担连带清偿责任。 被告安岳县恒意装饰设计有限公司、陈怡、柏伟未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院认为原告提交的原告及被告陈怡、柏伟的身份证、被告恒意公司的营业执照及企业信用信息公示报告、《合同书》及装修报价表、交款收据、施工现场照片，以及本院调取的被告柏伟身份证、询问笔录等证据，具备真实性、合法性，且与本案相关联，本院予以采信。 根据当事人的陈述和经审查的证据，本院认定事实如下：经协商，原告将房屋装饰装修工程发包给被告恒意公司施工，并于2019年4月7日向被告恒意公司交付了首期工程款10000元，双方于2019年4月10日正式签订《合同书》，并确认装修报价表。《合同书》约定：甲方（委托方）：杨海河，乙方（承接方）：恒意装饰设计有限公司第一条：工程概况1.工程地址：民族商业城3-2-7-3。2.面积99.5㎡，A.当计价面积不足50㎡，按50㎡计价；不足70㎡的，管理费为合同总价×3%。3.户型：三室两厅一卫一厨两阳台，为平层。4.工期：90个工作日，实际开工日期以水电定位时间为准。第二条：工程款计价A.标准套餐项目计价为68456元；B.自选工程项目小计为49946.94元；C.设计费：设计团队元/m2，小计元；D.参加促销活动内容：赠送方太油烟机、灶一套、美的双开门冰箱一台、美的滚筒洗衣机一台，全屋除甲醛更改为沙发，全屋升级为液体硅藻泥，包含灯、窗帘（不含窗户）；工程款总价为108888元。第三条：支付金额及方式①首期款支付：合同签订时支付工程首期款，金额为(工程款总价×50%－定金);②水电工程验收合格后，向乙方支付工程款总价的20%；③木工工程验收合格后，向乙方支付工程款总价的27%；④竣工验收合格后，向乙方支付工程款总价的3%。注：产生的增项金额应在签订增项单时全额支付。第四条：甲方权利和义务1.甲方有权监督乙方施工进度，检查乙方施工质量和使用材料质量，但监督和检查不得影响乙方正常施工。甲方应积极配合乙方进行工程材料验收、工程分段验收及竣工验收。2.甲方应按照约定支付金额及方式向乙方付清工程款，无故逾期，每天按应付工程款的50元/天向乙方支付违约金，乙方有权停止施工，工期相应顺延；因乙方原因造成工期延误，每天按应付工程款的50元/天向甲方支付违约金。3.甲方需保证委托乙方进行施工房屋的水电齐全、符合乙方施工条件；甲方保证向乙方无偿提供施工所需的水、电，并确保乙方使用的时间；如在施工过程中连续停水、停电4小时或间歇性停水、停电两天以上，工程期限顺延。4.甲方如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线、墙体，应向相关房管部门及其他相关部门办理书面核准手续，并与乙方签订《施工责任保证书》，且改造验收后，乙方只承担合同约定保修范围内的维修责任，不承担其他赔偿责任。5.为保证工程开工时间，甲方应在乙方进场前办理完物业所处小区内的管理手续，物业所收取的任何费用，包括装修押金均由甲方全部承担，乙方提供必要的配合，如果由于甲方没有办理好进场手续而延误工期，工期顺延、相关责任由甲方承担。6.如在工程施工过程中，甲方提出设计修改意见或增减工程项目，或材料规格、型号、设备品种需要变更，需提前与乙方联系，在双方履行变更手续后由乙方通知施工人员、安排施工，甲方直接与现场施工人员商定更改施工内容，没有签定《工程项目变更表》所引起的质量问题和工期延误等一切后果，均由甲方承担。7.预定合同签订后，如甲乙任何一方单方面要求解除预定合同，须按工程款的百分之二十支付对方违约金，如甲方要求解除预定合同，还需承担乙方因签订本预定合同发生的设计费(按30元/建筑面积收取)。第五条：乙方权利和义务1.依照有关法律、法规的规定，乙方对本工程享有留置权，工程验收合格或符合验收合格条件而甲方未结清工程款时，乙方有权拒绝向甲方交付使用。2、乙方负责将施工垃圾运送于门洞不远于10米的物业指定垃圾堆放处，如需乙方外运，甲方需承担外运费。3、乙方应遵守甲方物业的相关规定，如违反相关规定给甲方造成损失，由乙方承担责任。4、乙方应提前通知甲方参加工程材料验收、工程分段验收及竣工验收。第六条：工程验收1.为使甲方更准确的掌握工程质量及进度，乙方按照施工节点通过手机管理软件向甲方发送节点检测结果和照片，甲方应及时予以评价或提出整改意见。2.瓦工工程收尾前，甲方应配合乙方根据工程项目变更、增减项及水、电工程量进行核实，如甲方未按时参加，乙方有权停工等待，由此造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。3.施工过程中或工程竣工后，甲方如自行搬进入住或擅自加门、锁或启用新的门锁装置，视为验收合格，其应按工程款向乙方付款，由此产生的一切问题由甲方承担。4.如甲方未经乙方同意未按时参加竣工验收，视为验收合格，甲方应按约定付款。第七条：售后服务1.本工程完工，甲方付清工程款后，乙方向甲方办理移交并发放装饰工程保修卡。2.乙方保修以保修卡为准，水电之外的施工项目保修期为二年，水电保修期为五年，自工程完工验收之日起开始计算；保修期内，乙方仅对其进行的施工项目承担有限保修责任，甲方提供的主材出现问题与非乙方施工原因出现的问题，乙方不承担保修责任。3.保修期内的保修维护均采用修复形式，而且只对施工质量负责，不负责任何赔付及精神补偿，保修产生的材料费和人工费均由乙方负担。4.保修期内因甲方使用不当和非施工的外力原因引起的变形、损毁等，不属保修范围，如委托乙方维修，其材料费和人工费均由甲方负担。第八条：施工工程与主材协调问题1.甲方选用恒意装饰主材产品，具体合作细节及主材商品，由甲方与恒意装饰签订主材选品书。2.如甲方选用恒意装饰主材产品，施工协同、主材上门调度、进程与服务品质管控等一并由乙方负责，甲方可确认以全权委托、实施交钥匙工程。3.如果甲方自行购买主材商品，主材的上门调度、施工协同、进程与服务品质管控由甲方自行负责，并应在实施前指定专人，依据恒意装饰提供的调度流程确定对接方式。第九条：保障服务：1.