浙江省温州市龙湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0303民初5931号原告：任小虎，男，1979年2月23日出生，汉族，住杭州市下城区。被告：温州天地和装饰设计有限公司，住所地温州市瓯海区瓯海大道半塘路，统一社会信用代码91330304MA287G173H。法定代表人：杨子轩。被告：温州童派商贸有限公司，住所地温州市瓯海区瓯海大道995号（第2层西半边），统一社会信用代码91330304MA29430H83。法定代表人：宗盼龙。原告任小虎与被告温州天地和装饰设计有限公司（以下简称“天地和公司”）、温州童派商贸有限公司（以下简称“童派公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月17日立案后，依法组成合议庭适用普通程序，于2020年1月15日公开开庭进行了审理。原告任小虎到庭参加诉讼，被告天地和公司、童派公司经本院传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。任小虎向本院提出诉讼请求：1、依法判决两被告立即退还原告剩余装修款83100元（大写：捌万叁仟壹佰元整）及利息（以83100元为基数，自起诉之日至判决确定履行之日止，利率按照年利率6%计算）；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年4月1日起至2018年9月27日止，原告与被告签署了住宅装饰装修工程预定合同、住宅装饰装修工程施工合同和住宅装饰装修销售及服务合同。从2018年4月1日起至2018年12月15日止，被告让原告向指定的多部POS机向被告天地和公司交付了总计163104.6元，被告天地和公司向原告出具了四份收款收据（分别为2018年4月1日金额20000元、2018年9月27日金额16850元、2018年9月27日金额13700元、2018年12月15日金额53579.6元），被告童派公司向原告出具了一份收款收据（时间为2018年10月12日，金额58975元）。2018年10月20日，被告进场开始装修，但到2018年12月底，被告就不再派人过来装修，原告多次催促被告加快装修，但均以工人放假回家为由拒不履行合同，2019年3月原告得知被告已人去楼空，即将倒闭，便追讨剩余装修款项，但被告既不退款也不继续履行合同。被告行为已严重侵害原告的合法权益，违反诚实信用原则。故成讼。原告于2020年1月15日陈述双方曾进行结算，不申请对已完成工程量进行鉴定，诉讼请求变更为要求两被告退还原告剩余装修款38127元及利息（以38127元为基数，自起诉之日至判决确定履行之日止，利率按照年利率6%计算）。被告天地和公司、童派公司未作答辩，亦未向本院提交证据。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，被告天地和公司、童派公司经本院传唤未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利。本院经审查对原告提交的证据予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年4月1日，原告任小虎与被告天地和公司签订《住宅装饰装修工程预定合同》，载明楼盘名称为“龙湾区瑶溪住宅区”，并约定“甲方（即任小虎）以活动团购定金委托乙方（即天地和公司）的方式，委托乙方为甲方提供装饰装修工程的设计、预算、施工，家具、家电、软饰配套产品供应等一系列服务。甲方预付定金后，即可享受公司优惠活动。甲方预付定金后，乙方即根据甲方需求完成设计、预算等一系列服务。因甲方原因要求终止合同，甲方所缴纳定金乙方不予退还。甲方应在本合同签订日预付20000元作为活动团购费”等内容。2018年9月27日，原告任小虎（合同甲方）与被告天地和公司（合同乙方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》，合同编号为SG2018-09-029，载明装修地址为“龙湾区瑶溪住宅区”，并约定原告任小虎委托被告天地和公司进行房屋装修，签订合同当日一次性支付装修服务费为50550元，该合同未具体约定开工日期，载明以甲方签开工确认单日期为准，竣工日期未载明，但合同第5条“工程工期”部分根据房屋实际面积等不同情况进行约定。当日，原告任小虎（合同甲方）与被告童派公司（合同乙方）签订《住宅装饰装修销售及服务合同》，合同编号为SG2018-09-029，载明甲方房屋已委托天地和装修公司提供房屋装修服务，乙方为甲方提供房屋装修所需的主材、家具、家电等房屋装修所需商品的采购服务、为甲方提供因房屋装修采购服务所配套的其他服务，合同价款合计为117950元，签订合同当日支付本合同总金额的50%，即58975元，房屋开始进行涂饰工程之前，支付中期款，合同总金额的45%即53078元，余款5%即5897元。2018年9月27日，原告任小虎与被告天地和公司签订了一份《施工合同补充说明》，载明原预算价178375.37元，优惠后最终合同价为168500元，从正式开工（水电进场）开始，90个工作日完工等内容。