西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0112民初7301号 原告汪绍毅，男，1988年10月9日出生，汉族，湖北省郧西县人，现住西安市雁塔区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人陈伟峰，陕西赢弘律师事务所律师。委托代理人向波，陕西赢弘律师事务所律师。被告蔡化丽，男，1968年5月4日出生，汉族，西安市长安区人，现住西安市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告西安秦大建设有限公司。住所地：西安市高新区。统一社会信用代码91610113294430734T。法定代表人候爱平，总经理。委托代理人贺红艳，陕西哲尊律师事务所律师。委托代理人王欢，陕西哲尊律师事务所实习律师。被告西安雅荷名城房地产开发有限公司。住所地：西安市未央区内。统一社会信用代码91610112583156292W。法定代表人史志勇，董事长。委托代理人高杰辉，男，该公司员工，住该公司。原告汪绍毅与被告蔡化丽、西安秦大建设有限公司（以下简称秦大公司）、西安雅荷名城房地产开发有限公司（以下简称雅荷公司）劳务分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告汪绍毅及委托代理人陈伟峰，被告蔡化丽，被告秦大公司委托代理人贺红艳，被告雅荷公司委托代理人高杰辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2013年10月，被告蔡化丽将承包的西安市未央区XX城改项目2#、9#、10#楼及地下车库的钢筋劳务分包给其，约定基础及地下室、地下车库的基础及主体劳务费均按所用钢筋每吨610元计算，一层至水箱间、电梯机房层劳务费按每平方米39元计算。2013年11月，其进场施工。2015年1月底主体封顶后，因被告未及时支付工程款以及开发公司资本不足，导致工程停工。2017年4月，被告通知其复工，施工四个月后，又因付款不及时导致2017年8月整个工程停工。2018年9月10日，其与被告蔡化丽结算，确认其总劳务费为3618873元，已付款254万元，欠劳务费1078873元。诉请：被告蔡化丽支付其劳务费1078873元,并以此款为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，支付2018年9月11日至实际支付之日的利息，其中截止2019年3月26日的利息为25551元；被告雅荷公司、秦大公司对上述债务在未付工程款范围内承担补充责任；诉讼费由三被告承担。被告蔡化丽辩称，其不认识原告，与原告没有签订合同，也没有签订结算单，更没有向原告付款。被告秦大公司辩称，2013年8月23日，其与东阳市勤朴建筑劳务有限公司（以下简称勤朴公司）签订《XX房XX城（草一村）项目施工合同》，将雅荷盛世名城项目2#、9#、10#楼及地下车库分包给勤朴公司施工。勤朴公司在合同上盖章，蔡化丽受勤朴公司委托在合同上签字，履行职务行为。其与勤朴公司签订合同后依约付款，工程完工后因勤朴公司不配合结算，无奈单方进行了结算。其与原告未签订任何合同，与原告无任何经济往来，无义务向原告付款。本案应追加勤朴公司为被告承担付款责任。被告雅荷公司辩称，其与原告无合同关系，与被告秦大公司未完成结算，故无义务向原告付款。经审理查明，2013年8月23日，被告秦大公司下设的第一项目部（甲方、发包人）与被告蔡化丽（乙方、承包人）签订《XX房XX城（草一村）项目施工合同》，约定甲方将承建的雅荷盛世名城项目2#、9#、10#楼及地下车库发包给乙方施工，承包方式为包人工、包材料、包机械、包验收等；承包范围为设计施工图纸规定的全部工程内容（除基坑土方开挖、回填土土源、基桩、电梯、天然气、供电局专改公工程、室外工程）、电话、宽带只预埋且穿钢丝；合同综合包干单价，按建筑面积单方指标1695元/㎡包干，含一切税费，市场变化，多边施工等不可预见因素费用，人工按50元/天补差；乙方应向甲方交纳合同总价0.8%的管理费及国家规定的税金。被告秦大公司加盖了其第一项目部的印章，被告蔡化丽在乙方、承包人栏签名。2017年3月8日勤朴公司成立后，于2017年5月16日在该合同上乙方、承包人栏加盖印章，并备注：1、乙方所持有的四份本协议书由乙方自行加盖乙方劳务公司印章。2、此前，甲方支付到乙方个人账户中的承包工程款，双方确认系甲方支付给乙方（劳务公司）的承包款。