西安市未央区人民法院民事判决书(2019)陕0112民初16106号原告：李亚辉，男，1972年12月24日出生，汉族，住西安市未央区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告：陕西麦颂装饰设计有限公司。住所地：。统一社会信用代码91610132MA6UYNX62N。被告：邢刚毅，男，1989年6月18日出生，汉族，住河南省XX乡市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。原告李亚辉与被告陕西麦颂装饰设计有限公司(以下简称麦颂公司)、邢刚毅装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李亚辉到庭参加诉讼，被告麦颂公司、邢刚毅经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告李亚辉向本院提出诉讼请求：1、判令解除其与被告于2018年11月17日签订的《麦颂装饰合同书》；2、判令二被告退还其未完工项目装修款52781.45元，并支付其违约金30975元；3、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2018年11月17日，其与被告麦颂公司签订了一份《麦颂装饰合同书》，约定由被告麦颂公司承包其房屋装饰装修工程，工期90天，2018年11月18日开工，2019年2月18日竣工，合同造价为103250元。根据被告麦颂公司的要求，其分别于2018年11月17日、2018年12月5日、2018年12月30日合计支付工程款105935元，即合同总价的98%。2019年2月18日，被告麦颂公司未能竣工交付，且以主卧衣柜、榻榻米及柜子和书桌、鞋柜尺寸增加和吊顶及铺贴波打线等施工量增加为由，又要求其支付增项款11768元。自工程逾期以来，其多次打电话、上门催促要求被告麦颂公司完成施工。但被告麦颂公司至今仍未完工，已构成根本违约，致使其合同目的无法实现。被告邢刚毅系被告麦颂公司的股东。2019年4月1日，被告邢刚毅向工商机关申请注销被告麦颂公司，并承诺公司债权债务已经清算完毕，如有不实愿承担相应责任。综上，二被告的行为严重损害其合法权益，为维护其合法权益，故诉至法院，请求如前所述。被告麦颂公司、邢刚毅未到庭亦未提交答辩状及相关证据。经审理查明，2018年11月17日，原告李亚辉(发包方、甲方)与被告麦颂公司（承包方、乙方）签订了一份《麦颂装饰合同书》，双方就乙方承包甲方位于西安市未央区XX园XX室房屋装饰装修工程有关事宜达成协议：工程装饰装修面积123.07平方米，户型为三室两厅一厨两卫，承包方式为乙方包工包料，开工日期2018年11月18日，竣工时间2019年2月18日，总工期90天；工程造价103250元；在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致，由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期；工程变更单，作为竣工结算的顺延工期的根据；工程款支付方式：签订装饰装修合同之日，甲方应按38%支付乙方第一次工程款39235元；水电、防水验收合格，甲方应按30%支付乙方第二次工程款30975元；瓷砖铺贴、基础木工、木门安装完毕，甲方应按30%支付乙方第三次工程款30975元；竣工验收合格，甲方应按2%支付乙方第四次工程款2065元；合同签订后，任何一方不得无故终止合同，如甲方终止合同须向乙方支付违约金按合同的30％支付，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担；一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失；甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、第三次工程款，每延误一日向乙方支付本合同金额1‰的违约金；由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的标准，乙方负责修理，工期不顺延；关于停工双方约定：由于甲、乙原因发生下列情况，双方暂停施工，但必须以书面形式通知对方停工的原因；如乙方无任何理由自行停工、延误工期，甲方有权索赔停工期间的损失。合同签订当日，原告依约向被告支付了第一期装修工程款39235元及设计费4750元；2018年12月5日，原告依约向被告支付了第二期装修工程款30975元；2018年12月30日，原告依约向被告了支付第三期装修工程款30975元；2019年3月23日，原告又向被告支付了增加装修工程款11768元。庭审中，原告表示被告麦颂公司于2018年11月28日进驻房屋开始装修施工，至2019年4月7日，被告施工吊顶后再未施工，也无法联系。原告诉称被告邢刚毅向工商部门申请注销被告麦颂公司，并承诺被告麦颂公司债券债务已清算完毕，但未提交相关证据。由于被告未到庭，致无法调解。上述事实，有麦颂装饰合同书、精品装修装饰工程报价单、收款收据、工程增减项单及当事人陈述等证据在卷佐证。本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原、被告于2018年11月17日签订的《麦颂装饰合同书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方应严格履行。原告向被告支付了相应款项，但被告未依约装修，严重违反了合同约定，致使原告不能实现合同目的，故本院对原告关于判令解除其与被告于2018年11月17日签订的《麦颂装饰合同书》的诉讼请求应予支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，放弃了答辩及举证执政的权利，应承担不利的法律后果，根据原告的证据及陈述，在被告未到庭的情况下，本院对原告诉称的被告未完工项目应予采信，对原告关于被告退还其未完工项目装修款52781.45元的的诉讼请求应予支持。被告未依约进行装修已构成违约，应承担违约责任，因合同并未明确约定被告的违约责任，故原告诉请的违约金过高，结合原告损失情况及被告违约情况，本院酌情被告以52781.45元为基数，按中国人民银行同同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准支付原告自2019年4月8日起至实际给付之日止的违约金。因原告未提交被告邢刚毅向工商部门申请注销被告麦颂公司，并承诺被告麦颂公司债券债务已清算完毕的证据，故本院对原告关于被告邢刚毅承担责任的起诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告李亚辉与被告陕西麦颂装饰设计有限公司于2018年11月17日签订的《麦颂装饰合同书》；二、被告陕西麦颂装饰设计有限公司于本判决生效后十日内退还原告李亚辉未完工项目装修款52781.45元；三、被告陕西麦颂装饰设计有限公司于本判决生效后十日内支付原告李亚辉违约金(以52781.45元为基数，自2019年4月8日起至实际给付之日止，2019年8月20日前按中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；四、驳回原告李亚辉的其余诉讼请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1893元、公告费800元共计2693元(原告李亚辉已预交)，现由原告李亚辉负担650元，被告被告陕西麦颂装饰设计有限公司负担2043元，被告陕西麦颂装饰设计有限公司负担部分于本判决生效后十日内支付原告李亚辉。如不服本判决可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人或者代表人的人数提出副本上诉于陕西省西安市中级人民法院。审  判  长   汶 辉人民陪审员樊魁元人民陪审员强晓晨二〇二〇年三月二十日书  记  员   金智华1