福建省闽侯县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0121民初4570号 原告：吴志群，女，1972年12月28日出生，汉族，住福建省永安市。 委托诉讼代理人：吴永锋，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 被告：福州建卓装饰设计工程有限责任公司，住所地福建省闽侯县上街镇源通东路118号福晟学府9#楼1901单元。 法定代表人：吴清齐，执行董事。 被告：吴清齐，男，1986年9月10日出生，汉族，住福建省永泰县。 原告吴志群与被告福州建卓装饰设计工程有限责任公司、吴清齐装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告吴志群到庭参加诉讼，被告福州建卓装饰设计工程有限责任公司、吴清齐经公告送达开庭传票，未能到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吴志群向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原告与被告福州建卓装饰设计工程有限责任公司（以下简称“建卓公司”）签订的《室内装饰装修工程施工合同》（下称“装修合同”），并判令被告建卓公司立即向原告返还未竣工部分的装修款（暂估为5万元，实际以鉴定机构的鉴定结果为准）；庭审中变更为67849元（未施工））；2、依法判令被告建卓公司向原告支付装修合同总价款的20%解除合同赔偿金计人民币3万元；3、依法判令被告建卓公司按装修合同约定承担逾期竣工违约责任，即从2019年2月15日起，逾期竣工违约金按每日300元计算至装修合同解除的判决生效之日止（起诉时暂计为人民币3万元）；4、依法判令被告建卓公司向原告支付因本案产生的律师费（暂计：9000元，后续有发生以实际为准）（后变更：以及涉案房屋装潢装饰工程造价的鉴定评估费3000元）；5、依法判令被告吴清齐对原告的上述请求承担连带责任；6、依法判令二被告承担本案的一切诉讼费。事实与理由：原告与被告双方于2018年10月25日签订装修合同，约定装修总价款为人民币150000元，被告须于2019年2月15日对闽侯县房屋按装修合同约定装修竣工，否则被告须承担逾期竣工的违约责任。原告按照装修合同约定履行自己的义务，截至日前，原告根据装修合同约定的交付之日无法将符合质量要求以及装修合同中各方面要求的房屋交还原告，而且在原告的再三催告下，被告还是未进行有效施工并按要求竣工交付。原告再三催告被告履行装修合同及协商处理上后工作，被告不予置理。截至目前，被告不仅逾期竣工交付且拒不履行装修合同约定的义务，被告的行为构成了根本违约，严重侵害了原告的而合同权利、居住权利、房屋使用权利等。被告吴清齐作为被告建卓公司唯一的股东和实际控制人，持股比例100%，且作为装修款项的实际收受人，应对此承担连带责任。原告为维护自身合法权益，特此根据《合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条，《民事诉讼法》第一百一十九条，《公司法》第六十二条、第六十三条等法律规定，向贵院提起诉讼，望判如诉请。 福州建卓装饰设计工程有限责任公司、吴清齐既未提交书面答辩状，亦未向本院提交证据，又拒不到庭应诉。 吴志群围绕诉讼请求依法提交的证据《室内装饰装修工程施工合同》、《2#609装修工程造价预算表》、《支付宝转账记录截图》、《支付宝转账电子回单》、《微信转账交易截图》、《微信账单详情截图》、《龙旺理想天街2号楼609单元现场视频》、《微信聊天记录截图》、《委托代理合同》、《发票》、《国家企业信用信息公示系统截图》、《身份证复印件》、龙旺理想天街2号楼609单元室内防水工程等项目现场照片、《报价函》及其附件、《关于履行合同的催告通知律师函》、《授权委托书》、ems快递面单、送达回证、公司登记（备案）申请书、附表1、2、3，股东会决议、股东决定、章程、股份转让协议、关于闽侯县南屿镇乌龙江南大道55号龙旺商业中心2#609室房屋装潢装饰工程造价费用的价格评估意见书及发票，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年10月25日，吴志群（甲方）与福州建卓装饰设计工程有限责任公司（乙方）签订《室内装饰装修工程施工合同》，约定：甲方将位于闽侯县总面积为67㎡的房屋发包给乙方装修；自2018年11月15日开工，至2019年2月15日竣工（仅限工作日施工），工程期限为90工作日；合同总价款为150000元。工程款付款按下表支付：对预算认可，装修施工进场前付款45000元；水电工程结束，验收合格当天付款50000元；木工结束，油漆进场前付款45000元；工程竣工，验收合格付款10000元。违约责任：因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天（仅限工作日），乙方应赔偿给甲方300元。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款20%赔偿，解除合同。 