广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2072民初14310号原告：佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司，住所地广东省佛山市顺德区**********之一。法定代表人：张盛根，该公司总经理。委托诉讼代理人：梁晓，广东品道律师事务所律师。委托诉讼代理人：赖嘉隆，广东品道律师事务所律师。被告：中山市京珠商务酒店有限公司，住所地广东省中山市*********（东）1号大锦中心1层1号、14层至21层。法定代表人：梁某1。原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司（以下简称丽轩公司）与被告中山市京珠商务酒店有限公司（以下简称京珠公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用简易程序于2019年12月30日公开开庭进行审理，后因本案存在不适用简易程序情形，本院裁定转为普通程序并组成合议庭于2020年1月16日公开开庭进行了审理。原告丽轩公司的委托诉讼代理人赖嘉隆到庭参加诉讼，被告京珠公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。丽轩公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除丽轩公司与京珠公司于2018年3月22日签订的《佛山丽轩酒店用品购销合同》；2.判令京珠公司向丽轩公司支付剩余货款650000元及逾期付款利息（以650000元为基数，从起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计付至实际清偿之日止）；3.判令京珠公司向丽轩公司支付仓储费（从2018年11月21日起按每天500元计付至实际搬离仓库之日止）；4.判令京珠公司向丽轩公司支付违约金170000元。庭审中，丽轩公司撤回第一项诉讼请求。事实和理由：2018年3月22日，丽轩公司与京珠公司（原中山市京珠岭南东方酒店有限公司）签订《佛山丽轩酒店用品购销合同》，约定京珠公司向丽轩公司采购酒店客房布草及客房杂件等货物，合同总金额为850000元。合同订立后，京珠公司向丽轩公司支付了定金170000元，丽轩公司为京珠公司生产了全部货物，并按京珠公司发货通知要求发货，截至2018年4月26日已发货值169694元的货物，后丽轩公司通知京珠公司协助对接收发剩余货物并付款提货，但京珠公司一拖再拖，超过合理期限也不通知提货，导致丽轩公司货物一直堆积占用仓储空间及成本。2018年11月10日，丽轩公司委托广东顺龙律师事务所向京珠公司发出律师函，要求京珠公司于2018年11月20日向丽轩公司付清货款余款，安排提货并协助对接收发货，否则，自2018年11月21日起向丽轩公司支付500元/天的仓储费。京珠公司回函承诺会尽快向丽轩公司提出配送余下货物，并于2019年5月31日支付了30000元货款，但至今仍未作出提货通知。丽轩公司于2019年8月5日再次委托律师事务所告知京珠公司限期发出提货通知并支付剩余货款，但京珠公司至今仍未向丽轩公司发出提货通知，亦未支付丽轩公司剩余货款。为维护丽轩公司自身合法权益，现诉至法院，望判如所请。京珠公司未到庭应诉、答辩，亦未提供证据。本院经审理查明事实如下：京珠公司原为中山市京珠岭南东方酒店有限公司，于2017年10月18日成立。2019年8月13日，经工商部门核准，公司名称变更为京珠公司。2018年3月22日，京珠公司作为甲方，丽轩公司作为乙方签订《佛山丽轩酒店用品购销合同》，合同主要约定京珠公司向丽轩公司采购总价款为850000元的酒店客房布草及客房杂件。关于付款方式，合同第二条第1点约定双方签订合同后7个工作日内京珠公司向丽轩公司支付合同总额的20%作为定金，全部货物到京珠公司指定地点且经京珠公司点清数量验收合格后7个工作日内，京珠公司向丽轩公司支付货物总额的75%。剩余合同总额的5%在一年保质期满后7个工作日内无息付清。……第四条、交货及仓储：……4.如因京珠公司工程延期、仓储等各种原因，使得京珠公司需要丽轩公司推迟送货的，京珠公司应在合同约定供货期满前五日内以书面方式通知丽轩公司，丽轩公司在接到书面通知后可代为存储一个月，此一个月仓储费用由丽轩公司承担，超过一个月的，超出时间段内的仓储费按每日30元/立方米计算，仓储费由京珠公司承担。但京珠公司延期收货最长不得超过二个月，否则丽轩公司有权加倍增收仓储费。有鉴于布草产品的特性不耐久存，如经沟通后京珠公司仍要求继续推迟送货的，丽轩公司有权先自行处理相应货物，待京珠公司提前通知送货时再另外生产，且此时不属丽轩公司违约。第五条、违约责任：1.本合同签定后，任何一方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，除本合同另有约定的条款外，由违约方向对方支付合同总价款20%的违约金。……。