中华人民共和国广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初21275号原告：雷洪钰，女，1973年6月4日出生，汉族，住广东省深圳市南山区，委托诉讼代理人：黎立华，广东帅毅律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢福金，广东帅毅律师事务所律师。被告：佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司，住所地广东省中山市火炬开发区憧憬路88号林语花园23卡之二，统一社会信用代码91442000MA512F3WX0。法定代表人：聂清霞。被告：GANSIONGTECK（颜祥德），男，1963年11月1日出生，马来西亚籍，原告雷洪钰与被告佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司（以下简称佩欧妮公司）、GANSIONGTECK（颜祥德）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月19日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告雷洪钰及其委托诉讼代理人谢福金到庭参加诉讼，被告佩欧妮公司、GANSIONGTECK（颜祥德）经本院公告传唤,公告期限届满未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告雷洪钰向本院提出以下诉讼请求：1.二被告立即返还原告工程款75000元整；2.二被告立即支付原告逾期竣工违约金（以156000元为基数，从2019年12月16日起按月利率2%计算至实际清偿之日止）。诉讼过程中，原告将诉讼请求二中的违约金起算时间明确为2018年12月15日。事实与理由：2018年8月23日，原告与被告佩欧妮公司签订室内装饰装修施工合同、套餐说明，双方约定由被告佩欧妮公司以包工包料的方式负责装修原告位于中山市××开发区君华新城69栋601房的装修工程，装修总价款为156000元，开工日期为2018年8月31日，总工期为75个工作日，双方约定2018年11月25日整体验收。经双方协商，工期延长至2018年12月15日竣工，逾期竣工的，每逾期一天，被告佩欧妮公司必须支付原告违约金５00元/天。开工后，原告按工程进度，一共支付被告佩欧妮公司工程进度款共计95000元。被告佩欧妮公司收到款项后，经常无故停工，经原告多次催促仍未复工，该工程竣工日期早已届满，被告佩欧妮公司仍未完成装修工程，被告佩欧妮公司的行为已经严重违反了合同约定，构成了根本违约，应承担违约责任，返还原告工程款。被告佩欧妮公司是一人有限责任公司，被告GANSIONGTECK（颜祥德）是被告佩欧妮公司的唯一股东，在未证明其财产独立于公司财产的情况下，应当与被告佩欧妮公司承担连带还款责任。原告为了维护自身的合法权益，依据相关法律，特向法院提出上述的诉讼请求，请求法院依法判决。原告雷洪钰为支持其诉讼请求，向本院提供了以下证据：1.室内装饰装修施工合同；2.套餐说明；3.工程进度表；4.收据；5.工地照片。被告佩欧妮公司、GANSIONGTECK（颜祥德）未到庭应诉，亦没有提交书面答辩及证据。本院经审理查明以下事实：2018年8月23日，雷洪钰（发包方、甲方）与佩欧妮公司（承包方、乙方）签订室内装饰装修施工合同，主要约定：装饰施工地点为君华新城69栋601，施工范围为套内面积144平方米。施工内容：甲方展厅的水、电、墙体改造，门及门套安装，地砖、瓷片的铺贴，天花吊顶安装，墙面涂料，洁具、灯具安装，搬运工程等住宅室内装修工程包含的内容。合同总价款为156000元，以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为总包价款，工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准，施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，结算时以实际工程量为准。双方商定本工程75个工作日，即自2018年8月31日起，工期从施工材料进场的第二天开始计算。由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付500元违约金。总价按144㎡×1088元=156000元（包含全部装修，送客厅沙发、桌、主人房床、客房标出租标准、软装配饰）；付款方式：签合同交定金20000元整（含定金5000元），水电做完，待银行放第一批款后补齐50％，瓷砖铺贴及木工完工验收后再付30％，批灰完成后再付10％，最后验收付10％。