新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新民初6号 原告：上海电气集团股份有限公司，住所地上海市。 法定代表人：郑建华，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郑明，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘冠章，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 被告：新疆嘉润资源控股有限公司，住所地新疆维吾尔自治区玛纳斯县。 法定代表人：任昌基，该公司董事长。 委托诉讼代理人：聂晓江，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所律师。 原告上海电气集团股份有限公司（以下简称上海电气公司）与被告新疆嘉润资源控股有限公司（以下简称新疆嘉润公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年2月21日立案后，新疆嘉润公司提出管辖异议，本院作出（2019）新民初6号民事裁定，驳回其对本案管辖提出的异议。新疆嘉润公司上诉至最高人民法院，最高人民法院作出（2019）最高法民辖终421号民事裁定，驳回其上诉，维持原裁定。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月29日公开开庭进行了审理。原告上海电气公司的委托诉讼代理人郑明、被告新疆嘉润公司的委托诉讼代理人聂晓江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 上海电气公司向本院提出诉讼请求：1．判令新疆嘉润公司支付工程款848209829.37元；2．判令新疆嘉润公司支付迟延付款利息16028万元（按一年期贷款基准利率上浮20%计算，计算至2018年12月31日，后续迟延付款利息按照此利率计算至实际给付之日）；3．本案诉前财产保全申请费5000元由新疆嘉润公司承担。事实和理由：2013年9月12日，上海电气公司与青岛安泰信集团有限公司（以下简称青岛安泰信公司）签订《新疆嘉润公司动力站2×350MW机组工程设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包合同》（以下简称总承包合同）约定，上海电气公司作为总承包商负责新疆嘉润公司动力站3号、4号机组的工程建设，合同总价为197960万元。2015年2月3日，因青岛安泰信公司资金周转困难，无法按照总承包合同的约定支付工程进度款，应该公司要求，上海电气公司与青岛安泰信公司及新疆嘉润公司三方共同签订《新疆嘉润公司动力站2×350MW机组工程设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包合同变更合同》（以下简称变更合同）及《新疆嘉润公司动力站2×350MW机组工程设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包合同延期付款协议》（以下简称延期付款协议）各一份。根据变更合同约定，本项目业主由青岛安泰信公司变更为新疆嘉润公司。同时，延期付款协议就延期付款期限、延期付款利息、违约责任等事项作出约定，并确认青岛安泰信公司应与新疆嘉润公司共同承担上述三份协议项下各款项的支付义务。上述协议签订后，上海电气公司依约全面履行了合同义务。其中3号机组于2015年8月31日通过168小时试运行，于2016年8月31日通过质保期，并于2016年9月3日取得《最终接收证书》。4号机组于2015年12月10日通过168小时试运行，于2016年12月10日通过质保期。2016年12月18日，上海电气公司与新疆嘉润公司共同签署了《最终接收证书》，新疆嘉润公司作为业主方书面确认上海电气公司按约定完成了所有工作内容。新疆嘉润公司在上述协议履行过程中存在严重违约行为，自2015年7月起，新疆嘉润公司再未支付工程进度款。