吴志群分别于2018年10月26日通过支付宝转账五笔45000元装修款；2018年11月6日通过微信转账2448元押金及清理费；2018年12月17日通过支付宝转账两笔20000元装修费；2018年12月18日通过微信转账两笔20000元；2019年1月21日通过支付宝转账10000元装修费；2019年1月25日通过支付宝转账一笔、微信转账两笔30000元装修费；2019年2月2日通过微信转账5000元；上述吴志群共计向福州建卓装饰设计工程有限责任公司转账142448元。 之后，福州建卓装饰设计工程有限责任公司对房屋进行装修；2019年2月15日，福州建卓装饰设计工程有限责任公司未完成按合同约定的装修质量，无法竣工交付；吴志群经多次催告未果，便于2019年7月24日通过EMS向福州建卓装饰设计工程有限责任公司邮寄《催告函》发出催告，函中要求福州建卓装饰设计工程有限责任公司于2019年7月31日前与吴志群联系，就合同履行、装修及后续事宜进行协商处理，若逾期未沟通处理，委托人将通过法律途径解除合同，并向吴志群支付合同总价款20%的解除赔偿金；并承担违约责任，以每日300元的标准赔偿延误工期的违约金，从2019年2月15日起至实际付清违约金之日止；吴志群将该房屋尚未竣工交付的装潢装饰工程造价费用进行了评估，2019年10月25日，福建鑫八闽价格鉴定评估有限公司出具的报告书估价结论为72151元。 另查，福州建卓装饰设计工程有限责任公司系一人有限责任公司，现已关门停业。 本院认为，吴志群与福州建卓装饰设计工程有限责任公司签订的《室内装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效合同，双方当事人均应按约履行各自义务。合同签订后，吴志群已按约分期支付装修款即140000元，福州建卓装饰设计工程有限责任公司收款后未完成按照合同约定装修房屋，不久便关门停业，导致合同无法继续履行，显属福州建卓装饰设计工程有限责任公司违约。吴志群要求确认双方于2018年10月25日解除案涉合同，鉴于双方已经无法继续履行合同，本院根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项的规定，准予双方解除案涉合同。合同解除后，吴志群要求福州建卓装饰设计工程有限责任公司返还尚未竣工部分的装修款67849元，合理合法，本院予以支持。根据双方签订的《室内装饰装修工程施工合同》约定，吴志群要求福州建卓装饰设计工程有限责任公司解除装修合同后，支付合同总价款的20%的赔偿金30000元以及从2019年2月15日起，按每日300元（仅限工作日）计算至装修合同解除之日止的逾期违约金，故本院予以准许。吴志群要求福州建卓装饰设计工程有限责任公司支付因本案产生的律师费用9000元以及涉案房屋的评估费3000元的诉请，因该费用系本起纠纷必要的费用，本院予以准许。因福州建卓装饰设计工程有限责任公司系一人有限责任公司，而吴清齐作为唯一的股东未举证证明公司财产独立于股东自己的财产，故吴志群要求吴清齐承担连带责任的请求，本院予以支持。福州建卓装饰设计工程有限责任公司、吴清齐经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃诉讼权利，本院依法缺席审判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条，第一百一十四条第一项，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第二十六条的规定，判决如下： 一、解除吴志群与福州建卓装饰设计工程有限责任公司于2018年10月25日签订的《室内装饰装修工程施工合同》； 二、福州建卓装饰设计工程有限责任公司应于本判决生效之日起十日内向返还吴志群返还尚未竣工部分的装修款67849元； 三、福州建卓装饰设计工程有限责任公司应于本判决生效之日起十日内支付给吴志群赔偿金30000元以及逾期违约金（从2019年2月15日起，按每日300元（仅计算工作日）计算至装修合同解除之日止）； 四、福州建卓装饰设计工程有限责任公司应于本判决生效之日起十日内支付吴志群因本案支出的律师费9000元及评估费用3000元； 五、吴清齐对上述款项承担连带还款责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3097元，公告费560元，由福州建卓装饰设计工程有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  郑圣旺 人民陪审员  **林 人民陪审员  陈亨平 二〇二〇年三月十一日 法官助理黄镔彬 书记员陈颖 附： 本案适用法律条文和申请执行提示 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)》第二十六条债权人行使撤销权所支付的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担；第三人有过错的，应当适当分担。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。