合同签订后，京珠公司向丽轩公司支付了定金170000元，丽轩公司收到定金后组织生产了全部的货物并按京珠公司发货通知要求发货，截至2018年4月26日，已向京珠公司发出货值169694元的货物。后因京珠公司没有通知丽轩公司提货亦没有支付余下货款，2018年11月10日，丽轩公司委托广东顺龙律师事务所向京珠公司发出律师函，要求京珠公司于2018年11月20日前向丽轩公司付清货款余款，安排提货并协助对接收发货，否则从2018年11月21日起向丽轩公司支付500元/天的仓储费。京珠公司收到丽轩公司的律师函后，于2018年11月21日回复丽轩公司，确认丽轩公司已向京珠公司发出货值169694元的货物，但由于公司开业证照正在办理中，酒店整体装修尚未完成，至今仍未能开业经营导致公司资金紧张，故一直向丽轩公司提出延迟交付已发货货款，京珠公司承诺在2018年12月31日前向丽轩公司支付已送达的货物货款169694元，至于合同约定的剩余货物，京珠公司将与丽轩公司进行协商，尽快提出配送余下货物，并按合同约定的条款支付剩余货款以履行合同。但京珠公司回复丽轩公司后仅于2019年5月31日支付货款30000元，余款650000元（扣除定金170000元）仍未支付。2019年8月5日，丽轩公司委托广东品道律师事务所向京珠公司发出律师函，要求京珠公司于2019年8月20日前向丽轩公司发出收货通知，并于收货后7个工作日内向丽轩公司支付剩余货款650000元。如逾期不通知丽轩公司发货或逾期支付货款，则赔偿丽轩公司仓储费和货物损耗等损失，并支付合同总价款20%的违约金。京珠公司至今仍未支付余款650000元，亦未通知丽轩公司发货。本案在审理过程中，本院于2020年1月3日到丽轩公司仓库进行实地勘验，案涉货物已生产完毕，并存放在丽轩公司仓库内。本院认为，本案系定作合同纠纷。丽轩公司主张京珠公司拖欠货款650000元的事实，有其提交的《佛山丽轩酒店用品购销合同》、送货单、律师函予以证明，且本院组织双方现场勘验亦证实相关事实，京珠公司未提出异议，本院依法予以确认。京珠公司逾期付款，其行为已构成违约，现丽轩公司诉请京珠公司支付货款650000元，理据充分，本院予以支持。关于违约金问题。虽然双方在交易中既约定定金又约定违约金条款，但从双方合同约定及交易事实可确认本案所涉定金性质为成约定金而非违约定金，丽轩公司现基于京珠公司在履约过程产生的违约行为不应适用定金罚则，应该直接适用逾期付款违约金条款。因为双方已约定违约金具体计算方法，故丽轩公司要求京珠公司支付违约金170000元（850000元×20%）并无不当，本院依法予以支持。丽轩公司既要求京珠公司支付违约金，又要求赔偿上述货款的逾期利息损失，因上述本院判令京珠公司支付违约金且丽轩公司未提供证据证实其因京珠公司违约而遭受的损失数额超过违约金的情况下，本院对丽轩公司要求京珠公司赔偿利息的诉讼请求不予支持。关于仓储费问题，京珠公司在丽轩公司提起本案诉讼后仍没有向丽轩公司发出收货通知，拒不接收丽轩公司已生产的货物，造成丽轩公司相应的仓储费用损失，依法应向丽轩公司赔偿相应的仓储费，丽轩公司请求按500元/天计算仓储费用过高，本院酌情调整为300元/天计付至实际提货之日止，超出部分，本院不予支持。京珠公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，应视为放弃答辩、举证、质证和抗辩的诉讼权利，不影响本院依法作出判决。综上所述，丽轩公司的诉讼请求，合理部分，本院予以支持，不合理部分，本院予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十五条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、被告中山市京珠商务酒店有限公司于本判决发生法律效力之日向原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司支付货款650000元；二、被告中山市京珠商务酒店有限公司于本判决发生法律效力之日向原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司支付违约金170000元；三、被告中山市京珠商务酒店有限公司于本判决发生法律效力之日向原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司支付仓储费（从2018年11月21日起至实际提货之日止按300元/天标准计付）；四、驳回原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13605元，诉讼保全费5000元，以上共计18605元，由被告中山市京珠商务酒店有限公司负担（该款原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司已预交，被告中山市京珠商务酒店有限公司于上述付款期限内一并迳付给原告佛山市顺德区丽轩纺织实业有限公司，本院不另行收退）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  卢钊洪审判员  邱 岳审判员  吴柏强二〇二〇年二月二十一日书记员  牛 璐