2018年9月15日，物业业主到场验收防水、水电；2018年10月10日，瓷砖完工验收；2018年10月30日，木工验收；2018年11月15日，主材验收；2018年11月25日，整体验收。合同签订后，雷洪钰按约定分别于2018年6月4日、8月23日、9月28日、11月16日向佩欧妮公司支付了5000元、15000元、60000元、15000元合计95000元，佩欧妮公司开具了相应的收据。佩欧妮公司于2018年8月31日进场施工。2018年10月23日，佩欧妮公司出具了工程进度表，承诺2018年12月15日之前未能按时完工，超一天按500元/天罚金。雷洪钰称佩欧妮公司于2018年12月3日起至今未再对案涉房屋进行装修，亦无法联系。案涉房屋已完成的装修工程量为：1.房屋的防水及水电工程；2.客厅及两个卫生间地砖铺设；3.厨房、两个卫生间大部分墙砖铺设；4.主卧吊顶。本院询问雷洪钰就已完成的装修工程量是否进行价值评估，雷洪钰在本院指定的期限届满后未向本院提出上述申请。因佩欧妮公司未按约定履行装修义务，雷洪钰遂于2019年8月19日诉至本院，主张上述实体权利。另查明，佩欧妮公司系有限责任公司（外国自然人独资），于2017年11月27日成立，股东系GANSIONGTECK（颜祥德）。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。雷洪钰、佩欧妮公司签订的室内装饰装修施工合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。佩欧妮公司出具工程进度表承诺于2018年12月15日完工，但至今仍未完成约定的装修工程，已构成根本违约，应承担相应的违约责任。雷洪钰主张与佩欧妮公司解除合同并要求佩欧妮公司返还部分装修工程款理据充分，本院予以支持。关于佩欧妮公司已履行完毕的部分装修工程，该部分工程尚可继续利用，应予以扣除相应装修工程款，因雷洪钰对此并未申请司法评估，本院根据合同约定的装修施工内容及价款、合同的具体履行情况，结合日常装修类上述已完工装修工程量占总装修费用的占比，酌定已完工的装修工程量价值为35000元。雷洪钰已支付95000元，佩欧妮公司应向雷洪钰返还60000元；关于雷洪钰主张的违约金，佩欧妮公司未按约定时间完成装修装修工程，确实给雷洪钰造成了损失，双方约定由于佩欧妮公司原因逾期竣工的，每逾期一天佩欧妮公司向雷洪钰支付500元违约金，该约定明显过高。现雷洪钰主张按月利率2％计算违约金属于合理范围，于法有据，本院予以支持，违约金计算基数应以佩欧妮公司应退回给雷洪钰的工程款60000元计算，起算时间应从逾期完工之日即2018年12月16日起算；关于雷洪钰主张GANSIONGTECK（颜祥德）与佩欧妮公司共同向其返还工程款，依据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，GANSIONGTECK（颜祥德）作为股东，未能提供证据证明公司财产独立于其个人财产，应当对公司债务承担连带责任，故本院对雷洪钰的该项主张予以支持。佩欧妮公司、GANSIONGTECK（颜祥德）未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证、辩论等诉讼权利，应自行承担相应的诉讼风险。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、被告佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司、GANSIONGTECK（颜祥德）于本判决发生法律效力之日起七日内向原告雷洪钰返还工程款60000元及支付违约金[（以60000元为基数，从2018年12月16日起按月利率2％计算至实际清偿之日止）]；二、驳回原告雷洪钰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2300元（原告已预交），由原告雷洪钰负担699元，被告佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司、GANSIONGTECK（颜祥德）负担1601元（被告佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司、GANSIONGTECK（颜祥德）于判决生效之日起七日内迳付原告雷洪钰）。如不服本判决，雷洪钰、佩欧妮（中山）装饰设计工程有限公司可以在判决书送达之日起十五日内，GANSIONGTECK（颜祥德）可以在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  邓文辉审判员  石 慧审判员  陈 璐二〇二〇年三月十日书记员  赖坤龙孙永辉