延期付款协议约定的付款期限届满后，上海电气公司再次应新疆嘉润公司与青岛安泰信公司的请求，于2016年2月3日签订了《关于新疆嘉润公司动力站2×350MW机组工程设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包及延期付款的执行补充协议》（以下简称执行补充协议），就本项目延期付款本金及利息偿还作了重新约定。按照执行补充协议所附还款计划约定，新疆嘉润公司应于2016年6月至2017年8月期间分十五次向上海电气公司支付欠款合计83736.80万元，其中第一笔还款金额为2000万元，还款时间为2016年6月；同时，新疆嘉润公司应按照延期付款协议的约定另行支付利息，并在2017年付清利息。因结算、决算发生的合同金额调整，在2017年8月付款时调整。执行补充协议签订后，新疆嘉润公司未按照约定支付欠款及利息。山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司于2016年6月29日出具并经双方共同签字确认的《工程造价咨询报告书》确认：本项目审定工程总造价为1990814029.37元，扣除新疆嘉润公司与青岛安泰信公司已付款，新疆嘉润公司尚欠上海电气公司工程款848209829.37元。为此，上海电气公司分别于2016年6月1日和2016年6月28日向新疆嘉润公司发函催要欠款，之后又多次联系新疆嘉润公司，均未取得任何实际效果。鉴于新疆嘉润公司的上述严重违约行为，其应向上海电气公司支付工程欠款外，还应按照延期付款协议第1条、第2条及附件3的约定向上海电气公司支付延期付款利息16028万元。综上，请求依法支持上海电气公司的全部诉讼请求。 新疆嘉润公司辩称，上海电气公司在工程欠款、利息计算基础及利率等方面均存在错误。首先，上海电气公司以手续费名义收取的1620万元应抵扣工程款。其次，2014年8月7日，新疆嘉润公司与上海电气公司的全资子公司上海电气融创融资租赁有限公司（以下简称上海融创公司）签订了《融资租赁合同》。同日，新疆嘉润公司与上海融创公司、上海电气公司、青岛安泰信公司签订《新疆嘉润公司动力站2×350MW机组项目主机设备及部分辅机设备买卖合同》（以下简称买卖合同），将总承包合同项下主机设备及部分辅机设备，改为由上海融创公司向上海电气公司购买后向新疆嘉润公司租赁，因此，该批设备中应由上海融创公司向上海电气公司支付的74026.40万元已经不属于工程款，自2014年8月7日起应视为新疆嘉润公司已付款，用于抵扣新疆嘉润公司的应付款项。最后，所谓延期支付，实际上是上海电气公司垫付的工程款，利率在央行一年期贷款基准利率基础上上浮20%违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定。新疆嘉润公司已支付的2023.16万元利息中上浮的部分也应当抵扣工程款。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2013年9月12日，上海电气公司与青岛安泰信公司签订总承包合同约定，一、合同协议书。青岛安泰信公司为业主，上海电气公司为承包商建设新疆嘉润公司动力站2×350MW机组项目工程。建设规模：新疆嘉润公司动力站一期规划为5×350MW燃煤机组。本项目只考虑2×350MW超临界机组，即3号、4号机组建设，以下简称总包项目，5号机组的建设根据3号、4号机组建设的情况另行协商，1号至5号机组辅助车间及附属设施已随1号、2号机组由业主统筹考虑，一次建成。建设地点为新疆维吾尔自治区××县东侧16KM，冬麦地村南侧，电解铝厂北侧。工期：开工日期以满足开工条件后，至3号、4号机组通过试运行168小时满负荷运行。价格和工作范围：合同总价为197960万元，承包商承诺完成场区界线外1米之内3号、4号、5号机组及相关系统的设计，并以交钥匙总承包的方式承担本工程新疆嘉润公司动力站3号、4号机组的制造、设备监造、采购（含随机备品备件）、运输、建筑、安装、调试、机组168小时试运行、设备培训、技术服务、配合达标投产、质保期保修期及完成修补其任何由于总承包商原因和责任造成的缺陷等。具体工作范围见附件01-工作范围与接口，分项价格表及说明见附件04-分项价格表及说明。除双方另有约定外，业主无须再向承包商支付其他任何费用。其他事项：2．