广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤06民终1128号上诉人（原审被告、反诉原告）：佛山市广进创富物业管理有限公司，住所地广东省佛山市顺德区***************，统一社会信用代码914********54E。法定代表人：黄桂球，执行董事。委托诉讼代理人：丁富林，广东兴顺律师事务所律师。委托诉讼代理人：张立涛，广东兴顺律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：陆红美，女，1975年5月23日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区***************，公民身份号码320************226。委托诉讼代理人：姚娅妮，广东力创律师事务所律师。委托诉讼代理人：文静，广东力创律师事务所律师。原审第三人：梁杜添，男，1975年3月27日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区****，公民身份号码440************71X。上诉人佛山市广进创富物业管理有限公司（以下简称广进公司）因与被上诉人陆红美、原审第三人梁杜添商品房预售合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（2019）粤0606民初9910号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月17日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。广进公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持广进公司的全部反诉请求；2.一、二审诉讼费由陆红美承担。事实与理由：一、陆红美提供的证据不能证明梁杜添为广进公司员工，也不能证明广进公司与陆红美存在以工程款抵充购房款的事实。1.对于陆红美提供的四份劳动合同，广进公司仅承认公章为其曾经使用过的公章，但不认可与梁杜添存在劳动关系。陆红美一审第二次开庭时才提交，四份合同形式完全一致且公司名称、法定代表人、公章形式等存在错误之处，可见是在同一时间仓促制作，不排除是为本案伪造。陆红美未提供广进公司向梁杜添支付工资的凭证，且梁杜添的社会保险费用一直由佛山市顺德区八某贸易有限公司（以下简称八某公司）缴纳，有违常理。此外，梁杜添是八某公司的大股东，却在广进公司充当基本工资1510元的员工，与生活常识相悖。2.陆红美提交的工程款确认文件绝大部分形成于本案一审庭审过程中，不属于书证，仅是梁杜添陈述。在梁杜添未到庭的情况下，一审法院凭此证据认定存在以工程款抵充购房款事实错误。2018年1月20日的“张某工程款”签名潦草，不能认定为梁杜添所签，与其他文件中的梁杜添签名不一致，无法认定广进公司与陆红美存在工程款结算确认。陆红美向广进公司支付70000元购房款、广进公司出具六间商铺的购房定金收据的时间远早于2018年，故2018年1月20日的“张某工程款”文件可能是陆红美根据已发生付款事实制作，一审法院以产生在前的证据来印证产生在后证据不当。二、在梁杜添拒不到庭的情况下，一审法院驳回广进公司对四份劳动合同形成时间的鉴定申请，认定梁杜添具有员工身份，同时又不查清建设工程的工程量以及梁杜添是否享有广进公司的授权，径直认定存在抵充事实，明显不当。陆红美未能举证证明以房抵债，应当承担举证不能的败诉结果。1.梁杜添拒绝到庭参与诉讼，证明了梁杜添协助陆红美伪造相关文件，如其出庭将无法对文件作合理解释。2.若四份劳动合同经鉴定为在本案审理阶段制作，则足以否定该证据的真实性。3.陆红美主张的工程名称与广进公司无关。一审法院应当对工程位置、工程建设单位、工程量、工程款等基本问题进行调查，对梁杜添进行询问，明确所谓建设工程的真实性。4.梁杜添即便是广进公司的员工，在未取得授权的情况下，也无权代表广进公司确认工程款并抵充购房款。