在施工过程中出现的任何问题，甲方可直接与专属设计师、专属施工巡检进行协调沟通，并将由专属施工巡检全程跟踪、协调，确保施工过程顺利。2.在施工过程中，乙方负责全部施工流程的咨询和监督；施工完工后，乙方负责甲方在保修期内的保修及相关咨询。3.恒意装饰提供交易平台，所有售后服务按国家相关规定及标准实施，甲方不确定的售后服务项，也可以向恒意装饰进行咨询，由恒意装饰协助处理。4.施工期间的工人安全问题由乙方全权负责。同时合同尾部还单独注明：本合同由恒意装饰代理业主装修贷款，如银行未放款成功，本合同作废，已付定金全额退还；装修贷款总时长为四年，所有利息由恒意装饰支付，支付利息为年付给客户（年初支付）；在客户不更改方案的情况下，后期不产生任何增项。合同签订后，被告恒意公司于2019年4月17日入场施工，于2019年5月27日停工，期间被告恒意公司仅对部分水电工程进行了施工。原告于2019年5月22日向被告支付了61782元工程款。被告恒意公司停工后，经原告多次催促，被告恒意公司始终未在工期届满日（2019年8月22日）前恢复施工。2019年5月后，被告恒意公司的营业场所就已人去楼空，无人营业。2019年7月底，原告自行恢复案涉房屋的剩余装饰装修工程，共计产生费用83000元。另查明，被告恒意公司的注册资本为40万元，股东为被告陈怡和柏伟，陈怡认缴出资额为20.4万元，柏伟认缴出资额为19.6万元，认缴出资日期均为2028年7月29日。 本院认为，原告与被告恒意公司签订的《合同书》系双方当事人真实意思的表示，不违反法律效力性强制规定，应属有效，双方当事人均应依约行使权利并履行义务。原告按约定向被告支付工程款后，被告恒意公司未按合同约定如期完成涉案装修工程，且在原告的催促下始终拒绝恢复施工，营业场所也无人营业，其行为已表明其将不再继续履行合同义务，已构成根本性违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务……”、第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”、第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”、第一百七十四条“法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。”及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持。”的规定，原告要求解除合同，并由被告恒意公司返还工程款、给付资金利息及支付违约金的诉讼请求，符合法律规定，应予支持。关于工程款数额，本院依据被告恒意公司已完成的工程量，参照被告出具的报价表、原告完成装修产生的费用以及市场一般价格，确定被告恒意公司已完成工程量的价款为10000元。故，被告恒意公司应当返还原告工程款61782元，并从工期届满日的次日（2019年8月23日）起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日止。关于违约金，根据《合同书》“因乙方原因造成工期延误，每天按应付工程款的50元/天向甲方支付违约金”的约定，本院确定从工期届满日的次日起按50元/天计算至本判决生效之日止。关于原告主张的各项损失（含代理费）10000元，因无证据予以证明，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定，原告应承担由此产生的不利法律后果，如原告有新的证据提供，可另案主张权利。关于被告陈怡、柏伟是否应当在认缴出资范围内对被告恒意公司的债务承担责任的问题。本院认为，在注册资本认缴制下，公司股东依法享有期限利益，债权人不能以公司不能清偿到期债务为由请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担责任，除非公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但又不申请破产的，或者在公司债务产生后，公司股东（大）会决议或以其他方式延长股东出资期限的。故，本院对原告要求被告陈怡、柏伟在认缴出资范围内对被告恒意公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求不予支持。三被告经本院合法传唤无正当理由不到庭，表明其自动放弃诉讼中可享有的答辩、质证等权利，应自行承担由此引起的法律后果。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百七十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告杨海河与被告安岳县恒意装饰设计有限公司于2019年4月10日签订的《合同书》； 二、限被告安岳县恒意装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杨海河工程款61782元及资金利息（利息以61782元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月23日起计算至实际履行之日止）； 三、限被告安岳县恒意装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告杨海河违约金，违约金按50元/天自2019年8月23日起计算至本判决生效之日止； 四、驳回原告杨海河的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1845元，公告费600元，共计2445元，由被告安岳县恒意装饰设计有限公司负担（限于判决生效之日起七日内交纳）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。 审 判 长  阳代勇 人民陪审员  谭国华 人民陪审员  陈冬梅 二〇二〇年三月十日 书 记 员  石 阳