下列文件应作为合同的组成部分，合同签订后经双方协商一致达成的补充协议或备忘录（包括技术协议）；合同协议书；附件01-16；合同条件，上述文件包括了业主和承包商到本协议签订日期为止关于本项目的全部协议，并取代以往双方关于本项目所达成的所有协议、合同、备忘录和会议纪要等。上述文件相互补充和解释，多出现模棱两可或者相互矛盾时，以上面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。3．鉴于业主将按合同规定给付承包商各种款项，承包商特在此立约，保证全面按照合同规模完成承包范围内的工程。4．鉴于承包商将承担上述承包范围内的工程，因此，业主特在此立约，保证按照合同规定的方式和时间，向承包商支付合同规定的款项。二、合同条件。8．开工、延误和暂停：8.1工程定的开工，合同签订生效后，如现场具备开工条件并满足如下条件，则业主应向承包商发出开工通知，承包商则应在三天内向业主提交开工报告，经业主批准后在开工报告中注明的日期作为开工日期：（1）按照合同规定，现场五通一平完成、场地移交及桩基工程完成交接手续签字确认；（2）主厂房浇灌第一罐混凝土计算开工日期。（3）收到合同价格的10%预付款。若本总承包合同生效后18个月内工程仍然无法正式开工，则相关合同条件及合同价款的调整双方友好协商议定。8.2完工时间：完工时间指3、4号机组通过168小时试运行；详见协议书附件02（工程进度）。10．业主的接收：10.1工程的接收，除9.4款（未能通过机组168小时试运行）中所述的情况外，当（i）除下面（a）项允许的情况以外，机组已按合同规定包括第8.2款（完工时间）中提出的事项完工，（Ⅱ）机组已通过168小时试运行试验，业主应收工程。11．缺陷责任：最终接收证书，业主向承包商颁发最终接收证书，或者符合下述视为向承包商颁发最终接收证书的情形，则承包商的所有义务已经履行完毕。13．变更和调整：变更权，在机组通过168小时试运行试验前的任何时间，业主可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。经承包商同意后变更可以包括准备交给他人进行的任何工作的删减。承包商应遵守并执行每项变更。14．合同价格和付款：14.1合同价格，（a）工程款的支付应以固定总额合同价格为基础，按照合同规定进行的调整，另行结算。（b）承包商应支付根据合同要求应由其负责的各项税费，除第13.6款（因法律变更的调整）说明的情况以外，合同价格不应因任何这些税费进行调整。14.2预付款，承包商应按照合同协议书附件03（付款方式与付款进度），业主应在规定的时间内支付预付款或者定金。14.3工程进度付款的申请，本合同应按照协议书附件03（付款方式与付款进度），向业主提交报表一式六份（付款里程碑节点或者控制节点核实申请），详细说明承包商自认为有权得到的款项，以及包括按第4.21款（进度报告）的规定编制的相关进度报告在内的证明文件。14.8质保金的支付：在质保期的期满日期后，应在21天内将质保金未付的余额付给承包商。质量保修期为机组通过168小时试运行起12个月。14.12最终付款，业主应按照第14.6款（付款的时间安排）（c）项的规定，向承包商支付最终应付款项扣除业主过去已付的全部款项、以及按照第2.5条款（业主的索赔）的规定决定的任何减少额后的款项。该协议签订后，上海电气公司按照约定进场开始施工建设。 2015年1月，青岛安泰信公司（甲方）与新疆嘉润公司（乙方）、上海电气公司（丙方）签订变更合同约定，甲方是从事控股管理型公司，并不直接拥有和使用该工程，且甲方经营范围不涵盖电厂实体建设及经营，原合同项下总承包工程的竣工验收调试、运行及所有设备采购、运营、维护等都是实际发生在新疆嘉润公司。甲乙丙三方确认对原合同项下的部分应付款项可选择采用延期支付，并于2015年1月底前签署延期付款协议，为此，经双方友好协商，对原合同变更如下：原合同业主由青岛安泰信公司变更为新疆嘉润公司，原合同其余条款维持不变，本合同自签署之日起成立，但自延期付款协议生效之日起生效。2015年2月3日，青岛安泰信公司（甲方一）、新疆嘉润公司（甲方二）与上海电气公司（乙方）签订延期付款协议约定，1．一般约定：1.1延期付款的发生，在履行承包合同的过程中，甲方（甲方一、甲方二合称）应根据承包合同中有关约定向乙方支付相应的工程进度款。