5.梁杜添对于工程款的真实性以及抵债事实的认定具有决定性作用，但陆红美与梁杜添串通拒不配合到庭查清事实，属于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定的“持有证据无正当理由拒不提供”的情形，陆红美依据劳动合同以及工程确认单所主张内容应推定不能成立。三、维修资金、契税办证费收据开具的时间早于实际支付时间，广进公司存在先开收据后收款情况，凭借收据无法证明存在以工程款抵充购房款的事实。同时，2017年1月正值广进公司经营混乱之际，不排除陆红美与广进公司内部销售人员串通开具收据的可能。四、广进公司在未收取购房款的情况下，先收取维修资金、契税办证费以及网签商品房买卖合同均符合情理。1.陆红美已支付的款项金额与维修资金、契税办证费金额相一致，明显是用于支付维修资金、契税办证费，故据此认定款项性质并无不当。2.网签合同是双方确立买卖关系的依据，并不以实际收取购房款为前提。3.一审法院认为广进公司是房地产开发企业，如先出收据后收购房款，应在收据上注明购房款“以银行到账生效”字样错误。广进公司没有房产开发经验，案涉项目为其首个房产开发项目，而且支付购房款是大额资金交易，光凭收据不能直接认定广进公司已实际收款或同意以其他方式抵充收款。4.一审法院认为广进公司对于购房款未支付长时间未提出异议不合理错误。广进公司经历了诸多变动，需处理大量事务，无暇顾及个别购房款未支付问题，且陆红美拖欠购房款尚在诉讼时效期间内。五、一审法院在证据采信及事实认定上存在以下错误：1.陆红美提交的签约确认表没有加盖广进公司公章，无法反映是广进公司出具。2.梁杜添并非广进公司的员工，其在陆红美提交的签约客户流水账中签名，不代表广进公司对有关事实予以认可。3.陆红美提交的收据中的款项为其他主体收取，广进公司并未收取。4.《建设工程环境监理及竣工环境保护验收技术咨询、服务合同》证明陆红美提交的四份劳动合同盖的公章与广进公司当时使用的公章不符。综上，一审法院事实认定错误，陆红美并未向广进公司支付完毕购房款，应继续履行付款义务，无权要求广进公司承担逾期交楼责任，以及退还维修资金、契税办证费并支付资金占用费。在陆红美未支付购房款的情况下，广进公司有权拒不交楼以及办理不动产权登记手续，不构成违约。陆红美书面答辩称，一、陆红美提供了充足的证据证明陆红美已履行合同约定的付款义务，一审判决认定事实清楚，证据充分。首先，陆红美提供了加盖广进公司财务专用章的五间房屋的定金收据、楼款收据、维修基金款收据、契税办证费收据、印花税收据，上述收据记载的金额与《广进国际商业中心签约确认表》《商品房买卖合同》约定的款项完全一致。而且，广进公司确认收据和《商品房买卖合同》的真实性，这足以证明陆红美已经履行了合同约定的付款义务。其次，陆红美还提供了广进公司员工梁杜添签名确认的工程款结算表、工程清单等证据，证明梁杜添2013年起至2019年6月期间是广进公司的员工，且一直负责与工程施工相关的工作，有权代表广进公司签署对账的工程清单。2018年1月20日梁杜添与陆红美的丈夫张某进行工程款对帐，确认广进公司尚欠陆红美工程款3023305元，扣除公寓楼款2488026元，上述证据充分证明了五间房产的购房款2560026元的大部分以广进公司拖欠的工程款抵扣。再次，陆红美提交了其与广进公司财务人员的通话录音，广进公司财务人员清楚陈述陆红美所购房产是以工程款抵扣。二、一审判决是基于陆红美提供的一系列证据来认定本案的事实，广进公司在上诉状中单项分列单个证据强词夺理。本案是陆红美与广进商业城其他业主共同针对广进公司提起的350多件系列案之一，广进公司在这批系列案中的答辩等做法非常不诚信。广进公司没有提供证据证明公司内部出现过混乱，须对其行为承担责任。广进公司在上诉状中所陈述的第三、四点理由，没有任何证据，且不合常理，不能成立。梁杜添书面陈述称，其于2013年2月1日至2019年6月份一直在广进公司工作。期间，广进公司的原法定代表人卢某用梁杜添和杨某（卢某表弟）的名字注册登记成立八某公司，故梁杜添的社保一直由广进公司安排在八某公司购买。