广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0105民初8865号 原告：林应宁。 原告：林杏。 委托诉讼代理人：孙永念，广西志明律师事务所律师。 被告:上海时贺装饰工程有限公司，住所地上海市青浦区徐泾镇联民路1881号8幢3层B区324室，统一社会信用代码91310118MA1JL7683W。 法定代表人：代如霞。 被告：王文林。 原告林应宁、林杏与被告上海时贺装饰工程有限公司（以下简称时贺公司）、王文林装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年10月16日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序。于2020年1月16日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人孙永念到庭参加诉讼，被告时贺公司、王文林经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2018年4月4日签订的《装潢工程施工合同》；2.判令两被告将40500元的装潢款返还给原告；3.判令两被告支付原告违约金48000元；4.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：两原告是广西南宁市盛天领域1号楼公寓11楼03号房的业主。2018年4月4日，原告与两被告签订《装潢工程施工合同》，约定由被告为原告的上述房产进行装修，工程价款为81000元，2018年8月1日竣工，双方还就其他事项进行约定。2018年5月1日，原告将部分工程款40500元支付给被告王文林，但被告至今仍未进行开工装修。为维护原告的合法权益，请求法院依法判决。 被告时贺公司、王文林在法定期间内未提出答辩，亦未提交任何证据。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告经本院公告传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩和质证的权利。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，庭审中，本院已对原告证据的原件与复印件核对一致。原告提交的证据来源合法，与其陈述的事实有关联，真实可信，能够证明其主张，故本院对原告提交的证据及陈述的案件事实均予以采信。 经审理查明，2018年4月4日，原告林应宁、林杏（作为甲方）与被告时贺公司（作为乙方）签订《装潢工程施工合同》，约定甲方委托乙方对南宁市金凯路盛天领域1号楼11楼03号房进行装修，工程价款81000元，工程竣工日期为2018年8月1日。如因乙方原因延迟完工，按每天300元作为违约金支付给甲方；如因甲方原因延迟完工，按每天300元作为误工费支付给乙方。合同签订后，原告于2018年5月1日向时贺公司支付装潢款40500元，时贺公司出具收据予以确认。截至庭审，被告尚未实际进行施工。 另查明，被告时贺公司为一人独资有限责任公司，该公司的自然人股东为被告王文林。 上述事实，有原告的陈述、提交的证据及庭审笔录予以佐证。 本院认为，被告时贺公司、王文林经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 原告林应宁、林杏与被告时贺公司于2018年4月4日签订的《装潢工程施工合同》系双方的真实意思表示，内容不违反国家法律法规的强制性、禁止性规定，合法有效。双方当事人应严格按照约定履行各自义务。原告既已依约支付部分装潢款，被告应当按时进场施工。现被告时贺公司未能按约履行施工义务，构成违约。被告时贺公司放弃权利，未能出庭予以抗辩。原告据此主张解除合同，合法有据，本院予以支持。合同解除之日应为被告时贺公司收到解除通知即收到应诉材料之日即2019年11月8日。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，被告应向原告退还已实际收取的装潢款40500元。被告未能在约定时间内完成竣工，应按合同约定按每日300元的标准向原告支付违约金，被告未能出庭就违约金的诉请进行抗辩，本院不予调整。延迟完工违约金应从约定竣工之日起至合同解除之日，则违约金应为：自2018年8月2日起至合同解除之日即2019年11月8日止，共464天，每日300元，总计139200元。现原告主张违约金为48000元，系其对权利的自由处分，本院予以支持。 关于原告主张被告王文林承担连带责任的问题。被告时贺公司为一人独资有限责任公司，该公司的自然人股东为被告王文林。根据《中华人民共和国公司法》第三条第二款“有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。”及第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”的规定，原告主张被告王文林对被告时贺公司的债务承担连带责任，有事实和法律依据，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款，第九十六条第一款、第九十七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第三条第二款、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告林应宁、林杏与被告上海时贺装饰工程有限公司于2018年4月4日签订的《装潢工程施工合同》； 二、被告上海时贺装饰工程有限公司向原告林应宁、林杏返还装潢款40500元及支付违约金48000元，共计88500元； 三、被告王文林对被告上海时贺装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任。 上述应付款项,被告应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决指定的履行期限最后一日起二年内,向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费2013元，由被告上海时贺装饰工程有限公司、王文林负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提供副本，上诉于南宁市中级人民法院。上诉人在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期不交也不提出缓交、减交或免交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  蒙永富 人民陪审员  陈红娟 人民陪审员  汪丽英 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  徐 艺 书 记 员  黄 莹 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十六条第一款当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国公司法》 第三条第二款有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。