但是在满足工程进度款付款条件的前提下，如果甲方未按承包合同的约定支付相应工程进度款，本协议约定如下：在满足本协议所述条款的前提下，乙方同意甲方按本协议履行承包合同的支付义务，即甲方将在承包合同中约定的付款期限届满后的一定期限内，履行工程进度款的支付义务（以下简称延期付款）。1.2延期付款的前提条件，延期付款的发生以甲方同时满足以下条款的约定为前提：1.2.1承包合同已经签署并生效，甲方已向乙方支付承包合同总额10%的预付款；1.2.2双方确认截至2014年11月30日甲方应付款项包括：延期付款手续费1620万元；应付账款利息2023.16万元（详见附件《截至2014年11月30日新疆嘉润公司应付利息确认单》）；应付未付资金8947.08万元（详见附件《截至2014年11月30日新疆嘉润公司应付未付账款确认单》）。1.2.3甲方承诺按照附件《还款计划表》支付1.2.2条项下的应付款项。1.4每笔延期付款金额的确认，1.4.1当每笔工程进度款满足付款条件时，乙方按照承包合同的约定向甲方提交付款里程碑节点或控制节点核实申请，详细说明乙方认为有权得到的款项，相关进度报告及证明文件（以下合称付款申请）。同时乙方将向甲方提交本协议附件1所示的《延期付款资金通知及确认单》，供甲方在无法按照约定支付此笔工程进度款的情况下，核对并确认该笔延期付款的金额。1.5延期付款的期限，在满足本协议的条款及条件之前提下，乙方同意甲方本协议项下所有包含延期付款本金及利息的全部延期款项的最终还款期限以下述两个时间中的先到者为准：3号机168小时运行后4个月内偿还延期付款总额的50%及利息及4号机168小时运行后4个月内偿还延期付款总额的50%及利息；2015年11月30日。2．延期付款的利率和利息、手续费：延期付款的利率：2.2.1每一笔延期付款的利息自本协议1.4条双方认可日期起开始计息。2.2.2延期付款年利率适用1年期贷款基准利率上浮20%。2.3手续费：2.3.1甲方需向乙方支付延期付款手续费，手续费计取比例为延期付款总额度的3%，计1620万元。2.4应收账款利息：2.4.1根据总承包合同的建设进度，截至2014年11月30日，新疆嘉润公司项目乙方累计产生应收账款130653.6万元；2.4.2应收账款利息按照2.2.2条规定的利率计算，截至2014年11月30日，新疆嘉润公司项目乙方应收账款利息为2023.16万元。2.5应付未付账款：2.5.1根据1.3.1条约定的1：1投入的原则，按照工程进度款，截至2014年11月30日，甲方应支付39196.08万元，实际支付30249万元，欠款8947.08万元。3．双方的权利和义务：3.1甲方在遵守承包合同与本协议条款的前提下，有权按照本协议的约定延期付款。5．违约责任：5.1以下任一时事件出现或成就，均构成本协议项下的甲方违约事件：5.1.1甲方或担保人在本协议或有关担保合同项下作出的陈述和保证被证明是不真实、不准确或不完整的，或是具有误导性的；或甲方或担保人违反了在本协议或有关担保合同中所作出的承诺或有关义务和约定。5.1.2甲方未按本协议及承包合同的预定按时足额支付工程进度款、延期付款本金以及相应利息。5.1.3甲方或担保人出现任何违约事件及不良信用记录，或甲方或担保人经营状况、财务状况严重恶化。5.1.4与本协议项下担保有关的抵押物、质押物贬值、毁损或灭失。5.1.7甲方未在本协议的宽限期内支付利息。5.1.8甲方未在第1.5条约定的最终还款期前全额偿还本协议项下延期付款的本金、利息、欠息与罚息。5.1.10甲方或担保人在其他融资协议项下发生实质性违约。5.4如果甲方未能在第1.5条约定的期限内清偿全部的延期款项，则甲方应清偿上述未付款项外还应支付违约金5000万元。为避免疑义，乙方获取前述违约金不会影响其在承包合同以外及本协议项下或依照法律法规的规定享有其他救济途径及权利。附件2：还款计划表，确认延期付款手续费1620万元、利息2023.16万元，共计3643.16万元的付款时间为2015年2月。30%未付部分8947.08万元中3000万元的付款时间为2015年3月、5947.08万元的付款时间为2015年4月。新疆嘉润公司在该还款计划表上签字确认。