在广进公司工作期间，梁杜添代表公司签订了很多工程施工合同，并协助财务部门结算工程款。其中，陆红美的配偶张某的工程款当时是以楼抵债方式结算，广进公司的财务人员确认此情况，并且办理了相关购房合同签订、收据开具等手续。多年以来，广进公司对此也从未有疑问。陆红美向一审法院起诉请求：1.广进公司支付迟延交楼违约金，从2018年1月1日起以购房款628856元为基数，按日万分之二支付，暂计至2019年4月30日为60873.26元；2.广进公司立即向陆红美退还维修资金6288.56元及契税办证费18967.31元，并支付资金占用费（按年利率6%，从2017年2月1日起计至退还之日止，暂计至2019年4月30日为3409.54元）；3.广进公司承担本案的全部诉讼费用。诉讼中，陆红美新增诉讼请求如下：广进公司承担陆红美为此支付的律师费10000元。依广进公司申请，法院追加梁杜添作为本案第三人。广进公司向一审法院提起反诉，请求：1.陆红美立即向广进公司支付购房款628856元及从提起反诉之日起按日万分之二计算违约金至实际支付全部购房款之日止；2.案件反诉费由陆红美承担。一审法院认定事实:2017年1月10日，陆红美作为乙方与广进公司作为甲方签订了《商品房买卖合同》《商品房买卖合同补充协议》，其中《商品房买卖合同》约定如下：1.乙方向甲方购买位于佛山市顺德区******************；用途：商业、金融、信息。2.商品房总房价款为628856元，签订本合同前，乙方已向甲方支付了定金30000元，乙方应于2017年1月10日前一次性付清全部购房款。3.甲方应当在2017年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告及具备相关设施、设备交付条件的商品房交付给乙方；若乙方未能按期交付商品房的，逾期90天后，乙方有权解除合同，若乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，甲方按日向乙方支付全部房价款的万分之二的违约金。4.税费，双方应按国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。因预测面积与实测面积差异，导致乙方不能享受税收优惠政策而增加的税收负担，按“补充协议”处理。5.因甲方原因乙方未能在商品房交付之日起365日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按“详见《补充协议》”处理……其中《商品房买卖合同补充协议》的第八条约定如下：买卖合同中“第十一条交付时间和手续”双方补充约定如下，8.1……8.2.乙方须按买卖合同约定支付全部房价款（包括贷款）、面积差价（如有）、违约金（如有）才具备收楼条件。如乙方未按约定支付前述款项，则甲方有权顺延办理交楼，且视为由于乙方原因未能按期交付。因乙方原因造成的延期交楼及产权登记，甲方无需另行告知乙方……第十五条约定如下：买卖合同中“第二十条关于房屋登记”双方补充约定如下，15.1.乙方委托甲方办理《不动产登记证》，乙方需向甲方缴纳商品房专项维修资金、契税等费用以及付清全部购房款……15.2.在乙方缴纳所有税及办证费给甲方后至正式办理《不动产登记证》期间，如因国家政策变动税及办证费有所调整，甲方概不负责，费用按当时政策实行多退少补。15.3.因甲方原因，乙方未能按买卖合同规定的期限内取得该商品房的房屋所有权证书的，乙方不退房，但甲方应当自期限届满之日起就乙方已付购房款，按年利率4.35%计算给付利息至实际完成房屋所有权登记之日止……第十七条约定如下：买卖合同中第“第二十三条税费”双方补充约定如下：17.1乙方同意甲方依据有关规定暂代政府收取税费。上述代收取的税费以政府有关部门开出的票据为准。预售商品房开发建设过程中，甲方代政府收取的税费标准调整时，按实际发生额多退少补……其后，陆红美与广进公司签订了一份《委托装修合同书》，约定如下：1.陆红美将其所购买案涉商品房委托广进公司进行装修；2.