浙江省慈溪市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0282民初13505号 原告：牛震,男,1992年11月13日出生,汉族,户籍地辽宁省本溪市平山区，现住浙江省宁波杭州湾新区。 被告：广东帝豪装饰工程有限公司。住所地：广东省佛山市顺德区大良街道古楼加油站（红岗段）亚丰楼五楼之二。统一社会信用代码：91440604749172680Q。 法定代表人：卢建军，该公司执行董事。 被告：宁波帝之豪装饰工程有限公司。住所地：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B503室。统一社会信用代码：91330201MA28YR4H19。 法定代表人：陈新修，该公司执行董事。 原告牛震与被告广东帝豪装饰工程有限公司（以下简称广东帝豪公司）、宁波帝之豪装饰工程有限公司（以下简称宁波帝之豪公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月2日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年3月24日公开开庭进行了审理。原告牛震到庭参加诉讼，被告广东帝豪公司、宁波帝之豪公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告牛震本院提出诉讼请求：1.判令两被告连带共同退还原告装修费65000元，并支付从2019年11月28日开始至起诉日的违约金1500元；2.本案诉讼费用由两被告负担。庭审过程中，原告牛震变更了违约金的诉讼请求，要求两被告支付从2019年11月28日起至起诉日止以65000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金。事实与理由：2019年4月17日，原告与两被告签订《装修装饰施工合同》，装修装饰工程名称：慈溪浒山街道御翠园1号楼501室，工程承包方式：包工包料，工程总装修装饰费用102000元。合同签订后，原告认真履行合同义务，按时提前支付装修装饰费96600元，两被告收原告装修装饰费用后，只是装修了一小部分，以后即不履行装修装饰合同约定的义务。为此，原告多次督促两被告履行合同，并签订补充协议，两被告迟迟拖延装修时间。2019年11月23日，原告与两被告签订协议，因装修公司停止装修，给原告造成损失，两被告自愿退还未装修部分费用60000元及已安装部分的维保费用、租房费用5000元，共计65000元，同时约定于2019年11月27日前退回65000元，若延期未支付，从2019年11月28日开始计算违约金，每延期一天承担500元。目前，两被告已经逾期。 被告广东帝豪公司书面答辩称，依据加盟合同6.2规定，被告宁波帝之豪公司方为自筹资金、独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险的法律实体；依据加盟合同5.1规定，宁波帝之豪公司在经营过程中如有违法、违规行为等，一切责任均由被告宁波帝之豪公司承担，故请求判决本案的民事责任和诉讼费用由被告宁波帝之豪公司承担。 被告宁波帝之豪公司未作答辩。 经审理，本院查明本案事实如下： 2019年7月20日，原告牛震在宁波杭州湾新区世纪城滨海四路汀兰苑南门商铺悬挂有“广东帝豪装饰杭州湾分公司”店招的被告宁波帝之豪公司内支付装修定金3000元，案外人刘星出具了加盖有被告广东帝豪公司名称印章的收款收据。同年7月28日，原告牛震在被告宁波帝之豪公司，与案外人刘星签订了《装修装饰施工合同》一份，并由案外人刘星加盖了“广东帝豪装饰工程有限公司”的印章，双方约定装修对象为慈溪市浒山街道御翠苑1号楼501室，工程承包方式为包工包料，施工时间为自2019年7月31日起的3个月，工程价款按照102000元结算；双方在合同的变更和解除中约定任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，双方办理终止合同手续，合同施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方协商一致后办理清算手续，在原告付清已施工项目的工程款的基础上，由双方订立终止合同协议。双方还对各自的工作内容、工程价款及结算、材料供应、双方责任、设计与施工及验收、违约责任、纠纷解决等进行了约定。