河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初4763号 原告：尹某某，男，汉族，1979年5月28日，石家庄市长安区。 被告：河北某某装饰工程有限公司，住所地：河北省石家庄市长安区。 法定代表人：杜某某，该公司经理。 原告尹某某与被告河北某某装饰工程有限公司（以下简称：某某公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告尹某某到庭参加诉讼，被告某某公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告尹某某向本院提出诉讼请求：1、判令被告按合同约定向原告支付工程延期违约赔偿金约10000元。2、判令被告继续履行合同，交付并安装入门鞋柜1个、卧室大衣柜2个、窗台石1个、橱柜洗菜盆1个、油烟机1个、烟灶1个、卫浴热水器1个。3、判令被告承担全部诉讼相关费用。后原告变更诉讼请求，将第二项诉讼请求变更为，要求被告赔偿损失20000元。不再要求继续履行合同。事实与理由：2017年2月26日,原告与被告就某某小区6-304室(86.2平方米)装修一事,在和某某路某某A座3层签订了《样板间合作协议书》、《合同保值协议》和《样板间返点协议》,同时向被告交付了定金300元。之后于2017年4月1日双方签订《石家庄市住宅室内装饰装修工程施工合同书》,《样板间合作协议书》和《合同保值协议》,价款共计67900元,并于第二天4月2日向被告支付30%首期工程款20000元,还约定待开发商交房并具备装修条件1周内,双方协商办理进场施工手续。后因全市治理大气污染期间停工影响,开发商延期交房3个月,原告已将情况向被告方设计师田某某进行了通报。2017年11月21日,被告方设计师田某某与原告一起参与了开发商交房的过程,并对房屋的尺寸进行复核。2018年2月23日,原告向被告交足了80%工程款33950元。已达到合同约定的材料进场,组织施工状态。2018年3月16日,待对设计详图进行确认的时候,被告让原告与位于某某商业广场A座的河北某某装饰工程有限公司另外签订了《尹先生雅居方案-室内设计装饰方案》、《整装项目内容及报价》(封皮是河北某某装饰,内页印的是某某装饰),并称其与某某系同一老板,由某某公司承接原合同的所有权利义务。之后,原告与工长刘某及监理贾某某交接了房屋锁匙、电梯卡和施工人员出入证件,房子进入正式装修阶段。之后,在装修工程中,原告又按照被告要求支付了剩余合同款。接下来的就是漫长的等待和无数次催进度,入门鞋柜1个、卧室大衣柜2个、窗台石1个、橱柜洗菜盆1个、油烟机1个、烟灶1个、卫浴热水器1个至今未安装(以上市场价值近2万余元)。也未做最后的工程验收。之后,被告搬离其办公地点,人去楼空。相关业务主管领导和从业人员不是欺骗说谎,就是也无法联系上,完全失信违约。另,一、被告设计师田某某因被告拖欠其工资,已经离职,但表示愿意为原告证明上述法律事实。二、被告安排负责装修的工长刘某,也因被告拖欠其工程款双方产生法律纠纷,也表示愿意为原告证明上述法律事实。三、与原告同为一个小区的1-1-1802室的业主吴玉辉,同样与被告存在上述与原告一样原因的装饰装修工程合同纠纷,已经在贵院起诉并且立案。综上所述,某某装饰公司拖延工期,以次充好等失信行为,严重违反《合同法》、《消费者保护法》等法律条款,必须受到应有的惩戒,请求法院主持正义,为消费者讨回公道。 被告河北某某装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法交换了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院经审理认定事实如下：2017年2月26日，原告与被告就某某家园6号楼304室86.2平方米的房屋装修签订了样板间合作协议书、合同保值协议及样板间返点协议，当天向被告支付了定金300元。双方于2017年4月1日签订石家庄市住宅室内装修装饰装修工程施工合同书，价款共计67900元。原告于4月2日向被告支付了30%的首期工程款2万元，同时约定等待开发商交房并具备装修条件一周以内，双方协商办理进厂施工手续。之后因全市治理大气污染期间停工，影响开发商延期交房三个月，原告及时将情况如实告知被告方。2017年11月21日，原被告双方并对房屋的尺寸进行复核。2018年2月23日原告向被告交足了80%的工程款33950元，已达到合同约定的材料进场组织施工状态。2018年3月16日在对设计样图进行确认的时候，被告让原告与河北某某装饰工程有限公司另外签订了尹先生雅居方案室内设计装饰方案、整装项目内容及报价，封皮是河北某某装饰工程有限公司，内页印的是某某装饰工程有限公司，并称其与某某是同一个老板，由某某公司承接原合同的所有权利义务。之后原告与工长刘某以及监理贾某某交接了房屋钥匙、电梯卡、施工人员出入证件，房屋进入正式装修阶段。原告于2018年5月31日按照被告要求给某某装饰公司支付剩余合同款1万元。之后被告搬离其办公地点相关业务主管领导和设计师人员无法联系，也未按合同要求完成安装工作。未安装家具市场估值约2万元，也没有做最后的工程验收，失信违约。违约金计算方式是按照合同中约定的违约条款11项违约责任11.4由于乙方责任也就是某某公司导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按逾期交付或因返工造成的工程延期交付，视同工程延误。每延误一日乙方支付甲方本合同工程造价金额1‰的违约金。总工程合同价款67900元，自2018年7月31日至2019年12月12日，按每日67.9元共计497天的违约金计算共计23000元。另外有被告设计师田某某因、工长刘某，表示愿意为原告证明上述法律事实。 原告于2020年1月2日到庭进行询问，自愿主张放弃对违约金和继续履行合同的主张，变更主张为解除合同，赔偿损失20000元。 以上事实有收据、中国银行交易流水明细、《样板间合作协议书》、《石家庄市住宅室内装饰装修施工合同书》以及庭审笔录在卷佐证。 本院认为，原、被告双方签订的《石家庄市住宅室内装饰装修工程施工合同书》有原告及被告负责人员签字、被告公司盖章，应视为双方真实意思表示，合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。原告已按照约定向被告缴纳装修款，但被告至今未履行装修义务，致使合同目的不能实现，因此原告要求解除原、被告签订的《石家庄市住宅室内装饰装修工程施工合同书》，本院予以支持。被告应赔偿原告损失20000元。被告河北某某装饰工程有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，不利后果自行承担。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原告尹某某与被告河北某某装饰工程有限公司签订的《石家庄市住宅室内装饰装修工程施工合同书》； 二、被告河北某某装饰工程有限公司于本判决书生效之日起十日内向原告尹某某赔偿损失款20000元。 如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，由被告负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期届满之日起7日内预交上诉费50元及缴费票据（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户行河北银行华兴支行），逾期不交也不提出申请的，按自动撤回上诉处理。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，申请执行期限为二年。 审 判 长 周 健 人民陪审员 刘 红 人民陪审员 秦建堂 二〇二〇年三月三日 书 记 员 李 安 ——