广进公司应当在商品房实际交楼之日起6个月内完成装修并交付给陆红美。广进公司于2017年1月10日向陆红美开具了三份收据，分别是印花税315元、契税办证费18967.31元、维修资金6288.56元。广进公司于2017年1月16日向陆红美开具两份收据，分别是15栋2223号单元定金30000元、15栋2223号单元楼款598856元，广进公司并于2017年6月7日向陆红美开具了购房金额为628856元的发票。陆红美认为广进公司至今未履行交付案涉商品房的义务，已构成违约，经协商无果，陆红美遂于2019年5月5日向法院提起诉讼。在诉讼中，广进公司于2019年5月18日向陆红美发出解除案涉合同的通知书，其后广进公司明确表示不解除案涉合同，陆红美也在诉讼中明确表示不解除案涉合同。截止至一审辩论终结前，广进公司确认案涉商品房尚未具备交付条件，即尚未办理建设工程竣工验收备案登记手续；也未代陆红美向有关部门缴纳维修资金及契税。又查，陆红美与案外人张某于1999年5月19日登记结婚。案外人张某于2017年1月18日分四次刷信用卡方式，每次刷卡支付10050元，合计40200元，其中200元系手续费；陆红美于2017年1月18日通过刷借记卡向广进公司支付了42188.61元，上述金额合计82188.61元。而陆红美另案商品房号1912的契税办证费11183.91元，维修资金2564.37元，印花税179元；商品房号1904的契税办证费10159.17元，维修资金3205.71元，印花税161元；商品房号1917的契税办证费18967.31元，维修资金6288.56元，印花税168元；商品房号1918的契税办证费18967.31元，维修资金6288.56元，印花税168元；上述五间商品房的费用合计82188.61元。再查，梁杜添从2013年2月1日起至2017年1月31日期间与广进公司存在劳动合同关系；期间，广进公司与案外人签订的合同中梁杜添以广进公司的项目对接人身份出现。根据佛山市社保参保缴费证明显示，梁杜添从2011年8月起一直在案外人八某公司处购买社保至2019年6月。再查，2018年1月20日，梁杜添与案外人张某进行工程款对账，确认广进公司尚欠工程款3023305元，扣除公寓楼款2488026元（公寓楼款2380026元+公寓定金180000元-已付定金72000元），抵扣公寓后尚欠工程款535279元。另外，商品房15栋1904号的购房款为320571元，1917号商品房购房款为334815元，1918号商品房购房款为334815元，1912号商品房购房款为356437元，2223号商品房购房款为628856元，1323号商品房购房款为584532元，上述六间商品房的购房款合计2560026元；其中1323号商品房由另案原告张某2作为购房者签订合同。陆红美对于每间公寓各支付定金12000元的支付情况陈述如下：2016年9月27日，陆红美通过刷卡分两次向广进公司各支付了5000元，于2016年9月28日通过刷卡向广进公司支付了60000元，案外人潘某、张某2于2016年9月27日通过向佛山火某联资源整合公司支付了信息服务费各5000元，该公司开具了相应收据予以确认；上述费用合计80000元，陆红美陈述多支付的款项广进公司不同意退回。再查，广进公司于2016年12月26日向陆红美开具了六份金额分别为12000元定金收据予以确认。再查，陆红美于2019年5月21日与广东力创律师事务所签订了一份《民事委托代理合同》，由该所指派姚娅妮律师代为诉讼，陆红美为此支付了律师费10000元。一审法院认为，陆红美与广进公司签订的《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》未违反法律、行政法规强制性规定，系双方当事人真实意思表示，属合法有效合同，应受法律保护，双方当事人应依法履行各自义务。结合双方的诉辩，本案的争议焦点：陆红美是否已向广进公司支付完毕案涉商品房的购房款。