合同订立当日，原告牛震支付一期工程款37800元，于2019年9月21日支付二期工程款40800元，于2019年10月12日支付三期工程款15000元，被告宁波帝之豪公司分别出具了盖有被告广东帝豪公司名称印章的收款收据。期间，原告牛震于2019年9月21日支付工程款2800元。 2019年11月10日，因无故停工、装修进度迟缓，原告牛震与被告宁波帝之豪公司发生纠纷，被告宁波帝之豪公司向原告牛震出示了《广东帝豪装饰工程有限公司品牌战略合作协议书》后，原告牛震与被告宁波帝之豪公司签订了《装修合同补充协议》，《装修合同补充协议》载明发包人（甲方）为牛震，承包人（乙方）为广东帝豪装饰工程有限公司。双方约定慈溪市浒山街道御翠苑1号楼501室工程由乙方承接完成原装修合同中包含的项目，甲方无需支付该工程尾款5400元，装修工程于2019年12月31日前完工，逾期一天，需由乙方支付甲方每天500元的赔偿金，赔偿金于工程完成后结算，乙方重新制定后续每一项详细装修计划（包含瓷砖、淋浴房等）于2019年11月15日前提供给甲方，并每日通报工程进展给甲方，甲方以此计划进行各项工程验收，其中楼梯及楼梯柜子需于2019年11月30日前完工。双方还约定该协议经双方签字盖章后生效。被告宁波帝之豪公司及其法定代表人陈新修在该《装修合同补充协议》的落款乙方处盖章、签名。 被告宁波帝之豪公司未按照《装修合同补充协议》的约定履行相应的义务。因资金短缺，无法进行剩余的装修项目，被告宁波帝之豪公司决定不再进行剩余的装修工程，退回原告剩余的装修费用及因被告宁波帝之豪公司不履行合同给原告造成的其他损失。2019年11月23日，原告牛震与被告宁波帝之豪公司签订《协议》1份，协议载明甲方为牛震，乙方为广东帝豪装饰工程有限公司。协议约定：因停止装修，给甲方造成的损失包括未履行装修部分费用60000元（楼梯12000元、楼梯柜子1500元、油漆10000元、橱柜6000元、集成吊顶2000元、淋浴房1000元、地板7200元，地面找平3000元、开关面板2000元、木门6400元、阁楼自流平2000元、踢脚线2000元、窗台石1000元、物料搬运3000元、垃圾清运900元）和已安装部分的维保费用及租房费用5000元，合计65000元，乙方承诺在2019年11月27日前退还原告65000元，若逾期未支付，则乙方从11月28日开始计算违约费用，每延期一天500元，在费用支付时一并支付给甲方。双方还在该协议中约定该协议经双方签字盖章后生效。被告宁波帝之豪公司及其法定代表人陈新修在该《协议》的落款乙方处盖章、签名。 上述事实由原告牛震提供的《装修装饰施工合同》1份、《装修合同补充协议》1份、《协议》1份、收款收据4份、中国建设银行个人活期账户交易明细1份、广发银行对账单1份、户口簿1份、照片3张、《广东帝豪装饰工程有限公司品牌战略合作协议书》复印件1份、被告宁波帝之豪公司营业执照复印件1份、被告宁波帝之豪公司法定代表人陈新修居民身份证复印件1份以及原告的庭审陈述予以证实。 另查明，被告广东帝豪公司与被告宁波帝之豪公司于2018年11月19日签订编号为NO.229的《广东帝豪装饰工程有限公司品牌战略合作协议书》1份，被告广东帝豪公司为甲方，案外人陈新修为乙方，双方在协议中约定，甲方授权乙方使用“”品牌，乙方以成立有限责任公司等形式进行合法经营活动，授权期限为三年，自2017年2月1日至2020年11月30日。双方还对品牌加盟及权利授予、品牌使用授权区域规定及协议期限、续约、品牌加盟费、品牌管理费及材料采购、品牌宣传、推广、品牌（知识产权）管理、乙方的独立法律责任、不可抗力、协议变更、转让、协议终止和解除、争议解决等进行了约定。在乙方的独立法律责任中，双方约定：“6.1甲方仅为有偿授权乙方使用“”品牌，甲方与乙方及今后就该品牌设立的公司之间并不存在创设任何合伙、合资、代理、雇佣等关系。乙方及其设立的公司在任何时候均无权以甲方名义或代表甲方与其他公司、经济组织或个人商谈业务。6.2乙方使用“”设立的有限公司为自筹资金、独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险、独立承担债务和一切法律责任的法律实体，乙方设立后在经营过程中所产生的一切法律责任均乙方和其设立的公司承担，与甲方无关”。被告宁波帝之豪公司在该协议落款乙方处盖章，被授权代表处有案外人陈清荣签名，联系电话为181××××2632，案外人陈新修在紧急联系人处签名、捺印。 