附件3：截至2014年11月30日新疆嘉润公司应付利息确认单，新疆嘉润公司与青岛安泰信公司确认，截至2014年11月30日，本项目应付上海电气公司垫付资金利息共计2023.16万元。新疆嘉润公司3、4号机组延期付款利息计算表确认，2014年11月30日应付利息2023.16万元。2014年11月22日，金融机构基准利率5.6%，目前利率按调整后的利率上浮20%计算。附件4：截至2014年11月30日新疆嘉润公司应付未付账款确认单，新疆嘉润公司、青岛安泰信公司确认应付未付资金共计8947.08万元。上述协议签订后，新疆嘉润公司于2015年2月15日、2016年2月16日分两笔向上海电气公司支付了手续费1620万元；于2016年2月16日向上海电气公司支付了利息款2023.16万元。 2016年2月3日，青岛安泰信公司（甲方）、新疆嘉润公司（乙方）与上海电气公司（丙方）签订执行补充协议约定，现延期付款协议项下的延期付款期限已届满，青岛安泰信公司和新疆嘉润公司尚未支付完毕延期付款本金及利息。各方同意对延期付款本金及利息的偿还重新作出安排，各方再次确认如下：（一）新疆嘉润公司承诺在2016年3月1日前提供动力站项目政府有关部门、发改委立项核准的文件。否则，上海电气公司有权将此作为新疆嘉润公司在主合同项下的违约事件，有权援引担保合同和法律法规规定的救济措施。（二）新疆嘉润公司确认按照以下还款计划尽快清偿尚未支付款项（还款计划详见附件）。该还款计划将取代延期付款协议第1.5条项下的延期付款期限。（三）主合同已生效并由各方实际履行。截至本协议签字日，两台机组已通过168小时试运行。（四）本协议作为主合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。如主合同与本协议不一致的，以本协议为准。该执行补充协议所附还款计划载明，还款计划仅包括总承包合同项下的欠款及质保金，不含保证金、利息，利息按延期付款协议另行支付，并在2017年付清；因结算、决算发生的合同金额调整，在2017年8月付款时调整。该还款计划还款金额总计83736.80万元，分别于2016年6月还款2000万元、2016年7月还款2000万元、2016年8月还款2000万元、2016年9月还款3000万元、2016年10月还款3000万元、2016年11月还款3000万元、2016年12月还款4000万元、2017年1月还款5000万元、2017年2月还款5000万元、2017年3月还款6000万元、2017年4月还款6000万元、2017年5月还款7000万元、2017年6月还款11000万元、2017年7月还款12000万元（含质保金7059.2万元）、2017年8月还款12736.80万元（质保金）。新疆嘉润公司、青岛安泰信公司盖章予以确认。上述协议签订后，新疆嘉润公司未按照约定履行付款义务。 2016年9月3日，新疆嘉润公司与上海电气公司签订《最终接收证书》约定，3号机组于2015年8月31日通过168小时试运行；根据总承包合同条款约定（合同条件1.1.3.6），机组质量保修期间系指机组通过168小时试运行起12个月；3号机组在2015年8月31日至2016年8月31日质量保修期间，机组运行正常，上海××号所有工作内容；当关键设备出现问题时，上海电气公司承诺将给予技术支持，配合解决；新疆嘉润公司与上海××号最终移交事宜达成一致意见。2016年12月18日，新疆嘉润公司与上海电气公司签订《最终接收证书》约定，4号机组于2015年12月10日通过168小时试运行；根据总承包合同条款约定（合同条件1.1.3.6），机组质量保修期间系指机组通过168小时试运行起12个月；4号机组在2015年12月10日至2016年12月10日质量保修期间，机组运行正常，上海××号已于2016年8月31日完成最终移交，至此，上海电气公司已按总承包合同要求完成新疆嘉润公司动力站3、4号机组（2×350MW）工程所有工作内容。 双方当事人在履行上述协议过程中，陆续签订了十六份《新疆嘉润公司3号、4号机组延期付款利息计算表》，经新疆嘉润公司盖章确认的2013年10月12日-2017年12月30日期间应付利息（按银行同期贷款基准利率上浮20%计算）共计13549.62万元。上海电气公司主张2017年12月31日至2018年12月30日期间的利息应按年利率4.35%上浮20%计算，为4501.45万元。 