对此，法院分析如下：首先，根据陆红美与广进公司签订的《商品房买卖合同》《商品房买卖合同补充协议》及广进公司出具的收据，可以佐证陆红美应按约定支付了购房款；其次，根据陆红美提供的证据，梁杜添作为广进公司的员工，与陆红美配偶张某进行工程款对账，且出具了相应的签约客户流水账，上述材料可与陆红美提供的银行流水70000元、广进公司开具收取每套公寓定金12000元的收据互相印证，形成完整的证据链，佐证陆红美已依据双方的工程款结算进行了公寓楼购房款的抵扣，且各自实际履行义务；再次，陆红美依据上述抵扣协议的约定，实际向广进公司支付了案涉商品房的契税办证费、维修资金、印花税的费用，广进公司也开具了收据，广进公司对此并无异议，如果没有之前的抵扣工程款协议，广进公司在没有收取陆红美购房款的前提下仅收取案涉商品房的契税办证费、维修资金、印花税等费用，明显不符合常理；最后，广进公司提出陆红美未能提供实际付款依据，广进公司开具收取陆红美购房款的收据不代表收取陆红美购房款的抗辩，广进公司作为一家房产开发商，如果在开具收据时并未确认陆红美已支付购房款的前提下，应当在收据上注明房款以银行到账生效的字眼，且不可能继续为陆红美办理案涉商品房网签等剩余流程，而广进公司开具购房款收据的时间是2017年1月16日，但广进公司一直对此没有提出任何异议，直至陆红美提起本案诉讼时，广进公司才对陆红美是否实际支付了购房款的行为提出异议，明显超过合理期限，也不符合常理；此外，购房款支付的方式并非仅仅通过现金或银行转账方式完成，还可以通过债务转移、抵债等多种方式履行付款义务。综上，广进公司认为陆红美没有按合同约定支付购房款的抗辩意见，理据不成立，法院不予接纳。广进公司据此要求陆红美继续支付案涉商品房的购房款及支付逾期付款违约金的诉请，理据不成立，法院不予支持。承上述，陆红美已按合同约定向广进公司支付购房款，但广进公司未按合同约定向陆红美交付案涉商品房，显属违约，故陆红美要求广进公司按合同约定支付逾期交楼的违约金，理据成立，法院予以支持。对于广进公司对逾期交楼违约金的起算时间提出抗辩，认为根据《委托装修合同》的约定，实际交付时间应当以合同约定的2017年12月31日之后六个月（即2018年6月1日）起计算。法院认为，案涉商品房委托广进公司进行装修的前提是案涉商品房具备了实际交付条件，但案涉商品房截止至一审辩论终结前，尚未具备交付条件，故广进公司的上述抗辩意见，理据不成立，法院不予支持。即陆红美主张的逾期交楼违约金应以购房款628856元为基数，从合同约定交付期限届满的次日（即2018年1月1日）起按日万分之二计至广进公司实际交付案涉商品房之日止。关于陆红美要求广进公司退还维修资金6288.56元的问题。陆红美依据合同的约定一并向广进公司缴交了住宅专项维修资金，但广进公司收取后，一直未存入维修资金专用账户，现陆红美要求广进公司退还，由陆红美自行缴纳，合理有据，法院予以支持。关于陆红美诉请退还契税办证费18967.31元的问题。广进公司已收取陆红美缴纳的契税办证费后，但一直未向税务机关代缴，现陆红美要求广进公司退还，由陆红美自行缴纳，合理有据，法院予以支持。关于陆红美主张资金占用费的问题。广进公司收取陆红美缴纳的维修资金及契税办证费后，并未及时代陆红美缴纳相应的费用，而是将该资金实际占有使用，对陆红美造成资金损失，故广进公司应向陆红美支付资金占用费。陆红美主张从其缴纳之日起按年利率6%计付资金占用费。根据双方签订的《商品房买卖合同》和《商品房买卖合同补充协议》，均未约定广进公司逾期代缴维修资金及契税办证费的时间及广进公司逾期代缴的违约责任；故陆红美主张资金占用费按年利率6%计算，符合法律规定，法院予以支持。关于资金占用费计算的起止时间，由于双方并未约定广进公司代缴维修资金及契税办证费的具体时间。而缴纳维修资金及缴纳契税是办理不动产权证的必要条件之一，故广进公司应在《商品房买卖合同》约定的办理不动产权证之日前将维修资金及契税存入专用账户即可，故广进公司只有存在逾期存入时才向陆红美支付资金占用费，而根据案涉合同约定，案涉商品房应当在商品房交付后365天内办理案涉产权证；故广进公司支付的资金占用费的起算时间应以办理案涉商品房产权证逾期之日起计算。