还查明，被告广东帝豪公司官方网站的全国分公司栏目中的杭州湾公司的门店图片与原告提供的被告宁波帝之豪公司门店图片基本相同，官网杭州湾分公司的联系电话为0574823××××1、181××××2632，地址为浙江省宁波市慈溪市庵东镇杭州湾新区世纪城滨海四路汀兰苑南门商铺sv7-2-8广东帝豪装饰。 本院认为，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本案中，被告宁波帝之豪公司虽非被告广东帝豪公司的分公司，也无被告广东帝豪公司的授权，但仍以被告广东帝豪公司的名义与原告签订《装修装饰施工合同》，原告根据被告广东帝豪公司的官网发布的信息有理由相信被告宁波帝之豪公司有代理权，故被告宁波帝之豪公司的代理行为有效，原告与被告宁波帝之豪公司以被告广东帝豪公司名义签订的《装修装饰施工合同》亦属合法有效，被告广东帝豪公司应当在《装修装饰施工合同》约定的范围内承担相应的合同义务。根据该《装修装饰施工合同》关于合同的变更和解除中9.2的约定，施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方协商一致后办理清算手续，在原告付清已施工项目的工程款的基础上，双方订立终止合同协议，并由提出要求终止合同的一方按照合同总价款赔偿对方损失，解除合同。现原告未提供相应的证据证明其已经与被告广东帝豪公司达成了解除《装修装饰施工合同》的协议，也未提供提出终止合同的一方为被告广东帝豪公司的证据，故原告要求被告广东帝豪公司与被告宁波帝之豪公司连带共同返还装修费65000元并支付相应违约金的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 行为人没有代理权仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生法律效力。相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。原告与被告宁波帝之豪公司在履行《装修装饰施工合同》过程中，被告宁波帝之豪公司向原告出示了其与被告广东帝豪公司签订的《广东帝豪装饰工程有限公司品牌战略合作协议书》，原告应当知晓被告广东帝豪公司与被告宁波帝之豪公司之间系品牌加盟关系，被告宁波帝之豪公司与被告广东帝豪公司之间不存在合伙、合资、代理、雇佣等关系，被告宁波帝之豪公司也无权以被告广东帝豪公司名义或者代表被告广东帝豪公司签订合同。原告与被告宁波帝之豪公司签订《装修合同补充协议》和《协议》时，虽然约定协议的承包人为被告广东帝豪公司，但被告广东帝豪公司并未在两份协议上盖章确认，原告也未向被告广东帝豪公司催告要求追认上述两份协议；而原告向本院起诉要求被告广东帝豪公司要求按照协议约定返还装修款并支付违约金后，被告广东帝豪公司并未对《装修合同补充协议》和《协议》予以追认，故原告与被告宁波帝之豪公司签订的《装修合同补充协议》和《协议》对被告广东帝豪公司不发生法律效力，应由被告宁波帝之豪公司承担相应的民事责任。现原告要求被告宁波帝之豪公司返还装修费65000元并支付自2019年11月28日开始至2019年12月2日止以65000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。两被告无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席审理。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十一条第一款、第二款、第三款、第一百七十二条，《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告宁波帝之豪装饰工程有限公司于本判决生效之日起三日内返还原告牛震装修费65000元，并支付以65000元为基数自2019年11月28日开始至2019年12月2日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的违约金； 二、驳回原告牛震的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费1463元，减半收取计731.50元，由被告宁波帝之豪装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 审 判 员 房赤敏 二〇二〇年三月三十日 法官助理胡斐斐 代书记员 杨梦洁