2013年12月17日，被告蔡化丽向被告秦大公司出具“委托书”，内容为：“本人蔡化丽与贵公司2013年8月23日签约的XX村XX城工程项目施工合同及劳务扩大分包合同工程施工相关事宜全权委托吴臻为该项目工程标段负责人，此合同履约中出现的一切责任均有我承担。”被告蔡化丽在委托人栏签名。原告承揽了涉案工程中2#、9#、10#楼及地下车库的钢筋劳务，并完成了劳务工程。2018年9月10日，原告与项目经理吴臻、预算刘凯汉均在“工程量结算单（钢筋班组）”上签名，确认：盛世名城2#、9#、10#楼及地下车库钢筋劳务工程合计劳务费为3618873元，已付254万元，未付1078873元。另查明, 2013年8月19日，被告雅荷公司（发包方、甲方）与被告秦大公司（承包方、乙方）签订《盛世名城（草一村）项目施工合同》，约定XX城XX层XX#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼、返还酒店楼及相应地下车库、幼儿园、社区服务中心楼以总承包方式发包给乙方。合同签订后，被告秦大公司进行施工。2018年3月，被告雅荷公司与被告秦大公司解除了合同。双方均称未结算完毕。庭审中，因被告秦大公司主张追加勤朴公司为被告，本院向原告释明，原告则提交勤朴公司工商登记信息，证明被告秦大公司与被告蔡化丽签订施工合同时，勤朴公司尚未成立，且被告蔡化丽不是勤朴公司的发起人，也非该公司的股东，故不同意追加勤朴公司为被告。坚持被告秦大公司将工程转包或违法分包给无资质的被告蔡化丽个人，应对被告蔡化丽承担连带付款责任。上述事实，有《XX房XX城（草一村）项目施工合同》，“委托书”，“工程量结算单（钢筋班组）”，（2019）陕0112民初7495号民事判决书，勤朴公司工商登记信息等证据及双方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原告为被告蔡化丽承包的涉案工程提供钢筋劳务，由被告蔡化丽委托的项目负责人吴臻签字确认了原告的劳务费。故，原告与被告蔡化丽之间建立了劳务分包关系，并进行了实际施工、结算。被告蔡化丽向被告秦大公司出具的“委托书”，确认吴臻为涉案项目工程标段负责人，合同履约中出现的一切责任均由其承担。原告依据吴臻签字确认的“工程量结算单（钢筋班组）”，要求被告蔡化丽支付剩余劳务费1078873元，并以此款为基数，自双方结算次日，即2018年9月11日计算利息，依法有据，应予支持。利息应按中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月20日，自2019年8月21日至判决给付之日的利息，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。勤朴公司成立于2017年3月8日，在被告秦大公司将工程分包给被告蔡化丽时，勤朴公司尚未成立，且勤朴公司在被告秦大公司与被告蔡化丽签订的合同中的备注可以证明，被告秦大公司将工程款支付给了被告蔡化丽等个人，并未直接支付给勤朴公司。故，被告秦大公司违法分包，原告要求其对被告蔡化丽支付上述款项承担连带清偿责任，依法应予支持。原告未提交被告雅荷公司尚欠被告秦大公司工程款的证据，要求被告雅荷公司在欠付工程款范围内对上述债务承担补偿责任，不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告蔡化丽自本判决生效之日起五日内给付原告汪绍毅劳务费1078873元，并以此款为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，承担自2018年9月11日至2019年8月20日的利息；自2019年8月21日至判决给付之日的利息，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。二、被告西安秦大建设有限公司对被告蔡化丽的上述债务承担连带清偿责任。三、驳回原告汪绍毅的其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14739元（原告已预交），由被告蔡化丽承担，于上述付款时间一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审  判  长    王  琦       人民陪审员    马建青人民陪审员    王中琴  二○二〇年二月十四日 书  记  员    叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1