广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0106民初39701号原告：广州欧冶广告有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：刘丽琴。委托诉讼代理人：尹曾，系该司职员。委托诉讼代理人：林秋桂，系广东江盈律师事务所律师。被告：广州国漫堂动漫科技有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：张少洋。原告广州欧冶广告有限公司（以下简称“欧冶公司”）诉被告广州国漫堂动漫科技有限公司（以下简称“国漫堂公司”）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，于2020年1月15日公开开庭进行审理。原告欧冶公司的委托诉讼代理人尹曾、林秋桂到庭参加诉讼，被告国漫堂公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。原告欧冶公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告所欠合同尾款33769.6元；2.判令被告支付原告违约金（以48900元为标的总额，按年利率24%为标准，自2019年5月30日起计至付清全部款项之日止）；3.判令本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年4月初，原、被告签订《SSS（文和友项目）招牌广告工程合同》—(OY-GC-190412)，约定原告向被告提供招牌广告制作安装服务，被告向原告支付合同款48900元。工程验收合格后，被告仅向原告支付货款15130.4元，剩余款项在原告多次催促的情况下至今仍未支付。为维护自身合法权益，原告特依法提起本诉讼，请求法院判如所请！被告国漫堂公司未作答辩。经审理查明：2019年4月，原告（乙方、承包方）与被告（甲方、委托方）签订《招牌广告工程承包合同书》（合同编号为OY-GC-190402），约定：甲方委托乙方制作招牌广告业务，项目名称为招牌制作安装，安装地点为广州市白云区停机坪，开工日期为2019年4月2日（自乙方收到甲方预付款之日起），竣工时间为2019年4月20日、合同工期总天数为15至18天。合同总金额为42500元，合同总金额包括制作、安装、运输、后期维护等乙方履行合同所需的费用。付款方式为第一部分金额为21250元（预付款），第二部分金额为21250元（尾款）。安装完成后，10天内甲方无反馈意见，视为验收合格。甲方在工程验收合格后需在五个工作日内支付合同第二部分款项给乙方，甲方未能按照合同约定支付工程款给乙方，按照合同总金额的2%计算日违约金。2019年4月，原告（乙方、承包方）与被告（甲方、委托方）签订《招牌广告工程承包合同书》（合同编号为OY-GC-190412），约定：甲方委托乙方制作招牌广告业务，项目名称为招牌制作安装，安装地点为广州市白云区停机坪，开工日期为2019年4月12日（自乙方收到甲方预付款之日起），竣工时间为2019年4月25日、合同工期总天数为12至15天。合同总金额为48900元，合同总金额包括制作、安装、运输、后期维护等乙方履行合同所需的费用。付款方式为第一部分金额为24450元（预付款），第二部分金额为24450元（尾款）。安装完成后，10天内甲方无反馈意见，视为验收合格。甲方在工程验收合格后需在五个工作日内支付合同第二部分款项给乙方，甲方未能按照合同约定支付工程款给乙方，按照合同总金额的2%计算日违约金。原告（承包方）与被告（委托方）签订《项目验收确认书》，约定：经文和友特派验收负责人刘夏延（及指派的相关人员）进行验收检查，2019年5月19日承包方已完成承包文和友龙虾馆广州二店（5号停机坪内）招牌制作及安装等相关工程项目，内容的情况如下：外立面招牌现场汇总为名称为一楼侧门文和友龙虾馆招牌1块及名称为正门文和友龙虾馆主招牌一块等。经验收后，承包方所制作招牌按合同规定正式交付文和友龙虾馆广州二店（5号停机坪内）使用，若往后出现问题将自动转为售后服务，承包方将不需要承担以上验收项目以外的招牌售后服务，特此确认。被告分别于2019年4月9日支付10000元、2019年4月14日支付20000元、2019年4月18日支付15700元、2019年6月10日支付11930.4元，合计57630.4元。原告主张其已依约履行义务且项目已验收，被告至今未支付尾款33769.6元，为此原告提交了照片、微信聊天记录截图等证据予以证明。微信聊天记录截图载明：原告向微信号为“刘夏延XiayanLiu”催收第一和第二批定金。微信号为“刘夏延XiayanLiu”回复：我一定筹钱给你的，你放心。微信号为“文和友”向原告发送：《20190417广州停机坪修改文件》及相关问题。原告在微信群名为“欧冶与SSS（5）”发送：目前我们定下的内容已经做完，按流程我们5月10号要收款的。完工时间怎么写的5月19日？日期需不需要改一下@刘夏延XiayanLiu。微信号为“刘夏延XiayanLiu”回复：这个时间等于是验收时间啊等。原告于6月6日再次向微信群名为“欧冶与SSS（5）”发送：项目总额为42500+48900+6620（减取消的一个2980）+重做的二块2750总计100770元，收到定金10000+20000+15700，总计45700元，应收尾款总计55070元及《20190524收款通知书-文和友项目》。该通知书载明：根据贵司与我司的合作内容及协议，贵司应于竣工十日内验收并付清尾款55070元，（支付日期应在2019年5月10日前）。我方多次申请支付尾款，且于5月20日微信要求贵司5月24日前付清尾款，未收到准确答复。特再次恳请贵方本着友好、诚信原则尽快安排付款（2019年5月30日前）。经公司决定，如未能在截止日前付款，我司将以拖欠货款为由终止后续合作（含维护维修服务），并于2019年6月1日起上门请款，所有收款的人工开销按350元/人/次，由客户自行承担。庭审中，原告表示“刘夏延XiayanLiu”系被告的员工刘夏延。涉案欠款是合同金额为48900元的合同款项，而合同金额为42500元的合同款项已支付完毕，违约金的起算点为《催款通知书》载明的最迟还款期限即2019年5月30日。本院认为：原告与被告签订的两份《招牌广告工程承包合同书》及《项目验收确认书》，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，双方均应按约履行。现原告主张其已依约履行合同义务，且被告已验收，但被告至今未依约支付合同款。上述事实有原告提交的证据及原告的庭审陈述予以佐证。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉答辩，亦未提交证据对原告的主张予以反驳，视为其放弃抗辩的权利，本院对原告的上述主张予以采信。根据合同约定，被告应在工程验收合格（即2019年5月19日）后五个工作日（即2019年5月24日）内支付合同第二部分款项给原告，被告未能按照合同约定支付工程款给原告，按照合同总金额的2%计算日违约金。原告发出催款通知书要求被告于2019年5月30日前支付尾款45700元（48900元+42500元－10000元－20000元－15700元），被告在原告发出催款通知书后仅于2019年6月10日支付11930.4元，尚有33769.6元未付，已构成违约，故原告要求被告支付合同款33769.6元及违约金（违约金分别以45700元为本金，自2019年5月30日起至2019年6月9日止；以33769.6元为本金，自2019年6月10日起至实际清偿之日止；均按年利率24%计付）有理，本院予以支持。对于超出上述部分的违约金，依法无据，本院不予支持，依法予以驳回。被告国漫堂公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法作缺席判决。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告广州国漫堂动漫科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广州欧冶广告有限公司支付合同款33769.6元及违约金（违约金分别以45700元为本金，自2019年5月30日起至2019年6月9日止；以33769.6元为本金，自2019年6月10日起至实际清偿之日止；均按年利率24%计付）；二、驳回原告广州欧冶广告有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费740元，由被告广州国漫堂动漫科技有限公司负担。服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  林 吉人民陪审员  翁治科人民陪审员  石晓梅二〇二〇年三月二十四日法官助理王茹书记员叶丽方