另查明，山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司接受新疆嘉润公司的委托，对上海电气公司施工的××站、4号）工程的结算书进行了审核。于2016年6月29日出具了工程造价咨询报告书。该咨询报告载明，送审结算造价为1992360275.48元，审定工程造价为1990814029.37元，审减金额为1546246.11元。新疆嘉润公司、上海电气公司于2016年7月签字确认了上述审核结果。 再查明，2014年8月7日，新疆嘉润公司（使用方）与上海电气公司（供应商）、上海融创公司（买方）、青岛安泰信公司签订买卖合同约定，使用方系本合同项下标的设备的实际使用及运营单位。根据使用方和买方之间的融资安排，买方根据使用方选定的供应商购买新疆嘉润公司动力站2×350MW机组项目项下的主机设备及部分辅机设备，并以融资租赁方式出租给使用方使用。使用方、买方确认为实现双方签订的《融资租赁合同》项下融资租赁的目的而签订本合同，本合同项下标的设备即为《融资租赁合同》项下的租赁物，使用方与买方在本合同中未约定的权利义务关系以《融资租赁合同》有关约定为准。合同价款及支付：合同价款总额为92533万元。本合同签署后，买方委托使用方将《融资租赁合同》项下使用方应支付给买方的第一期租金18506.6万元直接支付给供应商作为第一期合同价款，使用方付款后视为买方已向供应商支付了第一期合同价款。本合同生效后，买方按如下进度，向供应商付款：第二期合同价款，合同生效后一个月内，支付37158.4万元；第三期合同价款，合同生效后四个月内，支付24350万元；第四期合同价款，合同生效后十个月内，支付3265万元；第五期合同价款，合同生效后二十五个月内，支付9253万元。同日，上海融创公司（甲方）与新疆嘉润公司（乙方）签订《融资租赁合同》约定，本合同项下租赁物为新疆嘉润公司动力站2×350MW机组项目项下的主机设备及部分辅机设备等，租赁物价款总为92533万元，具体设备清单、租赁物设置场地详见本合同附件1。租赁期限：本合同项下租赁期限为自起租日起五年。起租日为甲方按买卖合同首次实际支付部分租赁物价款之日。租赁期限为不变期限，在租赁期限内，乙方不得中止、终止对租赁物的租赁。租金及其他费用：本合同项下的租金共二十一期。违约条款：当乙方未按本合同规定支付租金或其他应付款给甲方，或未按时偿还甲方垫付的任何费用时，乙方应就逾期金额按每日千分之一项甲方支付迟延履行金。甲方有权将迟延履行金从乙方向甲方支付的款项中先予扣收，直至全部付清为止。乙方如发生以下任一情形的，甲方有权要求乙方立即支付全部到期和未到期租金及其他应付款项或解除本合同、收回租赁物，并停止支付买卖合同项下未支付的租赁物价款，同时乙方应按租赁物价款总额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失，且甲方有权要求租赁物的生产商或供应商立即停止向乙方提供任何有关租赁物的技术支持及服务。上述协议签订后，新疆嘉润公司未支付2016年10月及以后的租金，上海融创公司于2018年1月2日向上海市高级人民法院提起诉讼，请求新疆嘉润公司支付租金、违约金、迟延履行金等，目前该案仍在审理阶段。 庭审中，上海电气公司主张新疆嘉润公司已付工程款为1142604200元。 本院认为，案涉总承包合同、变更合同、延期付款协议、执行补充协议等系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律、法规的强制性规定，均合法有效，双方当事人应按照合同约定全面履行各自的义务。《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同”。本案中，上海电气公司依约履行完毕总承包合同项下的所有施工义务并将工程交付使用，新疆嘉润公司理应按照约定支付工程款。根据双方当事人共同签字确认的工程造价咨询报告书，本案项目工程总造价为1990814029.37元，本院对此予以确认。庭审中，本案双方当事人主要争议在于：1．新疆嘉润公司已付款1620万元是否应当抵扣本案工程款；2．上海电气公司按中国人民银行一年期贷款基准利率上浮20%计算本案欠付款项利息，该利率标准是否违反法律规定；3．