该文件加盖有天地和公司印章。2018年4月1日，被告天地和公司向原告任小虎出具一份金额为20000元的《收据》（编号为5955596），并载明“定金”。2018年9月27日，被告天地和公司向原告任小虎出具两张金额分别为16850元、13700元的《收据》（编号为7399037、7399038），分别载明“工程款、部分首期款”。2018年10月12日，被告童派公司向原告任小虎出具一份金额为58975元的《收款收据》（编号为0086251），载明“补齐首期款”。2018年12月15日，被告童派公司向原告任小虎出具一份金额为53579.6元的《收款收据》（编号为4081061），载明“中期款”。以上合计163104.6元。原告陈述被告天地和公司于2018年10月20日就涉案房屋装修开工后，2018年12月底停工，春节后没复工，原告听说被告公司经营状况极不好，于2019年3月份陆续找被告公司，催促要么施工，要么退款，2019年5月18日双方进行结算，原告提供的《装修工程业主缴款单【尾期】》及《工程增减量变更单》载明客户已交金额163104.6元，尾款应交5897元，尾款变更单-44024.06元，被告天地和公司应退还款项为38127.06元。原告称因被告公司不返还现金，原告当时有异议，故双方未在结算单上签名。《工程增减量变更单》反映水电及安装工程方面，插座、开关、筒灯尚未安装，厨房方面，钛合金双包套移门、铝扣板天花吊顶、橱柜、菜盆等未安装，主卫生间方面，铝合金双包套平开门、三合一照明取暖通风模块、主卫浴室柜及龙头、淋浴花洒、座便器、淋浴隔断等未安装，客餐厅及过道方面，入户成品单面门套、储物间成品复合实木门等未安装，成品电器方面，海尔对开门冰箱、三星55寸电视、海尔洗衣机、智能锁等未提供，成品家具方面，餐桌、餐椅、布艺沙发、茶几、电视机柜、鞋柜、床及床头柜、组合衣柜等未提供，另有全房木地板需要退减部分款项。以上事实有《住宅装饰装修工程预定合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》及《施工合同补充说明》、《住宅装饰装修销售及服务合同》、收款收据、《装修工程业主缴款单【尾期】》及《工程增减量变更单》、装修房屋照片、原告淘宝购物记录以及当事人的陈述予以证实。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告任小虎与被告天地和公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》及《施工合同补充说明》，与被告童派公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》，均系当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，属有效合同。结合装修房屋照片、原告淘宝购物记录及原告陈述，原告提供的《装修工程业主缴款单【尾期】》、《工程增减量变更单》中载明的未完工项目、未提供家具电器等内容较为客观可信，可以作为定案依据。被告天地和公司、童派公司未按合同约定履行自己的义务，依法应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，原告要求退还剩余装修款于法有据。两被告共同为原告房屋提供装修服务，两被告属于密切利益关联方，《施工合同补充说明》虽仅有天地和公司盖章，但约定全部的合同价款，《装修工程业主缴款单【尾期】》结算数额中也未区分两被告公司具体数额。在两被告不出庭抗辩的情况下，第三方客观上难以判断两被告公司各自承担数额，依据公平原则，原告要求两被告共同退还剩余装修款38127元并无不当，本院予以支持。原告要求自起诉之日起按照年利率6%计算利息损失，6%标准并无明确依据，本院依法调整为按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告温州天地和装饰设计有限公司、温州童派商贸有限公司于本判决生效后十日内共同向原告任小虎返还装修款38127元及利息损失(以38127元为基数，自起诉之日即2019年9月17日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至生效判决确定的履行之日止)；二、驳回原告任小虎其他诉讼请求。本案受理费753元（原告已预缴1878元），由被告温州童派商贸有限公司、温州天地和装饰设计有限公司共同负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。审 判 长  李曙光人民陪审员  孙素娜人民陪审员  项小丰二〇二〇年三月十六日书 记 员  张赛雯?附文：一、不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。二、执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。