广东省汕头市潮阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0513民初82号原告：陈新亮，男，1970年12月8日出生，汉族，住址汕头市潮阳区***********，公民身份号码440************112。被告：汕头市汇品成家投资咨询有限公司，住所地汕头市龙湖区***********之一。法定代表人：包某1。原告陈新亮与被告汕头市汇品成家投资咨询有限公司（下简称“汇品成家公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈新亮到庭参加诉讼，被告汇品成家公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈新亮向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告陈新亮与被告汇品成家公司签订的家居装修协议（含部分增项）；2.被告汇品成家公司偿还原告陈新亮装修材料、工程款93016元及违约金（自2019年9月17日起至还清欠款之日止，每日按装修总造价千分之一计算）；3.被告汇品成家公司偿还原告陈新亮折值63000元或10000元空调家电、53000元家具；4.本案诉讼费用由被告汇品成家公司承担。事实和理由：2019年4月14日，原告陈新亮与被告汇品成家公司签订施工合同，约定由被告汇品成家公司承包原告陈新亮址于汕头市潮阳区中信华庭29栋902房的室内装饰装修工程，开工日期为2019年4月17日，计划竣工日期为同年9月16日。合同签订后，被告汇品成家公司于2019年4月17日入场施工，原告陈新亮于2019年4月14日起陆续向被告汇品成家公司支付了全部工程装修款（含部分增项）。截至2019年9月24日止，被告汇品成家公司只完成了部分泥、木、漆工作及其他配套（含部分增项），以资金周转困难为由，一直处于停工状态。后被告汇品成家公司确认应退还原告陈新亮装修材料、工程款93016元及价值63000元空调家电、家俱等，但被告均未履行义务。原告陈新亮围绕诉讼请求提交了如下证据：1.身份证、信息查询，证明原、被告主体资格；2.没有完成装修项目确认表、快递单，证明原告陈新亮收到被告汇品成家公司邮寄的没有完成装修项目确认表，对房屋装修未完成情况进行确认；3.家居装修协议、装修意向书、收据、装修未完成的图片、不动产查档情况、商品房内部认购协议、房屋平面图、设计效果图、开工图片，证明房屋装修情况。本院对原告陈新亮提交的上述证据予以确认。被告汇品成家公司没有答辩，也没有举证。本院经审理认定事实如下：原告陈新亮与被告汇品成家公司于2019年4月14日签订《家居装修协议》，约定由被告汇品成家公司承包原告陈新亮址于汕头市潮阳区中信华庭29栋902房的室内装饰装修工程，约定开工日期为2019年4月17日，竣工日期为同年9月16日。协议第5条第4项约定：赠送的家具或智能家居根据实际装修总造价315000元的20%赠送即63000元的家具，其中10000元是家电，其余53000元为家具（待双方确认后，后续附加产品明细，此项为公司赠送政策，不可兑换现金），竣工后一个月内全部配齐。协议第8条第1项约定：按本装修合同工期拖延一天，按装修总造价的千分之一进行处罚，若因一方无协议性违约，由违约方承担合同价30%的违约金。协议签订后，原告支付了被告装修款336527元。被告汇品成家公司进场施工后，因资金周转困难，于2019年9月24日停工至今。原告陈新亮于2019年10月31日收到被告汇品成家公司没有完成项目确认表，载明没有完成部分装修事项，收到装修、材料款336257元，确认应退还原告陈新亮93016元，但被告汇品成家公司没有按上述确认还款，原告陈新亮遂向本院提起诉讼，提出前述诉讼请求。本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原、被告之间签订的合同合法有效。原告陈新亮于2019年10月31日收到被告汇品成家公司邮寄的没有完成项目确认表，且未提出异议，其请求解除与被告汇品成家公司签订的家居装修协议（含部分增项），事实和法律依据充分，本院予以采纳，家居装修协议于2019年10月31日解除。原告陈新亮请求被告汇品成家公司偿还93016元，于法有据，本院予以支持。原告陈新亮请求违约金（自2019年9月17日起至还清欠款之日止，每日按装修总造价千分之一计算），超过法律规定，本院调整为以装修总造价336257元为基数，从2019年10月31日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至还清欠款之日止。原、被告约定，赠送的家具或智能家居根据实际装修总造价的20%赠送，待双方确认并于竣工后一个月内全部配齐。经约定系附条件的行为，以装修竣工后双方确认为条件；经查，该条件并未成就，赠送的约定未生效。因此，原告陈新亮提出被告汇品成家公司偿还折值63000元或10000元空调家电、53000元家具的主张，于法有悖，不予支持。被告汇品成家公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权利。故此，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第一款、第六十二条第四项、第九十四条第四项、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款的规定，判决如下：一、原告陈新亮与被告汕头市汇品成家投资咨询有限公司签订的《家居装修协议》于2019年10月31日解除；二、被告汕头市汇品成家投资咨询有限公司应于本判决生效之日起十日内付还原告陈新亮93016元及违约金（从2019年10月31日起以336257元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至还清欠款之日止）；三、驳回原告陈新亮的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4584元，减半收取计2292元，由原告陈新亮承担659元，被告汕头市汇品成家投资咨询有限公司承担1633元。原告陈新亮预交的案件受理费超过其应承担的1633元，予以退回；被告汕头市汇品成家投资咨询有限公司承担的案件受理费1633元应在本判决生效之日起十日内向本院交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审判员  周昭宏二〇二〇年二月二十七日书记员  史 楠附相关法律条文：中华人民共和国合同法第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：(一)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。(三)履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。(五)履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。二、中华人民共和国民事诉讼法第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。