上海电气公司利息计算基数是否存在错误。 关于1620万元是否应当折抵工程款的问题。延期付款协议第2.3.1条约定，新疆嘉润公司需向上海电气公司支付延期付款手续费，计取比例为延期付款总额度的3%，计1620万元，新疆嘉润公司也按照上述约定实际履行完毕。双方并未约定该款项可折抵工程款，新疆嘉润公司主张该1620万元应抵扣其应支付的工程款，缺乏事实依据，本院不予采纳。 关于利率标准问的题。新疆嘉润公司认为，上海电气公司按照中国人民银行一年期贷款利率上浮20%计算利息违反法律规定。对此本院认为，首先，本案双方当事人是基于建设工程施工合同产生的争议，总承包合同对于工程进度款的支付有明确约定，新疆嘉润公司也实际支付了部分工程进度款，即案涉款项为工程款而并非垫资款，并不适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条关于垫资利息的规定。其次，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。本案中，双方当事人在延期付款协议第2.2.2条明确约定，利率适用一年期贷款基准利率上浮20%。庭审中，新疆嘉润公司也认可其已付利息2023.16万元的利率也是按中国人民银行一年期贷款利率上浮20%履行，且其签字确认的十六份新疆嘉润公司3号、4号机组延期付款利息计算表明确载明，目前利率按银行调整后的利率上浮20%计算。结合以上事实，新疆嘉润公司要求不执行双方约定的利率标准的抗辩意见，有悖于法律规定，本院不予支持。 关于欠付工程款利息计算基数的问题。新疆嘉润公司认为，上海融创公司向上海电气公司支付的74026.4万元，自2014年8月7日起应视为本案已付款项，不再计取利息。对此本院认为，首先，双方当事人签字确认的新疆嘉润公司3号、4号机组延期付款利息计算表所载金额系基于双方当事人约定的应付款期限逐笔计算，并经双方当事人签字确认后形成。现新疆嘉润公司虽否认经其签字确认的利息金额，但其并未提交证据证明其所反驳的事实。根据该计息表所载内容，截至2017年12月30日，新疆嘉润公司应付金额为84820.98万元，计息利息金额共计11526.46元（扣除已支付利息2023.16万元）。新疆嘉润公司理应按照双方约定支付工程欠款及利息。其次，上海电气公司根据双方约定的利率标准计算2017年12月31日至2018年12月30日期间的欠付工程款利息4501.45万元，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，本院予以支持。 上海电气公司支出的诉前财产保全申请费5000元是因新疆嘉润公司欠付涉案工程款引起，由新疆嘉润公司承担并无不妥。上海电气公司的此项诉讼请求，本院亦予以支持。 综上，上海电气公司的诉讼请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十八条、第一百五十二条规定，判决如下： 一、新疆嘉润资源控股有限公司向上海电气集团股份有限 公司支付工程款848209829.37元； 二、新疆嘉润资源控股有限公司向上海电气集团股份有限 公司支付工程款利息160280000元及自2019年1月1日至实际给付之日的利息（其中自2019年1月1日至2019年8月19日止的利息，以848209829.37元为基数，按中国人民银行一年期贷款基准利率上浮20%计算；自2019年8月20日至实际给付之日止的利息，以848209829.37元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮20%计算）。 三、新疆嘉润资源控股有限公司向上海电气集团股份有限公司赔偿诉前财产保全申请费损失5000元。 以上款项于本判决生效后十五日内给付，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费5084274.15元，由新疆嘉润资源控股有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 审判长 侯 卫 宁 审判员 李  李 审判员 孜巴尔姑 二〇二〇年三月三日 书记员 叶 云 飞