综上，资金占用费应以陆红美实际缴纳的维修资金及契税办证费总额即25255.87元（6288.56元+18967.31元）为基数，从合同约定办证期限届满的次日（即2019年1月1日）起按年利率6%计至广进公司实际退还之日止，超出部分，本院不予支持。对于陆红美要求广进公司支付因本案纠纷产生的律师费10000元，案涉合同并未对该费用负担进行明确约定，故陆红美诉请广进公司负担案涉律师费10000元，理据不成立，法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决：一、广进公司应于判决发生法律效力之日起十日内，一次性向陆红美支付逾期交楼违约金（计算方法：以购房款628856元为基数，从2018年1月1日起按日万分之二计至广进公司实际交付案涉商品房之日止）；二、广进公司应于判决发生法律效力之日起十日内，一次性向陆红美退还维修资金6288.56元；三、广进公司应于判决发生法律效力之日起十日内，一次性向陆红美退还契税办证费18967.31元；四、广进公司应于判决发生法律效力之日起十日内，一次性向陆红美支付资金占用费（计算方法：以25255.87元为基数，从2019年1月1日起按年利率6%计至广进公司实际退还之日止）；五、驳回陆红美的其他诉讼请求；六、驳回广进公司的全部诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息给陆红美。本诉案件受理费1144.23元（陆红美已预交），由陆红美负担144.23元，由广进公司负担1000元；反诉案件受理费5044.28元（广进公司已预交），由广进公司负担。二审期间，各方当事人均未提交新的证据。经审查，一审判决认定的事实正确，本院予以确认。本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。二审的争议焦点仍为陆红美是否已向广进公司支付完毕案涉商品房的购房款。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条规定：“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。”本案中，陆红美主张以工程款抵充方式向广进公司支付完毕案涉商品房的购房款，并提供了相应的证据予以证明。首先，陆红美提供了《商品房买卖合同》以及盖有广进公司财务专用章的定金、楼款、印花税、契税办证费、维修资金款收据等证据，广进公司确认上述证据的真实性，据此可初步证明陆红美已依约支付全部购房款和契税办证费、维修资金款。其次，陆红美提供的银行对账单、银行流水、加盖广进公司公章的《劳动合同》以及梁杜添签名的工程款结算表、工程清单、签约客户流水账等证据，能够与《商品房买卖合同》及前述各项收据相互印证，形成完整的证据链，达到了民事诉讼证据高度盖然性的证明标准，可以证明广进公司与陆红美的配偶张某存在以工程款抵充购房款的事实。最后，根据商品房预售领域的交易习惯，若购房人未按照购房合同约定支付完毕购房款，开发商却仅收取契税办证费、维修基金等，并出具购房款收据，继续为购房人办理商品房预售合同登记备案手续，与常理不符。这进一步佐证广进公司与陆红美存在以工程款抵充购房款的事实。广进公司对此予以否认，提出其与梁杜添不存在劳动关系、工程款确认文件不能证明存在款项抵充事实等异议，但并未提供有效证据予以反证，不足以达到待证事实真伪不明的标准，其上诉理由不成立，本院不予采信。一审法院在综合考量本案证据的基础上，结合商品房预售领域的交易习惯，认定陆红美以工程款抵充购房款的方式支付了案涉商品房对价，并判令广进公司向陆红美支付逾期交楼违约金、资金占用费以及退还契税办证费、维修基金，处理恰当，本院予以维持。综上，广进公司的上诉请求理据不足，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10341.11元，由上诉人佛山市广进创富物业管理有限公司承担。本判决为终审判决。(此页无正文)审判长  吴健南审判员  吴媛媛审判员  姜欣欣二〇二〇年三月五日书记员  卢瑶璇